商业建筑管道保温施工合同

商业建筑管道保温施工合同合同编号：__________一、工程内容1.1乙方负责对甲方商业建筑的管道进行保温施工，包括管道外保温层的设计、材料采购、施工、验收及售后服务等。1.2保温材料应符合国家相关标准和甲方要求，乙方应对保温材料的质量负责。1.3保温施工应严格按照施工方案和规范进行，确保施工质量。二、工程期限2.1本项目自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。3.3工程验收合格后，乙方应提供相应的质保书和售后服务。四、工程造价4.1本项目的总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应按照约定的价格提供服务，不得擅自提高价格。4.3甲方应按照约定的付款方式及时支付价款，逾期支付的，应承担相应的违约责任。五、保密条款5.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.商业建筑管道保温施工方案2.保温材料质量证明文件3.工程验收标准及方法4.付款凭证及支付时间表5.保密协议6.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.工程验收不合格，乙方未按约定进行整改，视为违约。3.乙方未按约定价格提供服务，提高价格，视为违约。4.甲方未按约定付款，逾期支付，视为违约。5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密和机密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：商业建筑的业主或合法代表。2.乙方：具有资质的专业保温施工单位。3.工程验收：对施工完成的项目进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合设计文件和标准要求。4.保温施工：对管道进行保温处理，以减少热损失和防止冻害。5.违约：合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提前制定详细的施工计划，并按照计划施工。如遇特殊情况导致施工进度延误，应及时与甲方沟通，寻求延期或调整施工计划。2.工程验收不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。如乙方无法整改或整改后仍不合格，甲方有权要求乙方重新施工或退还部分款项。3.价格变动：如乙方擅自提高价格，甲方有权拒绝支付额外费用，并要求乙方按照原约定价格提供服务。4.付款延误：甲方应按照约定的付款方式及时支付价款。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。5.保密泄露：双方应严格遵守保密条款，如发生泄露，违约方应承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.商业建筑的管道保温施工项目。2.具有资质的专业保温施工单位与商业建筑业主