版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度展览馆清包工程合同范本合同目录一、合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的与原则1.3合同当事人信息1.4合同签订时间与地点二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期三、工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求3.4工程安全要求四、合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点4.4付款条件五、工程进度与节点5.1工程进度安排5.2工程节点5.3进度调整六、施工组织与管理6.1施工组织6.2施工现场管理6.3安全文明施工6.4施工资料管理七、合同变更与调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用7.4变更期限八、合同解除与终止8.1解除条件8.2解除程序8.3解除费用8.4终止条件九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限十一、合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序十二、合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同附件清单十三、其他约定13.1隐私保护13.2知识产权13.3法律适用十四、合同签署14.1签署日期14.2签署人签字14.3签署单位盖章合同编号202401一、合同概述1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策制定。1.2合同目的与原则本合同旨在明确双方在二零二四年度展览馆清包工程中的权利和义务,确保工程顺利进行,实现双方的共同利益。1.3合同当事人信息甲方(建设单位):[甲方名称]乙方(施工单位):[乙方名称]1.4合同签订时间与地点本合同于二零二四年[签订日期]在[签订地点]签订。二、工程概况2.1工程名称二零二四年度展览馆清包工程2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程类型展览馆建筑2.5工程工期自合同生效之日起[工期天数]日内完成。三、工程范围与内容3.1工程范围[工程范围详细描述]3.2工程内容[工程内容详细描述]3.3工程质量要求[工程质量要求详细描述]3.4工程安全要求[工程安全要求详细描述]四、合同价款及支付方式4.1合同价款[合同总价]4.2支付方式[支付方式详细描述]4.3付款节点[付款节点详细描述]4.4付款条件[付款条件详细描述]五、工程进度与节点5.1工程进度安排[工程进度安排详细描述]5.2工程节点[工程节点详细描述]5.3进度调整[进度调整详细描述]六、施工组织与管理6.1施工组织[施工组织详细描述]6.2施工现场管理[施工现场管理详细描述]6.3安全文明施工[安全文明施工详细描述]6.4施工资料管理[施工资料管理详细描述]七、合同变更与调整7.1变更条件[变更条件详细描述]7.2变更程序[变更程序详细描述]7.3变更费用[变更费用详细描述]7.4变更期限[变更期限详细描述]八、合同解除与终止8.1解除条件8.1.1甲方原因解除合同8.1.2乙方原因解除合同8.1.3因不可抗力解除合同8.2解除程序8.2.1提前通知8.2.2书面解除通知8.2.3解除合同后的处理8.3解除费用8.3.1甲方违约解除费用8.3.2乙方违约解除费用8.3.3不可抗力解除费用8.4终止条件8.4.1工程完成8.4.2合同约定的终止条件8.4.3法律法规规定的终止条件九、违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约情形9.1.2乙方违约情形9.2违约责任9.2.1甲方违约责任9.2.2乙方违约责任9.3违约赔偿9.3.1赔偿金额9.3.2赔偿方式9.3.3赔偿期限十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3法院诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构10.2.2法院10.3争议解决期限10.3.1协商期限10.3.2仲裁期限10.3.3诉讼期限十一、合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容完整11.1.3合同符合法律法规11.2合同终止条件11.2.1工程完成11.2.2合同解除11.2.3合同期满11.3合同终止程序11.3.1双方确认11.3.2合同解除或终止通知11.3.3合同终止后的处理十二、合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同附件清单十三、其他约定13.1隐私保护13.1.1信息保密13.1.2个人隐私保护13.2知识产权13.2.1知识产权归属13.2.2知识产权使用13.3法律适用13.3.1合同适用法律13.3.2争议解决适用法律十四、合同签署14.1签署日期14.2签署人签字甲方代表签字:____________________乙方代表签字:____________________14.3签署单位盖章甲方单位盖章:____________________乙方单位盖章:____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款甲方作为建设单位,在工程实施过程中拥有最终决策权。本条款明确甲方对工程进度、质量、变更等方面的主导地位。1.2工程变更审批程序任何工程变更需经甲方审批同意,乙方应根据甲方要求提交变更申请,甲方应在[审批时限]内给予答复。1.3甲方监督权甲方有权对工程施工进行监督,包括但不限于现场巡查、资料审查、质量检测等,乙方应予以配合。1.4甲方指定监理单位甲方有权指定监理单位对工程进行全程监理,乙方应接受监理单位的监督管理。1.5甲方提供资料甲方应向乙方提供必要的工程资料,包括但不限于设计图纸、地质报告、施工规范等,乙方应予以妥善保管和使用。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款乙方作为施工单位,在工程实施过程中拥有施工方案制定、材料采购、人员安排等主导权。2.2施工方案及材料采购乙方应制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、质量保证措施等,并报甲方审批。材料采购应符合国家相关标准和规范。2.3乙方人员安排乙方应按照施工方案和工程进度安排施工人员,确保施工质量和进度。2.4乙方技术支持乙方应提供必要的技术支持,包括施工技术指导、现场技术培训等,以确保工程顺利进行。