二零二五年度建筑工程施工临时用电合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工临时用电合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.临时用电工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度3.临时用电设备3.1设备清单3.2设备参数3.3设备来源4.临时用电费用4.1费用构成4.2费用计算方法4.3费用支付方式5.临时用电安全措施5.1安全责任5.2安全管理制度5.3安全教育培训6.施工现场用电管理6.1用电设备管理6.2用电线路管理6.3用电负荷管理7.临时用电设施维护7.1设施维护责任7.2设施维护周期7.3设施维护费用8.临时用电工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效文件13.合同变更13.1变更情形13.2变更程序13.3变更文件14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后果第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方（施工单位）：_________________1.1.2乙方（供电单位）：_________________1.2双方地址1.2.1甲方地址：_________________1.2.2乙方地址：_________________1.3双方联系方式1.3.1甲方联系人：_________________联系电话：_________________1.3.2乙方联系人：_________________联系电话：_________________2.临时用电工程概况2.1工程名称：_________________2.2工程地点：_________________2.3工程规模：_________________2.4工程进度：_________________3.临时用电设备3.1设备清单：_________________3.2设备参数：_________________3.3设备来源：_________________4.临时用电费用4.1费用构成：_________________4.2费用计算方法：_________________4.3费用支付方式：_________________5.临时用电安全措施5.1安全责任：_________________5.2安全管理制度：_________________5.3安全教育培训：_________________6.施工现场用电管理6.1用电设备管理：_________________6.2用电线路管理：_________________6.3用电负荷管理：_________________7.临时用电设施维护7.1设施维护责任：_________________7.2设施维护周期：_________________7.3设施维护费用：_________________8.临时用电工程验收8.1验收标准8.1.1临时用电设备安装应符合国家相关标准和规范。8.1.2临时用电线路敷设应安全、规范，符合相关安全要求。8.2验收程序8.2.1乙方应在临时用电工程完工后，向甲方提出验收申请。8.2.2甲方应在收到验收申请后三个工作日内组织验收。8.2.3验收不合格的，乙方应在规定时间内整改，直至合格。8.3验收结果8.3.1验收合格，双方应在验收报告上签字确认。8.3.2验收不合格，乙方应立即整改，并重新进行验收。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未按时支付电费。9.1.2乙方未按时提供电力供应。9.1.3任何一方未按合同约定履行安全责任。9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金。9.2.2违约金金额按合同约定或法定标准确定。9.2.3违约方应承担由此造成的损失赔偿。9.3违约赔偿标准9.3.1甲方违约，每逾期一日，应支付电费总额的千分之五作为违约金。9.3.2乙方违约，每逾期一日，应支付电费总额的千分之五作为违约金。9.3.3因违约造成的损失赔偿，按实际损失计算。10.合同解除10.1解除条件10.1.1合同双方协商一致。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方违约，经对方催告后未在合理期限内纠正。10.2解除程序10.2.1双方书面通知对方解除合同。10.2.2通知到达对方时合同解除。10.2.3解除合同后，双方应尽快办理结算手续。10.3解除后果10.3.2任何一方因解除合同造成的损失，应向对方赔偿。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决期限11.3.1争议发生后，双方应在三十日内协商解决。12.合同生效12.1生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经相关部门审批。12.2生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.3生效文件12.3.1本合同为双方签订的生效文件。13.合同变更13.1变更情形13.1.1合同内容需要调整。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2变更程序13.2.1双方书面通知对方变更合同。13.2.2变更内容经双方协商一致后签订书面变更协议。13.3变更文件13.3.1变更协议为双方签订的生效文件。14.合同终止14.1终止条件14.1.1合同约定的工程完工。14.1.2双方协商一致终止合同。14.1.3合同因法定原因终止。14.2终止程序14.2.1双方书面通知对方终止合同。14.2.2终止合同后，双方应尽快办理结算手续。14.3终止后果14.3.2任何一方因终止合同造成的损失，应向对方赔偿。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方一致同意参与合同相关事务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其员工、代理人或关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目管理、技术支持、设备租赁、融资服务等。15.2.2第三方介入的具体事项应在合同中明确约定。