2024年风力发电项目施工合同补充条款3篇_第1页
2024年风力发电项目施工合同补充条款3篇_第2页
2024年风力发电项目施工合同补充条款3篇_第3页
2024年风力发电项目施工合同补充条款3篇_第4页
2024年风力发电项目施工合同补充条款3篇_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年风力发电项目施工合同补充条款本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.项目投资与资金管理2.1投资总额2.2资金来源2.3资金拨付与管理2.4投资回报3.项目施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员管理3.3施工现场管理3.4施工进度管理4.项目技术要求与质量标准4.1技术要求4.2质量标准4.3质量检验与验收5.项目施工设备与材料5.1设备要求5.2材料要求5.3设备与材料采购5.4设备与材料验收6.项目施工安全与环保6.1安全生产管理6.2安全生产责任6.3环保要求6.4环保责任7.项目合同变更与调整7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更内容7.4合同变更生效8.项目竣工验收与交付8.1竣工验收条件8.2竣工验收程序8.3竣工验收标准8.4项目交付9.项目保修与维护9.1保修期限9.2保修责任9.3维护责任9.4维护费用10.项目争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同解除与终止11.1解除合同条件11.2解除合同程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.违约责任与赔偿12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿12.4赔偿计算方式13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序13.4合同解除条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年风力发电项目1.2项目地点:省市县1.3项目规模:装机容量兆瓦,共台风机1.4项目工期:自合同生效之日起,预计个月内完成全部施工任务第二条项目投资与资金管理2.1投资总额:人民币亿元2.2资金来源:甲方自筹资金及银行贷款2.3资金拨付与管理:甲方按工程进度分期拨付资金,乙方负责资金管理,确保专款专用2.4投资回报:项目投产后,预计每年净利润为人民币亿元第三条项目施工组织与管理3.1施工组织机构:乙方设立项目现场管理机构和施工团队,负责项目施工组织与管理3.2施工人员管理:乙方负责施工人员的招聘、培训、考核及薪酬管理3.3施工现场管理:乙方负责施工现场的安全生产、环境保护、文明施工等工作3.4施工进度管理:乙方制定施工进度计划,并按计划组织实施,确保工程按时完工第四条项目技术要求与质量标准4.1技术要求:项目采用国际先进的风机技术和设备,符合国家相关标准和规范4.2质量标准:项目施工质量达到国家一级标准,确保工程安全、可靠、高效运行4.3质量检验与验收:乙方负责项目施工过程中的质量检验,甲方负责项目竣工后的验收第五条项目施工设备与材料5.2材料要求:项目所需材料均为符合国家标准的优质材料5.3设备与材料采购:乙方负责设备与材料的采购,确保其质量、性能和价格合理5.4设备与材料验收:乙方负责设备与材料的验收,确保其符合合同要求第六条项目施工安全与环保6.1安全生产管理:乙方建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全生产6.2安全生产责任:乙方对施工现场安全生产负全面责任,甲方提供必要的安全保障6.3环保要求:项目施工过程中严格执行国家环保法规,确保施工现场环境达标6.4环保责任:乙方对施工现场环保负直接责任,甲方监督并协助乙方履行环保责任第七条项目合同变更与调整7.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整、技术变更等原因,导致合同内容需要变更7.2合同变更程序:双方协商一致后,签署书面变更协议,变更内容作为合同附件7.3合同变更内容:包括项目规模、工期、投资、设备与材料、质量标准、安全与环保等方面7.4合同变更生效:变更协议签署后,双方按照变更内容履行合同义务第八部分:合同如下:第八条项目竣工验收与交付8.1竣工验收条件:项目完成所有建设内容,达到合同约定的质量标准,并经甲方组织验收合格8.2竣工验收程序:甲方在收到乙方提交的竣工验收申请后,组织相关专业人员进行现场验收8.3竣工验收标准:按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定进行验收8.4项目交付:验收合格后,甲方应在5个工作日内签署验收合格证明,乙方应在收到证明后3个工作日内完成项目交付第九条项目保修与维护9.1保修期限:自项目交付之日起,风机设备保修期为2年,其他设备保修期为1年9.2保修责任:在保修期内,因乙方施工原因导致的设备损坏,乙方负责免费维修或更换9.3维护责任:项目进入运营期后,乙方应提供定期维护服务,确保设备正常运行9.4维护费用:维护费用由甲方承担,具体费用按维护合同约定执行第十条项目争议解决10.