建筑空调BT施工合同

建筑空调BT施工合同合同编号：__________建筑空调BT施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为完成建筑项目的空调系统建设，需要聘请具有专业资质的施工方进行施工；2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该项施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的标的为：建筑项目的空调系统施工，包括但不限于空调设备的安装、管道铺设、控制系统调试等工作。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，业主向施工方支付合同总价的30%作为预付款；（2）施工过程中，业主根据施工进度支付合同总价的60%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的10%。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成施工，工期自合同签订之日起计算，共计__________天。3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定的违约金条款向业主支付违约金。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证施工质量符合设计要求和验收标准。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应予以配合。4.3工程验收合格后，施工方应提供完整的施工资料和保修卡，并承担一定的保修责任。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，直至双方书面同意解除保密义务。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2违约金的具体数额和计算方式，按照双方约定的违约金条款执行。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.施工方案及施工组织设计3.施工合同文本4.施工许可证5.施工方的资质证书6.施工方的人员名单和资格证书7.工程验收标准及验收报告8.付款凭证和银行转账记录9.变更订单和补充协议10.保修卡和保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按约定的工期完成施工，认定为违约。2.施工质量不符合设计要求和验收标准，认定为违约。3.施工方未按照合同约定支付合同价款，认定为违约。4.施工方未按照约定保密商业秘密和机密信息，认定为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同目的不能实现，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建筑项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具备专业资质的施工方。3.合同价：指双方约定的完成合同标的所需要支付的金额。4.施工期限：指双方约定的完成施工的时间期限。5.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。6.保修责任：指施工方在一定期限内对施工质量问题承担的修复和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应加强沟通，及时调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：双方应按照验收标准进行验收，发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款条款执行，如有争议，可通过协商解决。4.保密义务违反：发现问题后，违约方应立即采取补救措施，并承担相应的法律责任。5.合同纠纷：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑项目的空调系统施工。2.需要具备专业资质的施工方进行施工。3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则签订合同。4.合同包括施工图纸、设计文件、施工方案、施工组织设计等附件。5.合同价款支付方式包括预付款、进度付款和工程验收后的尾款。6.施工方应保证施工质量和工期，