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合同约定履行其职责，并对自己的行为承担相应的法律责任。15.3.2第三方的责任不应影响甲乙双方根据合同约定应承担的责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4.2第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和资料。15.4.3第三方有权在合同约定范围内对项目进行管理和监督。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.5.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方权利义务。15.5.3补充协议作为合同附件，具有同等法律效力。15.6第三方变更15.6.1第三方变更需经甲乙双方一致同意。15.6.2第三方变更后，甲乙双方应及时签订新的补充协议。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的设备和服务符合合同要求。16.1.2甲方应对第三方在合同履行过程中的行为进行监督。16.1.3甲方应承担第三方违约责任的部分，但不超过合同约定的责任限额。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方提供的电力供应稳定可靠。16.2.2乙方应对第三方在合同履行过程中的行为进行监督。16.2.3乙方应承担第三方违约责任的部分，但不超过合同约定的责任限额。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，甲乙双方同意乙方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、风险程度和合同金额等因素确定。17.2.2责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额适用17.3.1第三方责任限额适用于合同履行期间因第三方原因造成的损失。17.3.2第三方责任限额不适用于甲乙双方因自身原因造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的纠纷，由第三方自行解决。18.1.2第三方违约，甲方有权要求第三方承担相应责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的纠纷，由第三方自行解决。18.2.2第三方违约，乙方有权要求第三方承担相应责任。18.3第三方与合同其他各方的划分18.3.1第三方与其他合同各方的纠纷，由第三方自行解决。18.3.2第三方违约，合同其他各方有权要求第三方承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.临时用电工程概况表要求：详细列出工程名称、地点、规模、进度等信息。说明：此表作为合同附件，用于明确工程的基本情况。2.临时用电设备清单要求：包括设备名称、型号、规格、数量、来源等信息。说明：此清单作为合同附件，用于明确设备的具体情况。3.临时用电费用明细表要求：列出费用构成、计算方法、支付方式等信息。说明：此表作为合同附件，用于明确费用的具体构成和支付方式。4.临时用电安全措施方案要求：包括安全责任、管理制度、教育培训等内容。说明：此方案作为合同附件，用于明确安全管理的具体措施。5.施工现场用电管理制度要求：包括用电设备、线路、负荷管理等规定。说明：此制度作为合同附件，用于明确施工现场的用电管理规定。6.临时用电设施维护保养记录要求：记录设施维护保养的时间、内容、责任人等信息。说明：此记录作为合同附件，用于跟踪设施维护保养情况。7.临时用电工程验收报告要求：记录验收时间、人员、结果等信息。说明：此报告作为合同附件，用于证明工程验收情况。8.第三方介入协议要求：明确第三方介入的范围、权利义务、责任限额等信息。说明：此协议作为合同附件，用于明确第三方介入的具体事宜。9.合同变更协议要求：记录变更事项、变更内容、变更日期等信息。说明：此协议作为合同附件，用于证明合同变更情况。10.争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、期限等信息。说明：此协议作为合同附件，用于明确争议解决的具体方式。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付电费。乙方未按时提供电力供应。任何一方未按合同约定履行安全责任。第三方未按合同约定履行职责。任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约责任认定标准：甲方违约，每逾期一日，应支付电费总额的千分之五作为违约金。乙方违约，每逾期一日，应支付电费总额的千分之五作为违约金。因违约造成的损失赔偿，按实际损失计算。第三方违约，根据合同约定或法定标准确定赔偿金额。3.违约责任示例说明：甲方未按时支付电费，逾期三天，应支付电费总额的千分之十五作为违约金。乙方未按时提供电力供应，导致工程停工一天，应赔偿甲方因停工造成的损失。第三方未按合同约定提供设备，导致工程延期一周，应赔偿甲方因延期造成的损失。全文完。二零二四年度建筑工程施工临时用电合同范本1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同主体4.合同期限5.合同价款6.合同履行地点二、施工用电设施1.施工用电设备清单2.施工用电设备安装要求3.施工用电设备维护与保养4.施工用电设备验收标准5.施工用电设备更新与替换三、用电安全管理1.用电安全管理责任2.用电安全操作规程3.用电安全教育培训4.用电安全监督检查5.用电安全事故处理四、用电计量与计费1.用电计量方式2.用电计费标准3.用电计费周期4.用电费用结算5.用电费用纠纷处理五、合同履行与变更1.合同履行方式2.合同履行期限3.合同变更程序4.合同解除条件5.合同终止与清算六、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.违约纠纷解决5.违约责任豁免七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决时效八、合同附件1.附件一：施工用电设备清单2.附件二：用电安全管理规程3.附件三：用电计费标准4.附件四：合同履行期限表5.附件五：争议解决协议九、其他约定1.不可抗力2.合同保密3.合同解除条件4.合同转让5.合同解释十、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后的处理十一、合同附件清单1.