2.5乙方质量保证乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量达到合同约定标准。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款本合同引入第三方中介机构,负责协调双方关系、监督工程进度、质量及安全等方面的工作。3.2中介机构职责3.2.1协调双方关系,确保合同顺利执行;3.2.2监督工程进度,确保按期完成;3.2.3监督工程质量,确保符合合同约定;3.2.4监督工程安全,确保安全生产;3.2.5处理合同履行过程中的争议。3.3中介机构费用中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确约定。3.4中介机构更换如中介机构无法履行职责或出现严重违约行为,双方可协商更换中介机构。3.5中介机构保密中介机构应遵守合同约定,对工程信息、商业秘密等予以保密。3.6中介机构责任中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应责任。3.7中介机构报告中介机构应定期向双方提交工程进度、质量、安全等方面的报告,确保双方了解工程进展情况。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:合同附件清单4.附件四:施工方案5.附件五:材料采购清单6.附件六:施工人员名单7.附件七:质量保证体系文件8.附件八:中介机构资质证明9.附件九:工程进度报告10.附件十:工程质量报告11.附件十一:工程安全报告12.附件十二:争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按合同约定支付工程款;未按期提供工程资料;未按合同约定解除合同;乙方违约:未按合同约定完成工程;工程质量不符合合同约定;未按期提交工程变更申请;中介机构违约:未按合同约定履行职责;提供虚假报告;未妥善处理争议。2.违约行为认定:违约行为的认定需依据合同约定和实际情况进行,由双方协商或仲裁机构判定。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法:规范建筑活动,保护建设单位、施工单位合法权益的法律。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.法院诉讼:当事人通过法院提起诉讼,由法院审理并作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按期支付工程款。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,如甲方仍不支付,乙方可暂停工程,并要求赔偿损失。2.问题:工程进度延误。解决办法:乙方应及时向甲方报告原因,并采取措施加快工程进度,如因甲方原因导致延误,甲方应承担相应责任。3.问题:工程质量不符合要求。解决办法:乙方应立即整改,并承担整改费用;如因甲方原因导致质量问题,甲方应承担相应责任。五、所有应用场景:1.新建展览馆项目;2.展览馆改造项目;3.展览馆设施设备安装项目;4.展览馆维修保养项目。全文完。二零二四年度展览馆清包工程合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.清包工程:指乙方在甲方提供的场地内,负责完成展览馆的拆除、新建、装修、设备安装等工程,不包括甲方提供的材料、设备、设施等。3.2关键词解释1.展览馆:指用于举办各类展览活动的建筑设施,包括但不限于展厅、办公室、休息区等。2.清包工程:详见本合同第三条第1款定义。3.工程进度:指本工程从开工到竣工的整个建设过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利:(1)要求乙方按照合同约定,保质、保量、按期完成本工程;(2)对乙方施工过程中违反合同约定、造成损失的行为,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。2.甲方的义务:(1)按照合同约定,提供场地、材料、设备、设施等;(2)负责办理工程所需的相关手续;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利:(1)要求甲方按照合同约定,提供场地、材料、设备、设施等;(2)在施工过程中,有权对施工方案进行调整,确保工程顺利进行;(3)在工程完成后,有权要求甲方支付工程款。2.乙方的义务:(1)按照合同约定,保质、保量、按期完成本工程;(2)严格按照施工图纸和规范进行施工;(3)在施工过程中,遵守国家法律法规,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本工程自合同签订之日起,甲方提供场地、材料、设备、设施等,乙方开始施工,至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本工程地点:____________________5.3合同履行方式1.乙方根据甲方提供的场地、材料、设备、设施等,按照施工图纸和规范进行施工;2.甲方协助乙方办理相关手续,解决施工过程中遇到的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.本合同因不可抗力导致无法履行;2.甲乙双方协商一致,解除本合同;3.一方违约,另一方有权解除本合同。6.3终止程序1.发生终止条件时,一方应及时通知另一方;2.双方应在接到通知之日起30日内,就终止事宜达成一致意见。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程;2.双方应按照约定支付已完成的工程款项;3.双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费等。2.工程间接费用:包括但不限于设计费、监理费、质检费、安全文明施工费等。3.不可预见费用:因特殊原因或不可抗力因素导致的额外费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方需提交相关证明材料,甲方在收到后7个工作日内支付合同总额的30%作为预付款。2.进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。3.结算款:工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算报告及验收报告后15个工作日内支付合同总额的60%。4.保修金:合同签订后,甲方支付给乙方合同总额的10%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间1.预付款:合同签订后7个工作日内支付。2.进度款:根据工程进度,每个节点完成后7个工作日内支付。3.结算款:工程竣工验收合格后15个工作日内支付。4.