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决10.2争议解决机构:争议提交至省市仲裁委员会仲裁,或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼10.3争议解决程序:按照仲裁或诉讼程序进行,双方应积极配合,提供相关证据10.4争议解决费用:仲裁或诉讼费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十一条合同解除与终止11.1解除合同条件:因甲方原因导致合同无法履行,或因不可抗力导致合同无法履行11.2解除合同程序:双方协商一致后,签署书面解除协议,解除合同11.3合同终止条件:项目完成并交付,或因双方协商一致,或因法律规定终止合同11.4合同终止程序:合同终止后,双方应按照协议约定处理剩余事宜,包括但不限于设备回收、资料移交等第十二条违约责任与赔偿12.1违约情形:任何一方未履行合同约定的义务,包括但不限于工期延误、质量不合格、资金不到位等12.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.3违约赔偿:赔偿金额根据实际损失和合同约定计算12.4赔偿计算方式:赔偿计算方式按照国家相关法律法规和合同约定执行第十三条合同生效、变更与解除13.1合同生效条件:双方签署合同后,自合同签署之日起生效13.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后签署变更协议13.3合同解除程序:任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后签署解除协议13.4合同解除条件:包括但不限于违约、不可抗力、合同目的不能实现等第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、保险方等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高项目质量和效率,保障甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容和性质,由甲乙双方在合同中明确约定。第四条第三方介入程序4.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的必要性和条件达成一致意见。4.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的工作范围、责任、权利和义务。第五条第三方权利与义务5.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和数据;5.1.2对项目进行监督、检查和评估;5.1.3向甲乙双方提出改进建议;5.1.4收取约定的服务费用。5.2.1按照合同约定履行职责,保证服务质量;5.2.2对甲乙双方提供的信息和数据保密;5.2.3对项目实施过程中的问题及时提出解决方案;5.2.4在第三方责任限额内承担相应责任。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应介入甲乙双方的内部事务。6.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的意见和决定。6.3第三方与甲乙双方之间发生争议时,应通过协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第七条第三方介入合同中的额外条款7.1.1第三方介入的必要性及目的;7.1.2第三方的资质、经验和能力;7.1.3第三方的工作范围、责任、权利和义务;7.1.4第三方的责任限额;7.1.5第三方介入的费用及支付方式。第八条第三方介入合同的变更与解除8.1第三方介入合同可根据实际情况进行变更,变更内容需经甲乙双方和第三方协商一致。8.2.1第三方无法履行合同约定的义务;8.2.2第三方违反保密义务;8.2.3甲乙双方协商一致。第九条第三方介入合同的争议解决9.1第三方介入合同发生争议时,应通过协商解决。9.2协商不成的,争议提交至合同约定的仲裁机构或法院解决。第十条本条款的生效与解释10.1本条款自甲乙双方和第三方签字(或盖章)之日起生效。10.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等。说明:此报告作为项目决策的重要依据。2.项目施工图纸及说明书要求:图纸应符合国家相关标准,说明书应清晰描述施工工艺和技术要求。说明:此图纸和说明书为施工过程中的重要指导文件。3.施工组织设计要求:详细规划施工进度、人员安排、设备使用等。说明:此设计为施工过程中的组织和管理依据。4.合同履行情况报告要求:定期报告项目进度、质量、安全等方面的情况。说明:此报告用于甲乙双方对项目履行情况进行监督。5.竣工验收报告要求:详细记录竣工验收过程和结果。说明:此报告为项目验收的重要依据。6.项目保修证书要求:明确保修期限、范围、责任等。说明:此证书为项目保修的重要凭证。7.第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、范围、责任、权利和义务。说明:此协议为第三方介入的重要依据。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构、程序等。说明:此协议为争议解决的重要依据。