附件一：施工用电设备清单2.附件二：用电安全管理规程3.附件三：用电计费标准4.附件四：合同履行期限表5.附件五：争议解决协议十二、合同签署1.合同签署主体2.合同签署日期3.合同签署地点4.合同签署方式5.合同签署代表十三、合同备案1.合同备案主体2.合同备案部门3.合同备案期限4.合同备案程序5.合同备案费用十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同解除与终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同背景（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]（3）项目名称：[项目名称]（4）项目地点：[项目地点]2.合同目的为保障[项目名称]施工期间的临时用电需求，明确甲乙双方的权利和义务，特订立本合同。3.合同主体（1）甲方：负责项目的投资、建设和管理工作。（2）乙方：负责项目施工期间的临时用电设施安装、运行和维护。4.合同期限自合同签订之日起至[项目名称]施工结束之日止。5.合同价款（1）临时用电设施费用：[具体金额]（2）用电服务费用：[具体金额]6.合同履行地点[项目地点]7.合同履行方式（1）乙方负责临时用电设施的安装、调试和运行。（2）甲方负责提供必要的施工条件和支持。二、施工用电设施1.施工用电设备清单[设备清单及规格]2.施工用电设备安装要求（1）安装位置应符合施工图纸要求。（2）安装质量应符合国家相关标准和规范。3.施工用电设备维护与保养（1）乙方负责设备的日常维护保养。（2）设备维护保养记录应完整、真实。4.施工用电设备验收标准（1）设备安装完成后，应进行验收。（2）验收合格后方可投入使用。5.施工用电设备更新与替换（1）因设备故障或技术更新需要更换设备时，由乙方负责。（2）更换后的设备应满足原设备的功能和性能要求。三、用电安全管理1.用电安全管理责任（1）甲方：负责施工现场的用电安全监督和管理。（2）乙方：负责临时用电设施的安全运行和维护。2.用电安全操作规程（1）操作人员必须经过专业培训，取得相应操作资格。（2）操作人员应严格遵守用电安全操作规程。3.用电安全教育培训（1）乙方应定期对操作人员进行用电安全教育培训。（2）培训记录应完整、真实。4.用电安全监督检查（1）甲方应定期对施工现场的用电安全进行检查。（2）发现安全隐患，应及时整改。5.用电安全事故处理（1）发生用电安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大。（2）事故处理记录应完整、真实。四、用电计量与计费1.用电计量方式采用电度表计量，以实际用电量为计费依据。2.用电计费标准（1）按照国家规定的电价标准执行。（2）如遇国家电价调整，按调整后的电价执行。3.用电计费周期每月结算一次，甲方在每月[具体日期]前支付上一个月的用电费用。4.用电费用结算（1）乙方每月向甲方提供用电费用结算单。（2）甲方在收到结算单后[具体日期]内支付费用。5.用电费用纠纷处理如发生用电费用纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、合同履行与变更1.合同履行方式（1）乙方按合同约定的时间、地点和方式提供临时用电服务。（2）甲方按合同约定支付费用。2.合同履行期限自合同签订之日起至[项目名称]施工结束之日止。3.合同变更程序（1）如需变更合同内容，双方应书面协商一致。（2）变更后的合同条款作为本合同的补充部分。4.合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）不可抗力导致合同无法履行。5.合同终止与清算合同终止后，双方应进行合同清算，包括但不限于设备回收、费用结算等。六、违约责任1.违约行为认定（1）未按合同约定提供临时用电服务。（2）未按合同约定支付费用。（3）违反用电安全规定，造成安全事故。2.违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任。（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约赔偿标准（1）赔偿损失以实际损失为准。（2）违约金按合同约定的比例计算。4.违约纠纷解决如发生违约纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。5.违约责任豁免如违约是由于不可抗力或不可预见的原因造成的，违约方不承担违约责任。七、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决：双方应友好协商解决争议。（2）调解解决：协商不成的，可申请有关部门调解。（3）诉讼解决：调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。2.争议解决机构（1）协商解决：双方自行协商。（2）调解解决：可申请当地工商行政管理部门、建设行政主管部门或其他有关机构调解。3.争议解决程序（1）协商解决：双方应尽快协商，争取达成一致意见。（2）调解解决：调解机构应在接到申请后[具体期限]内组织调解。4.争议解决费用（1）协商解决：双方自行承担。（2）调解解决：调解费用由双方协商分担。5.争议解决时效争议应在发生之日起[具体期限]内解决。八、合同附件1.附件一：施工用电设备清单[具体设备清单及规格]2.附件二：用电安全管理规程[具体安全规程内容]3.附件三：用电计费标准[具体电价标准及计费方式]4.附件四：合同履行期限表[具体履行期限安排]5.附件五：争议解决协议[具体争议解决条款]九、其他约定1.不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，并应立即通知对方。2.合同保密双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）因国家政策调整、法律法规变更等原因导致合同无法履行。4.合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。5.合同解释本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。十、合同生效与终止1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效日期[具体生效日期]3.合同终止条件（1）合同履行完毕。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。4.合同终止日期[具体终止日期]5.