建设工程计价-一级造价工程师《建设工程计价》模考试卷221

建设工程计价-一级造价工程师《建设工程计价》模考试卷221单选题（共60题，共60分）(1.)发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（江南博哥）()。A.投标文件B.竣工结算文件C.招标文件D.合同文件正确答案：B参考解析：2022教材P277/2021教材P274此题主要是考查提前竣工内容的记忆。发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。(2.)某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是()元。A.41250B.41750C.42500D.45250正确答案：B参考解析：局部有软弱下卧层属于甲方应承担费用的范围。索赔的费用=配合地质复查的人工费+人员窝工费用+地质复查和处理费用=10工日×100元/工日+15工日×50元/工日+40000元=41750元(3.)国外建筑安装工程费用中的暂定金额()。A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用正确答案：A参考解析：本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。国外建筑安装工程费用中的“暂定金额”是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备、服务，不可预料事件所使用的一项金额，这项金额只有工程师批准后才能动用。(4.)根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是()。A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费正确答案：A参考解析：暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。(5.)建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是()。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染正确答案：C参考解析：本题考查的影响工程造价的因素。工业项目适当聚集的原则，能为不同类型的劳动者提供多种就业机会。但当工业聚集超越客观条件时，也会带来许多弊端，促使项目投资增加，经济效益下降。这主要是因为：①各种原料、燃料需要量大增，原料、燃料和产品的运输距离延长，流通过程中的劳动耗费增加；②城市人口相应集中，形成对各种农副产品的大量需求，势必增加城市农副产品供应的费用；③生产和生活用水量大增，在本地水源不足时，需要开辟新水源，远距离引水，耗资巨大；④大量生产和生活排泄物集中排放，势必造成环境污染、生态平衡破坏，为保持环境质量，不得不增加环境保护费用。(6.)当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是()。A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级正确答案：D参考解析：本题考核的是设计概算的概念及其编制内容。当建设项目只有一个单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式。(7.)由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用()。A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中较低者D.A和B中较高者正确答案：D参考解析：本题考查的是工期延误期间的特殊处理。如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。发包人原因造成的工期延误，反之，向不利于发包人方向调整(8.)总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是()。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案：B参考解析：交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程，不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目前期工作和运营准备工作的综合服务。(9.)采用价格指数调整价格差额，价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可()。A.采用市场调查的当前价格计算B.按照合同约定的价格指数进行调整C.由双方协商约定价格调整方法D.采用工程造价管理机构提供的价格代替正确答案：D参考解析：采用价格指数调整价格差额，价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用工程造价管理机构提供的价格代替。(10.)按费用构成要素划分我国建筑安装工程的费用构成为（）。A.直接工程费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机械使用费C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润和税金D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案：C参考解析：本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。按照费用构成的要素分类建筑安装工程费分为：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润和税金。(11.)对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费应计入（）。A.试验研究费B.联合试运转费C.建设单位管理费D.安装工程费正确答案：D参考解析：本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。安装工程费包括为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。(12.)以下各项费用中属于措施项目中安全文明施工费的是（）。A.冬雨季施工增加费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.临时设施费正确答案：D参考解析：本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。建筑工程安全防护、文明施工措施费是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。选项A、B、C属于措施项目费。(13.)有关建筑安装工程费中利润的计算，以下说法中错误的是()。A.施工企业可根据企业自身需求并结合建筑市场实际自主确定利润B.工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，可以定额人工费或定额人工费与施工机具使用费之和作为计算基数C.工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，其费率根据历年积累的工程造价资料确定D.利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于5%且不高于7%的费率计算正确答案：C参考解析：利润是指施工单位从事建筑安装工程施工所获得的盈利，由施工企业根据企业自身需求并结合建筑市场实际自主确定，A正确。工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，应以定额基价、定额人工费或定额人工费与施工机具使用费之和作为计算基数，其费率根据历年积累的工程造价资料，并结合建筑市场实际确定，以单位（单项）工程测算，B正确，C错误。利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于5%且不高于7%的费率计算，D正确。(14.)根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列应列入暂列金额的是()A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成项目之外的零星费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.隐蔽工程二次检验的费用正确答案：A(15.)下列措施项目中，不应列入文明施工费的是()。A.现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用B.其他施工现场临时设施的装饰装修费用C.建筑物内临时便溺设施费用D.施工现场采用定型钢板围挡的安砌、维修、拆除费正确答案：D参考解析：本题考查的是措施项目费。选项D属于临时设施费。(16.)以下各可计量措施费中通常不以“m2”作为计量单位的是（）。A.施工排水、降水费B.垂直运输费C.超高施工增加费D.脚手架费正确答案：A参考解析：本题考查的是措施项目费的计算。施工排水、降水费的计量单位是“m”，垂直运输费的计量单位有两种，按照建筑面积以“m2”为单位；按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以“m2”为单位计算。脚手架费通常以建筑面积或垂直投影面积按“m2”为单位计算(17.)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费正确答案：B参考解析：本题考查的是暂列金额。