9.违约责任认定协议要求:明确违约行为的种类、责任认定标准和赔偿方式。说明:此协议为违约责任认定的重要依据。10.其他相关文件要求:根据项目实际情况,可能涉及到的其他文件。说明:其他文件应根据实际情况进行补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1工期延误:未按合同约定时间完成施工任务。1.2质量不合格:施工质量不符合合同约定的标准。1.3资金不到位:未按合同约定时间支付款项。1.4安全事故:施工过程中发生安全事故。1.5环保问题:施工过程中违反环保法规。2.责任认定标准:2.1工期延误:根据延误天数,按合同约定的违约金比例进行赔偿。2.2质量不合格:根据不合格部分的比例,按合同约定的赔偿标准进行赔偿。2.3资金不到位:根据未支付金额,按合同约定的违约金比例进行赔偿。2.4安全事故:根据事故原因和损失程度,由责任方承担相应责任。2.5环保问题:根据环保法规,由责任方承担相应法律责任。3.违约责任示例说明:3.1甲方未按合同约定时间支付工程款,导致乙方停工,乙方要求甲方支付违约金。3.2乙方施工质量不合格,甲方要求乙方进行返工,并支付返工费用。3.3乙方施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡,乙方承担相应责任。全文完。2024年风力发电项目施工合同补充条款1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型2.施工内容2.1施工范围2.2施工工艺2.3施工进度2.4施工质量要求3.施工组织3.1施工单位3.2施工团队3.3施工现场管理3.4施工安全措施4.设备与材料4.1设备清单4.2材料清单4.3设备与材料质量要求4.4设备与材料供应方式5.施工费用5.1施工合同总价5.2工程量清单5.3费用支付方式5.4费用调整机制6.施工期限6.1施工开始时间6.2施工结束时间6.3迟工责任及赔偿7.技术支持与配合7.1技术支持要求7.2技术支持方式7.3技术变更与调整8.风险管理8.1风险识别与评估8.2风险应对措施8.3风险责任划分9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.其他约定12.1保密条款12.2知识产权归属12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年风力发电项目1.2项目地点:[具体地点]1.3项目规模:[具体规模,如装机容量]1.4项目类型:陆上风力发电项目2.施工内容2.1施工范围:包括风力发电机组基础建设、塔筒安装、机组安装、电气设备安装、调试及试运行等。2.2施工工艺:按照国家相关标准及行业规范执行,采用先进、成熟的施工工艺。2.3施工进度:[具体进度安排,如分阶段完成时间]2.4施工质量要求:符合国家相关质量标准和规范要求,确保工程质量达到优良等级。3.施工组织3.1施工单位:[施工单位全称]3.2施工团队:由项目经理、技术负责人、施工人员等组成,具备丰富的施工经验。3.3施工现场管理:建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序进行。3.4施工安全措施:严格执行国家和行业安全生产法规,确保施工过程中人员安全和设备安全。4.设备与材料4.1设备清单:包括风力发电机组、塔筒、基础桩、电气设备等。4.2材料清单:包括钢筋、混凝土、水泥、砂石、电缆等。4.3设备与材料质量要求:选用符合国家及行业标准的产品,确保设备与材料质量。4.4设备与材料供应方式:由施工单位负责设备与材料的采购、运输及保管。5.施工费用5.1施工合同总价:[具体合同总价]5.2工程量清单:详细列出各分部分项工程的工程量及单价。5.3费用支付方式:分阶段支付,每完成一定工程量后支付相应款项。5.4费用调整机制:在合同执行过程中,如遇政策性调整、市场价格波动等情况,可按双方协商的原则进行调整。6.施工期限6.1施工开始时间:[具体开始时间]6.2施工结束时间:[具体结束时间]6.3迟工责任及赔偿:因施工单位原因造成工程延期,每延迟一天,施工单位应向业主支付一定比例的违约金。7.技术支持与配合7.1技术支持要求:施工单位在施工过程中,需积极配合业主进行技术支持与沟通。7.2技术支持方式:定期召开技术交底会,及时解决施工过程中遇到的技术问题。7.3技术变更与调整:在施工过程中,如遇技术变更或调整,需经双方协商一致后执行。8.风险管理8.1风险识别与评估:双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险,并进行评估。8.2风险应对措施:针对识别出的风险,制定相应的应对措施,包括但不限于变更设计、调整施工计划等。8.3风险责任划分:明确双方在风险发生时的责任划分,包括但不限于损失赔偿、责任追究等。9.争议解决9.1争议解决方式:发生争议时,通过友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决机构:[具体仲裁机构名称]9.3争议解决程序:按照仲裁机构的规定进行,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。10.合同生效与终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。