合同终止后的处理合同终止后，双方应进行合同清算，包括但不限于设备回收、费用结算等。十一、合同附件清单[附件清单及编号]十二、合同签署1.合同签署主体（1）甲方代表：[甲方代表姓名]（2）乙方代表：[乙方代表姓名]2.合同签署日期[具体签署日期]3.合同签署地点[具体签署地点]4.合同签署方式双方代表签字盖章。5.合同签署代表[甲方代表签字][乙方代表签字]十三、合同备案1.合同备案主体[备案主体名称]2.合同备案部门[备案部门名称]3.合同备案期限[备案期限]4.合同备案程序[备案程序]5.合同备案费用[备案费用]十四、合同解除与终止1.合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）因国家政策调整、法律法规变更等原因导致合同无法履行。2.合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前[具体期限]书面通知对方。（2）双方应就解除合同事宜进行协商。3.合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。4.合同终止程序（1）合同终止后，双方应进行合同清算。（2）清算完毕后，双方应相互确认合同终止。5.合同解除与终止后的处理（1）设备回收：乙方应将临时用电设施完好无损地移交给甲方。（2）费用结算：双方应按照合同约定进行费用结算。（3）争议解决：如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导下的工程进度管理（1）甲方应确保施工进度符合合同约定，并对乙方提供必要的施工条件。（2）如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方合理的延期费用。2.甲方主导下的施工协调（1）甲方负责协调施工现场的各项工作，确保施工用电安全。（2）甲方应定期召开施工协调会议，解决施工过程中出现的问题。3.甲方主导下的设备更新与改造（1）如因甲方需求，需要对临时用电设备进行更新或改造，甲方应提前通知乙方，并承担相关费用。（2）乙方应根据甲方要求，在规定时间内完成设备更新或改造工作。4.甲方主导下的合同变更管理（1）甲方有权根据工程实际情况，提出合同变更申请，经双方协商一致后，变更合同内容。（2）合同变更需书面通知乙方，并明确变更后的权利和义务。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导下的设备采购与供应（1）乙方负责临时用电设备的采购、供应和安装。（2）乙方应确保设备质量符合国家相关标准和规范。2.乙方主导下的施工安全管理（1）乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工现场用电安全。（2）乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。3.乙方主导下的施工进度管理（1）乙方应按照合同约定，合理安排施工进度，确保工程按期完工。（2）如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任，并支付甲方合理的延期费用。4.乙方主导下的施工质量控制（1）乙方应严格按照施工图纸和设计要求，进行施工质量控制。（2）乙方应定期对施工质量进行检查，确保工程质量达到规定标准。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责（1）第三方中介负责监督合同的履行，确保甲乙双方权益得到保障。（2）第三方中介应公正、客观地处理合同履行过程中出现的争议。2.第三方中介的选聘与解聘（1）第三方中介由双方协商确定，并签订委托协议。（2）如一方认为第三方中介不能胜任工作，可书面提出解聘，经双方协商一致后解聘。3.第三方中介的费用承担（1）第三方中介费用由双方按比例分担。（2）第三方中介费用应在合同签订后[具体日期]内支付。4.第三方中介的保密义务（1）第三方中介应对合同内容保密，不得向任何第三方泄露。（2）第三方中介应遵守国家有关法律法规，不得从事违法活动。5.第三方中介的争议解决（1）第三方中介在处理争议过程中，应遵循公平、公正的原则。（2）如第三方中介在处理争议过程中出现失误，应承担相应的责任。6.第三方中介的合同解除（1）如第三方中介违反合同约定，双方有权解除委托协议。（2）合同解除后，第三方中介应退还已收取的费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工用电设备清单2.附件二：用电安全管理规程3.附件三：用电计费标准4.附件四：合同履行期限表5.附件五：争议解决协议6.附件六：第三方中介委托协议（如有）7.附件七：设备采购合同（如有）8.附件八：施工安全管理制度（如有）9.附件九：施工质量控制标准（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定提供临时用电服务。未按合同约定支付费用。违反用电安全规定，造成安全事故。因施工进度延误，未按合同约定支付延期费用。未按合同约定进行设备更新或改造。违反施工安全管理制度，造成安全事故。未按合同约定进行施工质量控制。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款、施工现场实际情况及第三方中介的监督报告。甲方和乙方应提供相关证据，证明违约行为的存在。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。3.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务：指当事人对合同内容、商业秘密等负有保密责任，不得向任何第三方泄露。5.争议解决机构：指负责处理合同争议的机构，如仲裁委员会、法院等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误，影响工程进度。解决办法：甲方应提供必要的施工条件，乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完工。2.问题：用电安全存在问题，可能导致安全事故。解决办法：乙方应加强用电安全管理，定期进行安全检查，发现隐患及时整改。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请第三方中介调解或依法向人民法院提起诉讼。4.问题：第三方中介处理争议不公。解决办法：双方可重新协商第三方中介，或更换争议解决机构。五、所有应用场景：1.建筑工程施工现场临时用电管理。2.建设工程项目中，临时用电设施的安装、运行和维护。