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。(18.)按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是()。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费正确答案：B参考解析：A、C选项属于固定资产其他费；D属于其他资产费用。(19.)下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目静态投资的方法是()。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法正确答案：B参考解析：本题考查的是静态投资部分的估算方革。系数估算法：1）设备系数法。选择拟建项目的设备费为基数。2）主体专业系数法。是以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数。3）朗格系数法。这种方法是以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。（世行项目投资估算常用的方法）。(20.)某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元正确答案：C参考解析：根据《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容可知：异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期，即2天；施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10×100+15×200=4000元。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。(21.)施工合同履行期间，若应予计算的实际工程量与招标工程量清单列出的工程量出现偏差超过15%时，如果合同中没有约定合同价款调整方法或约定不明的，以下调整原则正确的是()。A.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调低B.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调高C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价，工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减D.当工程量偏差超过15%以上时，应予计算的实际工程量的综合单价应予调低正确答案：C参考解析：实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。(22.)下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应发包人要求承包人照管工程得费用正确答案：B参考解析：不可抗力造成发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。(23.)下列关于引起合同价款调整事项的表述，正确的是()。A.在合同履行期间，出现设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不符，且引起了工程造价增加变化的，由发包人重新确定综合单价B.当压缩的工期天数超过定额工期的15%时，发包人应在招标文件中明示增加赶工费用发、承包双方应当按照实际施工的项目特征，重新确定C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付D.实际工程量超过招标工程量清单的15%时，综合单价应予调低正确答案：C参考解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项A，在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，发、承包双方应当按照实际施工的项目特征，重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款；选项B，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用；选项D，实际工程量超过招标工程量清单的15%时，超过部分综合单价应予调低。(24.)根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,只能获得费用补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误正确答案：A参考解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整。选项BC工期、费用、利润都能索赔。选项D只能索赔工期。只能索赔费用：（1）发包人提前向承包人提供材料、工程设备（2）承包人提前竣工（3）基准日后法律的变化（4）工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行（5）因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程。(25.)关于缺陷责任期和质量保证金的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期从通过竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期和预留质量保证金的期限不一致C.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5％D.缺陷责任期到期后，扣除承包人原因造成的修复费用后，如有余额归发包人所有正确答案：A参考解析：本题考查的是缺陷责任期。B错，缺陷责任期是指承包人承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限；C错，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；D错，缺陷责任期到期后，扣除承包人原因造成的修复费用后，如有余额返还承包人。(26.)根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作正确答案：B参考解析：选项A，发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人。选项C，如承包人不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由。选项D，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。(27.)竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为()。A.竣工财务决算说明书和工程竣工造价对比分析B.竣工财务决算说明书和工程竣工图C.竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表D.工程竣工图和工程竣工造价对比分析正确答案：C参考解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。(28.)在工程量清单中，最能体现部分分项工程项目自身价值的本质是()。A.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位正确答案：A参考解析：分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。项目特征是确定综合单价的基础。计量单位应采用基本单位：1）以重量计算的项目——吨或千克（t或kg）。2）以体积计算的项目——立方米（m3）。3）以面积计算的项目——平方米（m2）。4）以长度计算的项目——米（m）。5）以自然计量单位计算的项目——个、套、块、樘、组、台……6）没有具体数量的项目——宗、项……(29.)关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是()。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.项目特征是确定清单工程量不可缺少的重要依据正确答案：B参考解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A，措施项目需描述项目特征；选项C，在编制分部分项工程项目清单时，工程内容通常无需描述，因为在工程量计算规范中，工程量清单项目与工程量计算规则、工程内容有一一对应的关系，当采用工程量计算规范这一标准时，工程内容均有规定；选项D，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据(30.)根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）。A.项目建设前期各阶段工程造价的估量B.项目初步设计阶段概算的预测C.项目施工图设计阶段预算的预测D.项目合同价格的形成和后续合同价格的管理正确答案：D参考解析：本题考查的是工程量清单计价规范。从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段(31.)下列关于建筑安装工程费中按费用构成要素划分，说法不正确的是（）。A.人工费支付给直接从事建筑安装工程的生产工人的各项费用B.材料费用中不包括工程设备的费用C.利润根据企业的自身需求并结合建筑市场实际自主确定D.