2024年软装样板房室内外绿化设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年软装样板房室内外绿化设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计内容与要求3.1室内绿化设计3.1.1设计风格3.1.2设计元素3.1.3设计图纸3.2室外绿化设计3.2.1设计风格3.2.2设计元素3.2.3设计图纸4.施工内容与要求4.1室内绿化施工4.1.1施工材料4.1.2施工工艺4.1.3施工进度4.2室外绿化施工4.2.1施工材料4.2.2施工工艺4.2.3施工进度5.项目费用及支付方式5.1设计费用5.2施工费用5.3其他费用5.4支付方式5.5付款时间节点6.项目变更及调整6.1变更范围6.2变更流程6.3费用调整7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.违约责任9.1设计方违约责任9.2施工方违约责任9.3甲方违约责任9.4乙方违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知与送达12.3合同附件13.合同附件13.1设计方案13.2施工方案13.3其他相关文件14.合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：房地产开发有限公司1.1.2乙方：绿化工程设计有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：市区路号1.2.2乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：1.3.2甲方联系电话：1381.3.3乙方联系人：1.3.4乙方联系电话：13956782.项目背景及概述2.1项目名称2.1.12024年软装样板房项目2.2项目地点2.2.1市区路号2.3项目规模2.3.1总建筑面积：500平方米2.4项目工期2.4.1设计工期：60天2.4.2施工工期：120天3.设计内容与要求3.1室内绿化设计3.1.1设计风格：现代简约风格3.1.2设计元素：绿色植物、装饰性花卉、景观小品3.1.3设计图纸：包括植物配置图、景观布局图、效果图等3.2室外绿化设计3.2.1设计风格：与室内设计风格相协调3.2.2设计元素：草坪、花卉、树木、座椅等3.2.3设计图纸：包括景观规划图、植物配置图、效果图等4.施工内容与要求4.1室内绿化施工4.1.1施工材料：符合国家标准、环保要求4.1.2施工工艺：按照设计要求，确保施工质量4.1.3施工进度：按照合同约定的时间节点完成施工4.2室外绿化施工4.2.1施工材料：符合国家标准、环保要求4.2.2施工工艺：按照设计要求，确保施工质量4.2.3施工进度：按照合同约定的时间节点完成施工5.项目费用及支付方式5.1设计费用：人民币万元5.2施工费用：人民币万元5.3其他费用：按实际发生计算5.4支付方式：分阶段支付，具体见附件6.项目变更及调整6.1变更范围：因设计、施工等原因引起的项目变更6.2变更流程：由甲方提出变更申请，经双方协商一致后，由乙方进行变更设计6.3费用调整：根据变更内容，按实际发生调整费用7.保密条款7.1保密内容：合同内容、项目资料、技术秘密等7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年7.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至市仲裁委员会进行仲裁8.3争议解决费用8.3.1仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外9.违约责任9.1设计方违约责任9.1.1设计方未按时完成设计工作，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总金额的0.5%的违约金9.1.2设计方提供的图纸不符合要求，导致施工无法进行，应重新设计并赔偿由此造成的损失9.2施工方违约责任9.2.1施工方未按时完成施工工作，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总金额的0.5%的违约金9.2.2施工方施工质量不符合要求，应返工并承担由此造成的损失9.3甲方违约责任9.3.1甲方未按时支付款项，每逾期一日，应向乙方支付相当于逾期款项金额0.1%的违约金9.3.2甲方因自身原因导致项目延期，应承担由此造成的损失9.4乙方违约责任9.4.1乙方未按时提供设计图纸或施工材料，每逾期一日，应向甲方支付相当于逾期部分金额0.5%的违约金9.4.2乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定，经另一方通知后仍不履行10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1项目全部完成并验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.3合同解除与终止程序10.3.1解除合同应书面通知对方10.3.2合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2甲方支付首期款项11.2合同期限11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目全部完成并验收合格之日止12.其他约定事项12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任12.1.2不可抗力事件发生后，应及时通知对方并提供相关证明12.2通知与送达12.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达12.2.2送达地址为合同双方在合同中指定的地址12.3合同附件设计方案施工方案付款计划其他相关文件13.合同附件13.1设计方案13.1.1室内绿化设计方案13.1.2室外绿化设计方案13.2施工方案13.2.1室内绿化施工方案13.2.2室外绿化施工方案13.3其他相关文件13.3.1合同签订证明13.3.2付款凭证13.3.3验收报告14.合同签订与生效14.1合同签订14.1.1本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效14.2.1本合同自签订之日起生效，至项目全部完成并验收合格之日止终止第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指本合同签订后，经甲乙双方一致同意，介入合同执行过程中的第三方机构、个人或其他实体。15.2第三方介入条件经甲乙双方书面同意具备相应的资质和能力能够保证合同执行的公正性和有效性15.3第三方介入范围项目协调与监督设计与施工质量控制争议调解与仲裁16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在合同执行过程中，因其自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。