地下电站降水井施工合同

地下电站降水井施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程内容1.乙方应按照甲方的要求，完成地下电站降水井的施工，包括井位确定、井筒挖掘、井壁支护、井底清理、降水设备安装及降水作业等。2.乙方应保证施工过程中，工程质量符合国家相关标准和规范要求，确保工程安全、稳定、高效地进行。二、工程期限1.乙方向甲方承诺，工程自开工之日起，预计工期为____个月。2.甲方应按约定时间提供施工场地、施工条件等，确保乙方能够按期完成工程。三、工程质量及验收1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程结束后，甲方应组织验收，乙方应配合验收工作，并提供相关资料。3.验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。四、工程造价及支付1.乙方向甲方报价为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.甲方应在工程开工前支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.工程结束后，甲方应按照实际工程量支付乙方剩余工程款。4.甲方支付工程款时，应提供合法的发票。五、违约责任1.乙方未按照约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为工程合同总价的____%。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。3.因乙方施工原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用。4.因不可抗力因素导致工程无法正常进行的，双方可协商调整工期和工程造价。六、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及技术要求3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.工程验收标准及方法6.支付凭证及发票7.不可抗力因素证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，视为违约。3.乙方施工原因导致工程质量不合格的，视为违约。4.不可抗力因素导致工程无法正常进行的，双方可协商调整工期和工程造价。三、法律名词及解释：1.地下电站降水井施工合同：指甲方委托乙方进行地下电站降水井施工的协议。2.工程质量：指工程满足国家相关标准和规范要求的程度。3.工期：指完成工程所需的时间。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按约定时间支付款项方应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后：乙方应加大施工力度，优化施工方案，确保工程按时完成。2.遇到支付问题：双方应及时沟通，确保款项按时支付。3.遇到工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收标准。4.遇到不可抗力因素：双方可协商调整工期和工程造价。五、所有应用场景：1.甲方为地下电站项目业主，乙方为具有降水井施工资质的施工单位。2.甲方需要进行降水井施工，乙方具备完成该工