利润在税前建筑安装工程费的比重按不低于5%且不高于7%的费率计算正确答案：B参考解析：本题考查的是建筑安装工程费中按费用构成要素划分材料费是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备的费用，以及周转材料的摊销、租赁费用。选项B错误。(32.)在招标文件中应包括招标工程量清单，其准确性和完整性应由()负责。A.工程造价咨询人B.招标人C.招标代理人D.投标人正确答案：B参考解析：招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，B选项正确。(33.)在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案：D参考解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。(34.)关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.高层建筑一般采用框架结构和剪力墙结构经济B.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低C.流动空间的增加，有助于降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加正确答案：A参考解析：本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素①平面形状：建筑周长系数K周（建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度）越低，设计越经济。②建筑结构：对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济。③柱网布置：对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济。④建筑物尺寸的增加，一般会引起单位面积造价的降低。(35.)关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关正确答案：B参考解析：本题考查的是住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素。选项A错误，对于民用建筑，结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计越经济；选项CD错误，结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。(36.)未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费正确答案：C参考解析：本题考查的是施工图预算的编制。未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为设备购置费。(37.)施工图预算的二级预算编制形式由()组成。A.总预算和单位工程预算B.单位工程综合预算和单位工程预算C.总预算和单位工程综合预算D.建筑工程预算和设备安装工程预算正确答案：A参考解析：施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。(38.)关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()。A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质正确答案：C参考解析：施工图预算是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件，故A、B错误；可以是通过招标投标法定程序后施企工业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格，具有市场性质，故C正确，D错误。(39.)采用工料单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是()。A.计算人、材、机费用B.计算主材费并调整直接费C.复核工程量的准确性D.套用定额预算单价正确答案：B(40.)下列工作步骤中属于工料单价法，但不属于实物量法的是()。A.熟悉施工图等基础资料B.了解施工组织设计和施工现场情况C.套用消耗量定额，计算人工、材料、机械台班消耗量D.套预算单价，计算人、材、机费正确答案：D参考解析：本题考查的是单位工程施工图预算的编制。选项AB，两者共有；选项C，属于实物量法。(41.)设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工正确答案：C参考解析：设计概算编制时应满足以下要求：1）设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资;2）设计概算应结合项目所在地设备和材料市场供应情况、建筑安装施工市场变化、还应按项目合理工期预测建设期价格水平;以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响;3）设计概算应考虑建设项目施工条件以及能够承担项目施工的工程公司情况等因素对投资的影响。(42.)采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤差异体现在()。A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算正确答案：B参考解析：实物量法与工料单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即:①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机具台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机具台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机具台班的消耗量;②采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料、施工机械台班、施工仪器仪表台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机具台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的直接费。(43.)关于施工图预算对投资方作用，下列说法中正确的是（）。A.施工图预算可以作为投标报价的基础B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图预算可以作为拨付工程进度款的基础D.施工图预算是施工单位控制资金合理使用的依据正确答案：C参考解析：本题考查的是施工图预算的作用。施工图预算对投资方的作用：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。②施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据。③施工图预算是确定工程招标控制价的依据。④施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图预算对施工企业的作用：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。②施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。③施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。④施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。(44.)关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。A.投标人可以口头方式提出疑问B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人正确答案：D参考解析：本题考查的是招标文件的澄清。选项A、B错误，投标人应在规定时间前以书面方式提出疑问；选项C错误，投标人收到澄清后的确认时间可以按相对时间设置，也可以按绝对时间设置。(45.)关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体投标必须由联合体中牵头人的名义提交投标保证金B.联合体各方签订共同投标协议后，不可以再以自己名义单独投标C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中按资质等级较高者确定联合体资质等级D.预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定正确答案：B参考解析：①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。②联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。③招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。④由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。⑤联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。(46.)投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包商任务B.计价方式C.付款方式D.合同价款调整正确答案：B参考解析：本题考查的是合同分析。