设计与施工质量控制：不超过合同总金额的5%项目协调与监督：不超过合同总金额的3%争议调解与仲裁：不超过合同总金额的2%16.2第三方责任赔偿甲方或乙方发现第三方责任损失后，应及时通知对方第三方应在接到通知后15日内，对损失进行评估并提出赔偿方案双方应在30日内就赔偿方案达成一致，若无法达成一致，可提交仲裁或诉讼17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方之间不存在直接合同关系，但甲方有权对第三方的履约情况进行监督。17.1.2甲方对第三方的监督不应影响第三方的独立性和公正性。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方之间不存在直接合同关系，但乙方有权对第三方的履约情况进行监督。17.2.2乙方对第三方的监督不应影响第三方的独立性和公正性。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1第三方介入时的额外条款第三方应遵守本合同的约定第三方应接受甲乙双方的监督和指导第三方应承担相应的责任和风险18.2第三方介入时的说明第三方的职责和权限第三方的责任范围和责任限额第三方的报酬和支付方式19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方、乙方的划分19.1.1第三方与甲方、乙方在合同执行过程中的权利义务划分如下：第三方对甲方负责，确保项目按照甲方的要求进行第三方对乙方负责，确保项目按照乙方的标准进行19.2第三方与其他第三方的划分19.2.1第三方与其他第三方在合同执行过程中的权利义务划分如下：各第三方之间应相互尊重，独立履行各自的职责各第三方应就共同责任进行协商，确保合同目标的实现19.3第三方与其他相关方的划分19.3.1第三方与其他相关方（如供应商、监理单位等）在合同执行过程中的权利义务划分如下：第三方应与其他相关方进行协调，确保项目顺利进行第三方应与其他相关方就共同责任进行协商，确保合同目标的实现第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案详细要求：包括室内外绿化设计图、植物配置图、效果图等，需体现设计风格、元素和施工细节。附件说明：设计方案是合同执行的基础，需由乙方提供，甲方审核确认。2.施工方案详细要求：包括施工图纸、施工工艺、施工进度计划等，需体现施工流程、材料使用和施工标准。附件说明：施工方案是指导施工的重要依据，需由乙方提供，甲方审核确认。3.付款计划详细要求：明确各阶段款项的支付金额、支付时间及支付方式。附件说明：付款计划是保障项目顺利进行的关键，需由甲方提供，乙方审核确认。4.验收报告详细要求：包括项目验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：验收报告是项目完成的标志，需由乙方提供，甲方审核确认。5.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、机构、程序及费用承担等。附件说明：争议解决协议是解决合同执行过程中争议的依据，需由双方共同签订。6.保密协议详细要求：明确保密内容、保密期限、违约责任等。附件说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要文件，需由双方共同签订。7.其他相关文件详细要求：包括但不限于项目立项文件、相关审批文件、人员资质证明等。附件说明：其他相关文件是合同执行过程中的补充材料，需由双方提供。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为违约行为：未按时完成设计工作责任认定：每逾期一日，向甲方支付相当于合同总金额的0.5%的违约金2.施工方违约行为违约行为：未按时完成施工工作责任认定：每逾期一日，向甲方支付相当于合同总金额的0.5%的违约金3.甲方违约行为违约行为：未按时支付款项责任认定：每逾期一日，向乙方支付相当于逾期款项金额0.1%的违约金4.乙方违约行为违约行为：未按时提供设计图纸或施工材料责任认定：每逾期一日，向甲方支付相当于逾期部分金额0.5%的违约金5.第三方违约行为违约行为：未按时完成项目协调与监督、设计与施工质量控制、争议调解与仲裁等工作责任认定：根据第三方责任限额，承担相应的赔偿责任示例说明：若设计方逾期10天完成设计工作，则应向甲方支付违约金：10天×0.5%×合同总金额若施工方逾期15天完成施工工作，则应向甲方支付违约金：15天×0.5%×合同总金额若甲方逾期30天支付款项，则应向乙方支付违约金：30天×0.1%×逾期款项金额若乙方逾期20天提供施工材料，则应向甲方支付违约金：20天×0.5%×逾期材料金额全文完。2024年软装样板房室内外绿化设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3甲方联系方式1.4乙方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.设计内容与要求3.1室内绿化设计3.2室外绿化设计3.3设计风格与主题3.4设计图纸与文件要求4.施工内容与要求4.1施工范围4.2施工工艺与材料要求4.3施工进度安排4.4施工现场管理5.设计费用5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.质量保证与验收7.1质量保证期限7.2质量验收标准7.3质量验收流程8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任承担12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三14.合同附件14.1附件一：设计图纸与文件14.2附件二：施工图纸与文件14.3附件三：相关合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：___________甲方法定代表人：___________甲方地址：___________甲方联系方式：电话：___________，邮箱：___________1.2合同乙方乙方名称：___________乙方法定代表人：___________乙方地址：___________乙方联系方式：电话：___________，邮箱：___________1.3甲方联系方式1.4乙方联系方式2.项目概况2.1项目名称：2024年软装样板房室内外绿化设计与施工项目2.2项目地点：___________2.3项目规模：___________（平方米）2.4项目期限：自合同签订之日起至___________3.设计内容与要求3.1室内绿化设计3.1.1设计范围：包括但不限于客厅、卧室、书房、餐厅等室内空间绿化设计。3.1.2设计风格与主题：以现代简约风格为主，融入业主个性化需求。3.1.3设计图纸与文件要求：提供完整的绿化设计图纸，包括平面图、立面图、效果图等。