a)合同双方协商一致;b)由于不可抗力导致合同无法履行;c)一方严重违约;d)法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。a)双方协商一致;b)一方违约,经催告后仍未履行;c)法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。11.违约责任11.1违约行为:包括但不限于延迟付款、未按约定完成工程、质量不符合要求等。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:赔偿金额根据实际情况和双方协商确定,但不得低于实际损失。12.其他约定12.1保密条款:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2知识产权归属:项目成果中的知识产权归双方共有,除非另有约定。12.3合同附件:包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等。13.合同签署13.1签署日期:[具体签署日期]13.2签署地点:[具体签署地点]13.3签署人:[具体签署人姓名及职务]14.合同附件清单14.1工程量清单14.2技术规范14.3图纸14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的任何个人或法人,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设备供应商等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务、监督工程质量、确保项目顺利进行等。16.第三方责任限额16.1责任限额定义:第三方在履行职责过程中,因其自身原因导致甲乙双方或项目遭受损失的,第三方应承担相应的责任限额。16.2责任限额确定:责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容和合同约定进行确定,并在合同中明确。17.第三方介入程序17.1介入申请:甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请。17.2介入协议:甲乙双方与第三方签订介入协议,明确第三方介入的具体事项、责任范围、服务费用等。17.3介入实施:第三方按照介入协议的要求,履行其职责。18.第三方责任划分18.1责任划分原则:第三方在履行职责过程中,其责任应与甲乙双方各自的责任相区分。18.2责任划分具体:a)第三方在提供专业服务过程中,若因自身原因导致项目延误或损失,由第三方承担相应责任。b)第三方在履行监督职责过程中,若因未能及时发现并纠正质量问题,导致甲乙双方或项目遭受损失,由第三方承担相应责任。c)第三方在提供检测服务过程中,若检测结果不准确或错误,导致甲乙双方或项目遭受损失,由第三方承担相应责任。19.第三方权利a)获取必要的信息和数据;b)参与项目相关会议和活动;c)对项目实施过程中的问题提出建议和意见。20.第三方义务a)严格遵守国家法律法规和行业标准;b)保守项目秘密;c)按时完成工作任务;d)对其提供的服务负责。21.第三方介入费用21.1费用承担:第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在介入协议中明确。21.2费用支付:第三方介入费用按照介入协议的规定支付。22.第三方变更22.1变更程序:若需变更第三方介入内容、服务范围等,甲乙双方应与第三方协商一致。22.2变更协议:变更后的内容应在变更协议中明确。23.第三方退出a)合同期满;b)双方协商一致;c)第三方无法继续履行职责;d)法律法规或政策变化导致第三方无法继续履行职责。23.2退出程序:第三方退出时,应提前通知甲乙双方,并协助完成相关交接工作。24.第三方介入争议解决24.1争议解决方式:第三方介入过程中发生争议,通过友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。24.2争议解决机构:[具体仲裁机构名称]24.3争议解决程序:按照仲裁机构的规定进行,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出各分部分项工程的工程量及单价。要求:清单需与实际施工内容相符,并由甲乙双方签字确认。2.技术规范包括国家相关标准及行业规范。要求:施工过程中应严格按照技术规范执行。3.图纸包括施工图纸、设计图纸等。要求:图纸需清晰、准确,并由设计单位签字盖章。4.施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、资源配置等。要求:组织设计需符合项目实际情况,并由施工单位签字盖章。5.质量检验报告包括原材料、中间产品、最终产品等质量检验报告。要求:检验报告需由具有相应资质的检测机构出具。6.施工进度报告包括施工进度情况、存在问题及解决方案等。要求:报告需每月提交一次,并由施工单位签字盖章。7.施工日志记录施工过程中的重要事项、天气情况、人员变动等。要求:日志需每日填写,并由现场负责人签字确认。8.安全生产记录记录施工现场的安全生产情况、事故处理等。要求:记录需真实、完整,并由安全管理人员签字确认。9.费用支付凭证包括发票、收据、银行转账记录等。要求:凭证需真实有效,并由财务人员签字确认。10.合同附件清单列出所有合同附件的名称及说明。