合同形式分析主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计施工总承包和管理承包等）和计价方式（如单价方式、总价方式、成本加酬金方式）。选项ACD，属于合同条款分析。(47.)关于确定综合单价的注意事项，下列说法正确的是（）。A.在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，确定投标报价的综合单价B.当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按招标工程量清单项目特征描述，依据合同约定重新确定综合单价C.由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内的材料，10%以内的工程设备价格风险D.对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化的风险，由发包人承担正确答案：D参考解析：本题考查的是确定综合单价的注意事项。选项A错误，在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；选项B错误，当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价；黑钻押题，金考典软件考前更新，www.jinkaodian.com选项C错误，由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。(48.)投标报价时有关复核工程量的表述，正确的是()。A.工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于工程内容B.通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的报价C.投标人发现工程量清单中数量有误，可以对工程量清单进行修改D.工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费正确答案：D参考解析：工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略，故A选项错误。通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，故B选项错误。复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，故C选项错误。(49.)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案：B参考解析：措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项，若出现未列的项目，可根据工程实际情况补充。措施项目费由投标人自主确定，故B正确。(50.)工程量清单计价模式下进行投标报价时，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.①②④⑤③B.②①④③⑤C.①②④③⑤D.②①④⑤③正确答案：B参考解析：本题考查的是投标报价的编制原则与依据。综合单价确定的步骤：确定计算基础；分析每一清单项目的工程内容；计算工程内容的工程数量与清单单位的含量；计算人工、材料、机械费用；计算综合单价。(51.)投标报价中复核工程量的目的是（）。A.为现场勘察提供依据B.修改工程量清单C.决定报价尺度D.便于准确核算成本正确答案：C参考解析：本题考查的是投标报价中工程量复核。复核工程量的准确程度，将影响承包商的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价尺度；二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投人使用相应的劳动力数量等。(52.)关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（）。A.复核的精准度直接影响投标人的报价策略B.复核的准确程度不会影响施工方法的选用C.复核的目的是为了修改工程量清单的工程量D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出正确答案：A参考解析：本题考查的是编制投标报价时复核工程量。①工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响承包商的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价尺度；二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投人使用相应的劳动力数量等。②复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决。③通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。(53.)某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。A.417B.500C.694D.833正确答案：A参考解析：本题考查预付款计算。工程预付款=年度工程总价×材料比例/年度施工天数×材料储备定额天数=5000×0.6/180×25=416.66万元(54.)实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或违法分包人为本案当事人，但发包人()。A.应在工程价款总额范围内对实际施工人承担责任B.只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.应在实际施工人实际完成的工程量范围内对其承担责任D.无须承担责任正确答案：B参考解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理原则。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。(55.)某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而导致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天正确答案：D参考解析：本题考查的是工期索赔。由于工作的总时差为4天，延误时间超过总时差才会影响总工期，因此D选项正确，延误时间为5天，延长总工期5-4=1天。(56.)关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际应支付的合同额为本期完成的合同价款合计正确答案：C(57.)关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是()。A.鉴定机构和鉴定人在完成委托的鉴定事项后，应向委托人出具鉴定意见书。鉴定意见书可以载有对案件性质和当事人责任进行认定的内容B.鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格C.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过30个工作日D.鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料次日起算正确答案：A参考解析：本题考查的是工程造价鉴定。选项A，鉴定意见书不可以载有对案件性质和当事人责任进行认定的内容。(58.)根据FIDIC《施工合同条件》（2017版），关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（）。A.工程量的变更与工程量清单相对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款正确答案：B参考解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：①该部分工程实际测量的工程量比工程量清单或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；②该部分工程工程量的变更与工程量清单或其他报表中相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；③由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；④该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”“固定费用”和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目。(59.)国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（）。A.期中支付证书B.最终支付证书C.履约证书D.工程接收证书正确答案：B参考解析：本题考查的是国际工程最终结清。在收到“最终报表”或“部分商定的最终报表”及结清单后28天内，工程师应向业主签发一份最终支付证书。(60.)因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的施工项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用正确答案：B参考解析：本题考查的是不可抗力解除合同的合同价款支付。发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：1）合同中约定应由发包人承担的费用。2）已实施或部分实施的措施项目应付价款。3）承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。