2024版建设工程固定总价合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程固定总价合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同总价3.1总价金额3.2付款方式3.3价格调整第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条承包人责任5.1工程质量5.2安全生产5.3材料设备5.4工程变更第六条发包人责任6.1支付合同价款6.2提供施工条件6.3办理相关手续6.4工程验收第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4诉讼解决第九条其他条款9.1保密条款9.2广告宣传9.3知识产权9.4不可抗力第十条合同的签订、生效和解除10.1签订合同10.2合同生效10.3合同解除第十一条合同的修改和补充11.1书面形式11.2合同附件第十二条合同解除的条件和后果12.1解除条件12.2解除后果第十三条合同争议的解决方式13.1争议解决方式13.2争议解决机构第十四条合同的适用法律和管辖14.1适用法律14.2管辖法院第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：1.1.2住所：1.1.3法定代表人：1.1.4联系人及联系方式：1.2承包人1.2.1名称：1.2.2住所：1.2.3法定代表人：1.2.4联系人及联系方式：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：第三条合同总价3.1总价金额：币种，金额。3.2付款方式：3.2.1预付款：3.2.2进度付款：3.2.3竣工付款：3.2.4质量保证金：3.3价格调整：3.3.1调整条件：3.3.2调整方法：3.3.3调整程序：第四条合同工期4.1开工日期：年月日。4.2竣工日期：年月日。4.3工期延误：4.3.1延误责任：4.3.2延误处理：第五条承包人责任5.1工程质量：5.1.1质量标准：5.1.2质量保证：5.1.3质量检验：5.2安全生产：5.2.1安全生产要求：5.2.2安全生产措施：5.2.3安全事故处理：5.3材料设备：5.3.1材料设备供应：5.3.2材料设备质量：5.3.3材料设备验收：5.4工程变更：5.4.1变更条件：5.4.2变更程序：5.4.3变更价款：第六条发包人责任6.1支付合同价款：6.2提供施工条件：6.2.1施工场地：6.2.2施工设施：6.2.3施工许可：6.3办理相关手续：6.3.1手续种类：6.3.2手续办理：6.3.3手续费用：6.4工程验收：6.4.1验收标准：6.4.2验收程序：6.4.3验收费用：第七条违约责任7.1承包人违约：7.1.1违约行为：7.1.2违约责任：7.1.3违约赔偿：7.2发包人违约：7.2.1违约行为：7.2.2违约责任：7.2.3违约赔偿：第八条争议解决8.1协商解决：8.1.1争议事项：8.1.2协商期限：8.1.3协商地点：8.2调解解决：8.2.1调解机构：8.2.2调解期限：8.2.3调解地点：8.3仲裁解决：8.3.1仲裁机构：8.3.2仲裁期限：8.3.3仲裁地点：8.4诉讼解决：8.4.1诉讼法院：8.4.2诉讼期限：8.4.3诉讼费用：第九条其他条款9.1保密条款：9.1.1保密内容：9.1.2保密期限：9.1.3泄露后果：9.2广告宣传：9.2.1广告内容：9.2.2广告费用：9.2.3广告发布：9.3知识产权：9.3.1知识产权归属：9.3.2知识产权保护：9.3.3侵权责任：9.4不可抗力：9.4.1不可抗力事件：9.4.2不可抗力后果：9.4.3不可抗力处理：第十条合同的签订、生效和解除10.1签订合同：10.1.1签订日期：10.1.2签订地点：10.1.3签订人：10.2合同生效：10.2.1生效条件：10.2.2生效日期：10.2.3生效地点：10.3合同解除：10.3.1解除条件：10.3.2解除程序：10.3.3解除后果：第十一条合同的修改和补充11.1书面形式：11.1.1修改条件：11.1.2补充内容：11.1.3书面确认：第十二条合同解除的条件和后果12.1解除条件：12.1.1发包人解除：12.1.2承包人解除：12.1.3双方解除：12.2解除后果：12.2.1结算价款：12.2.2赔偿责任：12.2.3工程交接：第十三条合同争议的解决方式13.1争议解决方式：13.1.1选择权：13.1.2通知义务：13.1.3异议期限：13.2争议解决机构：13.2.1机构名称：13.2.2机构地址：13.2.3机构联系方式：第十四条合同的适用法律和管辖14.1适用法律：14.2管辖法院：14.3诉讼语言：14.4仲裁语言：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：材料设备供应清单附件四：施工方案和施工组织设计附件五：合同价款支付申请表附件六：工程进度报告附件七：质量检验报告附件八：安全事故报告附件九：合同变更申请表附件十：违约行为及责任认定表附件十一：争议解决机构名录附件十二：适用法律和管辖法院确认书附件详细要求和说明：附件一：工程图纸要求：清晰、完整，包含所有工程细节和设计要求。说明：工程图纸是合同执行的基础，应由承包人妥善保管并按照图纸要求进行施工。附件二：工程量清单要求：详细列出所有工程项目的数量和规格。说明：工程量清单是确定合同总价的重要依据，双方应严格按照清单内容进行施工和支付。附件三：材料设备供应清单要求：详细列出所有材料设备的名称、规格、数量和供应时间。说明：材料设备供应清单是承包人按照合同要求进行材料设备采购的依据，发包人应确保清单内容的准确性。附件四：施工方案和施工组织设计要求：详细说明施工过程、施工方法、安全措施等。说明：施工方案和施工组织设计是承包人进行施工的指导文件，应符合相关法律法规和工程要求。附件五：合同价款支付申请表要求：按照实际完成工程量填写，经双方确认后方可支付。说明：合同价款支付申请表是记录合同价款支付的重要文件，双方应严格按照申请表内容进行支付。附件六：工程进度报告要求：定期提交，详细记录工程进度和完成情况。说明：工程进度报告是双方监控工程进度的依据，应真实、准确地反映工程实际情况。附件七：质量检验报告要求：按照工程质量和标准要求进行检验，定期提交。说明：质量检验报告是证明工程质量的重要文件，应由承包人负责提交。附件八：安全事故报告要求：发生安全事故时立即提交，详细记录事故情况。说明：安全事故报告是处理安全事故的重要文件，应由承包人负责提交。附件九：合同变更申请表要求：详细说明变更内容、原因和影响。说明：合同变更申请表是记录合同变更的重要文件，双方应严格按照申请表内容进行变更。附件十：违约行为及责任认定表要求：详细列出违约行为和相应的责任认定标准。说明：违约行为及责任认定表是处理违约行为的重要依据，双方应严格按照表内内容进行违约行为的认定和处理。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定施工，导致工程质量不符合标准。2.承包人未按照合同约定完成工程，造成工期延误。3.承包人未按照合同约定使用材料设备，影响工程质量和安全。4.发包人未按照合同约定支付价款，导致工程无法正常进行。5.发包人未按照合同约定提供施工条件，影响工程进度和质量。6.发包人未按照合同约定办理相关手续，导致工程无法正常进行。7.双方在合同履行过程中发生争议，未能通过协商解决。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不符合标准的，承包人应负责修复并承担修复费用。2.违约行为导致工期延误的，承包人应按照合同约定承担工期延误的责任。3.违约行为影响工程质量和安全的，承包人应承担相应的赔偿责任。4.发包人未按照合同约定支付价款的，应按照合同约定支付违约金或承担其他违约责任。5.发包人未按照合同约定提供施工条件的，应承担导致工程无法正常进行的责任。6.发包人未按照合同约定办理相关手续的，应承担导致工程无法正常进行的责任。7.双方在合同履行