要求:清单需与实际附件相符,并由甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)迟期付款:未按合同约定时间支付工程款。b)质量问题:施工质量不符合合同约定。c)工程延误:未按合同约定完成工程。d)违规操作:违反国家法律法规和行业标准进行施工。e)安全事故:发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。2.责任认定标准:a)违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。b)违约责任包括但不限于:支付违约金;赔偿损失;承担相应法律责任。3.违约责任示例说明:a)违约金:如甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付一定比例的违约金。b)损失赔偿:如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方实际损失。c)法律责任:如乙方违反国家法律法规进行施工,需承担相应法律责任。全文完。2024年风力发电项目施工合同补充条款2本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目总投资2.施工单位责任2.1施工准备2.2施工组织2.3施工质量2.4安全生产2.5施工进度2.6施工变更2.7施工资料3.材料设备管理3.1材料采购3.2设备采购3.3进场验收3.4存放保管3.5出场使用3.6返厂处理4.施工图纸与技术规范4.1图纸提供4.2技术规范4.3图纸变更4.4技术变更5.风力资源评估5.1评估方法5.2评估结果5.3评估报告6.施工现场管理6.1现场布置6.2现场安全6.3环境保护6.4现场协调7.付款方式及进度款7.1付款方式7.2进度款支付7.3结算方式7.4付款条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止日期13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:合同附件14.其他约定事项14.1法律适用14.2语言文字14.3合同份数14.4签署日期14.5签署地点第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:2024年地区风力发电项目1.2项目地点:省市县1.3项目规模:装机容量兆瓦,预计建设台风机1.4项目工期:自合同签订之日起个月内完成建设并投入运营1.5项目总投资:预计总投资为亿元人民币2.施工单位责任2.1施工准备:施工单位应在合同签订后日内完成施工组织设计和施工方案编制,并报甲方审批2.2施工组织:施工单位应按批准的施工组织设计和施工方案进行施工,确保施工质量和进度2.3施工质量:施工单位应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到设计要求2.4安全生产:施工单位应制定安全生产管理制度,加强安全生产管理,确保施工安全2.5施工进度:施工单位应按照合同约定的进度计划进行施工,如因施工单位原因导致进度滞后,应承担相应责任2.6施工变更:如因设计变更或不可抗力等原因导致施工内容变更,施工单位应与甲方协商确定变更内容、工期和费用2.7施工资料:施工单位应按照国家及行业相关规范要求,及时整理和归档施工资料3.材料设备管理3.2设备采购:施工单位负责设备的采购,应选择符合技术规范要求的设备,确保设备质量3.3进场验收:施工单位应在材料设备进场后日内完成验收,并将验收报告报送甲方3.4存放保管:施工单位应妥善保管材料设备,防止损坏和丢失3.5出场使用:施工单位应按照施工计划合理使用材料设备,提高材料设备利用率3.6返厂处理:因质量问题退回厂家的材料设备,施工单位应负责运输和退回4.施工图纸与技术规范4.1图纸提供:甲方应在合同签订后日内向施工单位提供完整的施工图纸4.2技术规范:施工单位应按照国家及行业相关技术规范进行施工4.3图纸变更:如因设计变更导致图纸修改,甲方应在日内通知施工单位4.4技术变更:如因技术规范变更导致施工技术要求变化,甲方应在日内通知施工单位5.风力资源评估5.1评估方法:甲方委托第三方机构进行风力资源评估,评估方法为方法5.2评估结果:评估结果显示该风力发电项目具备建设条件,平均风速为米/秒5.3评估报告:第三方机构应在评估完成后日内提交评估报告6.施工现场管理6.1现场布置:施工单位应根据施工方案进行现场布置,确保现场安全、整洁6.2现场安全:施工单位应制定安全防护措施,加强施工现场安全管理6.3环境保护:施工单位应遵守国家及地方环保法规,采取有效措施防止环境污染6.4现场协调:施工单位应与甲方、监理单位及其他相关单位保持良好沟通,协调解决现场问题7.付款方式及进度款7.1付款方式:合同总价款分为预付款、进度款和结算款三部分,具体付款方式如下:7.1.1预付款:合同签订后日内支付合同总价款的%7.1.2进度款:根据实际完成工程量,每月支付合同总价款的%7.1.3结算款:工程竣工验收合格后日内支付合同总价款的%7.2进度款支付:施工单位应在每月末向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后日内支付7.3结算方式:合同竣工结算按照国家及行业相关规范进行,结算完成后日内支付结算款7.4付款条件:甲方支付款项前,施工单位应提供相应的发票、工程验收报告等相关文件8.争议解决8.