3.用电安全管理和事故处理。4.临时用电费用的计量、计费和结算。5.合同履行过程中的争议解决。全文完。二零二四年度建筑工程施工临时用电合同范本2合同编号_________一、合同主体甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规制定，并遵循公平、自愿、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业术语1.临时用电：指在建筑工程施工过程中，因施工需要而设置的临时性用电设施。2.电力设施：指发电厂、变电站、输电线路、配电线路、用电设备等。3.用电负荷：指电力设施所承受的用电量。3.2关键词解释1.甲方：指委托乙方提供临时用电服务的建筑工程施工单位。2.乙方：指提供临时用电服务的电力施工单位。3.施工现场：指甲方建筑工程施工的具体地点。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的临时用电服务。2.甲方应按照合同约定支付乙方临时用电服务费用。3.甲方应配合乙方进行临时用电设施的安装、调试和拆除。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成临时用电设施的安装、调试和拆除工作。2.乙方应保证临时用电设施的安全、可靠，确保施工现场的用电安全。3.乙方应按照甲方要求，对临时用电设施进行定期检查和维护。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至[工程名称]建筑工程施工结束之日止。5.2合同履行地点本合同约定的临时用电设施安装、调试和拆除地点为[工程名称]建筑工程施工现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，负责临时用电设施的安装、调试和拆除工作，甲方负责提供必要的施工条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.[工程名称]建筑工程施工结束，临时用电设施拆除完毕。2.甲乙双方协商一致，决定终止本合同。6.3终止程序1.任何一方要求终止本合同时，应提前[提前通知期限]书面通知对方。2.双方应在本合同终止之日起[终止期限]内，完成临时用电设施的拆除工作。6.4终止后果1.本合同终止后，乙方应将临时用电设施拆除完毕，并将施工现场恢复原状。2.双方应按照本合同约定，结算临时用电服务费用。七、费用与支付7.1费用构成1.临时用电设施安装、调试和拆除费用。2.临时用电设施租赁费用。3.电力设施运行维护费用。4.保险费用。5.其他相关费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，以银行转账或现金形式支付乙方费用。2.乙方应向甲方提供合法的发票或收据。7.3支付时间1.临时用电设施安装完成后，甲方应支付临时用电设施安装、调试费用。2.临时用电设施运行维护期间，甲方应按月支付运行维护费用。3.临时用电设施拆除完毕后，甲方应支付临时用电设施拆除费用。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提供的合法发票或收据后的[支付期限]个工作日内支付相应费用。2.逾期支付的，甲方应向乙方支付[逾期支付利息率]%的逾期利息。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付[违约金比例]%的违约金。2.甲方未按时提供施工条件的，应承担相应的延误责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成临时用电设施安装、调试和拆除工作的，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。2.乙方未保证临时用电设施安全、可靠的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方法为：[违约金额]×[违约金比例]%。2.赔偿金额应一次性支付。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。9.3保密履行方式1.双方应严格保守对方商业秘密，不得向任何第三方泄露。2.双方在合同履行过程中，应采取必要的保密措施，确保商业秘密的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害，如地震、洪水、台风等。2.社会事件，如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震导致临时用电设施损坏。2.政府行为导致施工场地被封。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向[调解机构名称]申请调解，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同。2.本合同经双方同意后，可依法转让。12.2不得转让的情形1.本合同约定的权利和义务。2.双方在合同履行过程中形成的商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对临时用电设施的所有权。2.乙方在合同履行期间，不得擅自转让或出租临时用电设施。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对临时用电设施进行必要的检查和维护的权力。2.乙方保留在合同履行期间，对临时用电设施进行合理使用的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。2.修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充，自双方签字之日起生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保临时用电设施的安全、可靠运行。2.双方应共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论合同履行情况。2.双方应通过书面或口头方式，及时沟通相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整和独立文件，任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并由双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_______________