4）承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。5）承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项费用。多选题（共20题，共20分）(61.)关于投资估算指标，下列说法中正确的有()。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制正确答案：B、C、E参考解析：投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标。它是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。它的概略程度与可行性研究阶段相适应。投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制，但其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。(62.)采用生产能力指数法估算项目的静态投资，主要应用于()。A.设计已经达到一定深度B.拟建建设项目与类似建设项目的规模不同C.设计定型并系列化D.行业内相关指数和系数等基础资料不完备E.有详细的工程设计资料正确答案：B、C参考解析：生产能力指数法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。这种方法不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模就可以，在总承包报价时，承包商大都采用该方法。(63.)关于建筑设计对工业项目造价的影响，下列说法正确的有()。A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价正确答案：B、D参考解析：本题考查的是于建筑设计对工业项目造价的影响。选项A错误，通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济；选项C错误，对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济；选项E错误，对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构。(64.)招标文件中，措施项目清单编制的主要依据有()。A.投标人拟定的施工方案B.相关的工程验收规范C.施工承包合同D.拟定的招标文件E.设计文件正确答案：B、D、E参考解析：本题考查的是招标工程量清单的编制内容。(65.)在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明正确答案：B、C、D参考解析：对投标文件的相关内容做出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。澄清、说明或补正包括投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容。但评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。同时，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。选项A错误，投标文件未经单位负责人签字应当予以否决；选项E错误，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。(66.)关于招标工程量清单编制中，下列说法正确的是（）。A.同一招标工程的项目编码不得有重码B.措施项目清单的编制不需要考虑水文、气象、环境、安全等因素C.专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定D.项目特征描述可直接采用详见xx图集或xx图号的方式E.予以计量的措施项目可采用与分部分项工程项目清单编制相同的方式正确答案：A、C、E参考解析：本题考查的是招标工程量清单的编制内容。①分部分项工程项目清单的项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码；②分部分项工程项目清单的项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定；③项目特征描述，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见xx图集或xx图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。④措施项目清单的编制需考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安全等因素。(67.)关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标下列说法正确的有()。A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标正确答案：A、C、E参考解析：属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督。1）除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。2）承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3）专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。(68.)国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重×每吨材料综合价B.加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E.当期销项税额=销售额×适用增值税率正确答案：B、C、E参考解析：材料费=材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价；增值税=销项税-进项税(69.)下列总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是()。A.设计-采购-施工总承包B.设计-施工总承包C.交钥匙总承包D.设计-采购总承包E.采购-施工总承包正确答案：A、C参考解析：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。EPC总承包包括设计、采购、施工、试运行服务等工作；交钥匙总承包是在EPC的基础上，还提供建设项目前期工作和运营准备工作的综合服务。(70.)采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有()。A.不符合质量要求的工程不予计量B.应按工程量清单计算规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工工程不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认正确答案：A、D、E参考解析：工程计量的原则包括下列三个方面：（1）不符合合同文件要求的工程不予计量；（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量；（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。(71.)下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是()。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，且修复后也不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持E.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持正确答案：B、C、E参考解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理原则。选项A，建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持；选项D，实际履行，无法确定再按最后签订。(72.)计时观察法测定定额，下列表述正确的有()。A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况正确答案：A、B、C、E参考解析：计时观察法可消除不合理的工时损失和进一步挖掘生产潜力提供技术根据。计时观察前的准备工作选定正常的施工条件，一般包括工人的技术等级、工具及设备的种类和质量、工程机械化程度、材料实际需要量、劳动的组织形式等。计时观察法中的测时法，主要适用于测定定时重复的循环工作的消耗。写实记录法，是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法。工作日写实法，运用此法主要有两个目的，一是取得编制定额的基础资料；二是检查定额的执行情况，找出缺点，改进工作。选项D错误，工作日写实法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法。(73.)关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.能计算工程量的措施项目宜采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、计算基础、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额基价”E