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构:如双方协商不成,可选择仲裁作为争议解决方式,仲裁机构为仲裁委员会8.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行9.违约责任9.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务9.1.2施工单位未按合同约定进行材料设备采购和管理9.1.3施工单位未按合同约定进行图纸和技术规范的遵守9.1.4施工单位未按合同约定进行现场管理和环境保护9.1.5甲方未按合同约定支付款项9.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等9.3违约赔偿:违约金的计算方式为合同总价款的%,具体赔偿金额由双方协商确定10.合同解除10.1.1双方协商一致10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约,另一方解除合同10.2解除程序:解除合同应书面通知对方,并在解除通知发出后日内完成合同解除手续10.3解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、材料设备、款项等事宜11.合同终止11.1.1工程竣工验收合格,合同目的实现11.1.2双方协商一致11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2终止程序:合同终止应书面通知对方,并在终止通知发出后日内完成合同终止手续11.3终止后果:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、材料设备、款项等事宜12.合同生效及终止12.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2生效日期:年月日12.3终止日期:合同终止条件成就时,合同终止13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:合同附件14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2语言文字:本合同以中文书写,双方均应使用中文进行沟通14.3合同份数:本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力14.4签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效14.5签署地点:省市县大厦楼室第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指第三方,包括但不限于咨询机构、监理单位、审计机构、设计单位、检验机构、保险机构等。2.第三方介入方式2.1第三方介入方式包括但不限于咨询、监理、审计、设计、检验、保险等。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方根据实际情况在合同中约定,具体如下:3.1.1咨询机构:承担因其咨询意见导致合同无法履行或造成损失的责任,责任限额为万元人民币。3.1.2监理单位:承担因其监理职责不到位导致工程质量、安全等问题,责任限额为万元人民币。3.1.3审计机构:承担因其审计意见导致合同无法履行或造成损失的责任,责任限额为万元人民币。3.1.4设计单位:承担因其设计缺陷导致工程质量、安全等问题,责任限额为万元人民币。3.1.5检验机构:承担因其检验结果不准确导致合同无法履行或造成损失的责任,责任限额为万元人民币。3.1.6保险机构:承担因其保险责任范围外的损失,责任限额为万元人民币。4.第三方责任划分4.1第三方责任划分如下:4.1.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,由第三方承担相应责任。4.1.2第三方在履行其职责过程中,因甲方或乙方原因导致合同无法履行或造成损失,由责任方承担相应责任。4.1.3第三方在履行其职责过程中,因不可抗力导致合同无法履行或造成损失,由不可抗力事件影响方承担相应责任。5.第三方介入程序5.1第三方介入程序如下:5.1.1甲乙双方协商确定第三方介入事宜,并签订相关协议。5.1.2第三方根据协议约定履行其职责,并向甲乙双方提交相关报告或意见。5.1.3甲乙双方根据第三方提交的报告或意见,对合同履行情况进行调整或处理。6.第三方权利义务6.1第三方权利:6.1.1第三方有权根据协议约定,获取甲乙双方提供的资料和信息。6.1.2第三方有权根据协议约定,对甲乙双方的合同履行情况进行监督和评价。6.1.3第三方有权根据协议约定,提出改进建议或意见。6.2第三方义务:6.2.1第三方应按照协议约定,履行其职责,确保合同履行。6.2.2第三方应保守甲乙双方商业秘密,不得泄露。6.2.3第三方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法活动。7.第三方变更与退出7.1第三方变更:如甲乙双方认为有必要更换第三方,应书面通知对方,并重新签订相关协议。7.2第三方退出:第三方在履行职责过程中,如因自身原因无法继续履行,应提前日书面

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论