保修金:保修期满无质量问题后无息退还。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应按照国家有关税收政策缴纳相应税费。2.乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。2.甲方未能按约定提供场地、材料、设备、设施等,导致工程延误,应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。2.乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金计算:按实际损失或约定金额计算。2.赔偿方式:违约方应支付违约金或赔偿实际损失。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密;2.双方在合同履行过程中产生的技术秘密;3.双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式1.双方对本合同保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;2.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等非人力所能抗拒的因素,导致合同无法履行或履行困难。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等;2.战争:包括但不限于战争、军事冲突、武装冲突等;3.政府行为:如政府颁布的法律法规、政策调整等;4.社会异常事件:如罢工、骚乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方;2.双方应根据不可抗力事件的影响,协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震、洪水、台风等;2.战争:包括但不限于战争、军事冲突、武装冲突等;3.政府行为:如政府颁布的法律法规、政策调整等;4.社会异常事件:如罢工、骚乱、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼;2.双方也可协商一致,选择仲裁方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容;2.合同约定的特殊权利义务;3.法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后,甲方保留对展览馆的设计、施工、使用等方面的最终决定权。2.乙方在施工过程中,应严格遵守甲方的设计要求和施工规范。13.2特殊权力保留1.甲方保留对展览馆内部布局、功能分区、装饰风格等方面的调整权。2.乙方在施工过程中,如需对设计进行变更,应经甲方同意,并承担由此产生的相关费用。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意,任何一方不得擅自修改和补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定,相互协作,共同推进工程进度。2.双方应定期召开协调会议,解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、电子邮件、书面报告等方式,及时沟通信息。2.双方应按照约定的时间、地点,参加协调会议。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于二零二四年度展览馆清包工程的完整协议,具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件。2.展览馆设计图纸及施工图纸。3.材料设备清单及质量保证书。4.施工进度计划及验收报告。5.不可抗力事件证明材料。6.争议解决过程中的相关文件。7.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项:认定依据为合同约定的支付条款。未按约定提供场地、材料、设备、设施等:认定依据为合同约定的提供义务。未按约定协助乙方解决施工问题:认定依据为合同约定的协助义务。2.乙方违约:未按约定完成工程:认定依据为合同约定的工程进度和完成标准。施工过程中发生安全事故:认定依据为相关法律法规及合同约定的安全责任。未按约定遵守保密条款:认定依据为合同约定的保密条款。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系,明确合同当事人权利义务的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动,保障建筑质量安全,促进建筑行业发展的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的违约责任。5.保密条款:约定双方在合同履行过程中对特定信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按约定提供场地、材料、设备、设施等。解决办法:甲方应按照合同约定的期限和方式提供所需资源,如逾期提供,应承担违约责任。2.问题:乙方施工过程中发生安全事故。解决办法:乙方应立即采取有效措施,防止事故扩大,并按照相关法律法规和合同约定处理事故。3.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款处理,如需变更合同内容,应协商一致并签订补充协议。5.问题:合同修改和补充过程中的争议。解决办法:双方应按照合同约定的修改和补充程序处理,协商不成的,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年违约借款合同违约责任追究办法3篇
- 2025年度个人房屋买卖价格调整及支付合同4篇
- 2025年度企业应收账款债权转让与风险控制协议书3篇
- 2025年度房地产样板间设计与施工合同范本4篇
- 2025年度电子商务个人劳务派遣合作协议书4篇
- 工厂租地合同(2篇)
- 二零二五年度民政局离婚协议书模板法律咨询附加服务合同4篇
- 2025年度销售顾问市场调研聘用合同2篇
- 2024西部县域经济百强研究
- STEM教育实践讲解模板
- 2025年山东浪潮集团限公司招聘25人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2024年财政部会计法律法规答题活动题目及答案一
- 2025年江西省港口集团招聘笔试参考题库含答案解析
- (2024年)中国传统文化介绍课件
- 液化气安全检查及整改方案
- 《冠心病》课件(完整版)
- 2024年云网安全应知应会考试题库
- 公园保洁服务投标方案
- 光伏电站项目合作开发合同协议书三方版
- 高中物理答题卡模板
- 芳香植物与芳香疗法讲解课件
评论
0/150
提交评论