3.2室外绿化设计3.2.1设计范围：包括但不限于庭院、阳台、露台等室外空间绿化设计。3.2.2设计风格与主题：与室内设计风格相协调，突出自然生态特点。3.2.3设计图纸与文件要求：提供完整的绿化设计图纸，包括平面图、立面图、效果图等。4.施工内容与要求4.1施工范围4.1.1室内绿化施工：包括植物种植、景观配置、园林小品安装等。4.1.2室外绿化施工：包括植物种植、景观配置、园林小品安装、道路铺设等。4.2施工工艺与材料要求4.2.1施工工艺：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2.2材料要求：选用符合国家标准、环保、安全的绿化材料。4.3施工进度安排4.3.1施工进度计划：根据项目实际情况，制定详细的施工进度计划。4.3.2施工进度调整：如遇特殊情况，双方协商调整施工进度计划。4.4施工现场管理4.4.1施工现场安全管理：确保施工现场安全，防止安全事故发生。4.4.2施工现场环境保护：遵守国家有关环境保护法规，减少施工对环境的影响。5.设计费用5.1设计费用总额：___________元5.2设计费用支付方式：分阶段支付，具体支付方式如下：5.2.1设计费用支付比例：第一阶段支付30%，第二阶段支付30%，第三阶段支付20%，项目验收合格后支付20%。5.2.2设计费用支付时间：根据施工进度计划，按期支付设计费用。6.施工费用6.1施工费用总额：___________元6.2施工费用支付方式：分阶段支付，具体支付方式如下：6.2.1施工费用支付比例：第一阶段支付30%，第二阶段支付30%，第三阶段支付20%，项目验收合格后支付20%。6.2.2施工费用支付时间：根据施工进度计划，按期支付施工费用。7.质量保证与验收7.1质量保证期限：自项目验收合格之日起___________个月7.2质量验收标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量。7.3质量验收流程7.3.1乙方在施工过程中，对施工质量进行自检。7.3.2甲方在施工过程中，对施工质量进行抽检。7.3.3项目完工后，双方共同进行竣工验收。8.保密条款8.1保密内容甲方和乙方在履行合同过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等，均属于本合同的保密范围。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后的______年内。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形任何一方未能履行合同约定的义务，或违反合同约定导致合同目的不能实现，均构成违约。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿标准违约赔偿标准按照实际损失计算，或根据合同约定执行。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方约定采用仲裁方式解决争议，应向具有管辖权的人民法院或仲裁委员会申请仲裁。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非合同另有约定。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约，经对方催告后仍未履行；11.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行；11.1.3合同目的不能实现；11.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后的责任承担合同解除后，双方应按照合同约定和实际履行情况，承担相应的责任。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或合同约定的终止条件成就时，合同终止。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应结清债务，处理善后事宜。13.其他约定事项13.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2其他约定事项二如本合同内容与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。13.3其他约定事项三本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：设计图纸与文件14.2附件二：施工图纸与文件14.3附件三：相关合同附件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入情形15.2.1双方协商一致，认为需要第三方提供专业服务；15.2.2合同履行过程中，需要第三方进行监理、评估、咨询等；15.2.3法院或仲裁机构判决或裁定需要第三方介入。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据第三方提供的服务内容另行签订协议确定。15.3.2第三方责任限额包括但不限于：15.3.1.第三方直接因自身原因导致的违约责任；15.3.2.第三方因提供错误、不完整或不符合要求的服务导致的损失；15.3.3.第三方违反保密义务导致的损失。16.第三方责任界定16.1第三方责任第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定或法律法规，要求甲乙双方提供必要的配合和支持。16.3第三方义务第三方应按照合同约定或法律法规，履行其职责，确保服务质量。17.第三方与其他各方的划分说明17.1责任划分17.1.1甲乙双方对合同履行的责任和义务，按照本合同约定执行；17.1.2第三方对合同履行的责任和义务，按照其与甲乙双方或法院、仲裁机构的判决或裁定执行；17.1.3第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致违约，甲乙双方有权要求第三方承担责任。17.2权利划分17.2.1甲乙双方对合同权利的享有，按照本合同约定执行；17.2.2第三方对合同权利的享有，按照合同约定或法律法规执行；17.2.3第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致权利无法实现，甲乙双方有权要求第三方采取措施。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请甲乙任何一方需第三方介入时，应提前向对方提出书面申请，说明介入理由、第三方的基本情况及预期目标。18.2第三方介入审批对方应在收到申请后______个工作日内，书面回复是否同意第三方介入。18.3第三方介入协议经双方同意后，甲乙双方与第三方应另行签订协议，明确各方的权利、义务和责任。19.第三方介入费用19.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况和协议约定承担。19.2费用支付第三方介入费用按照协议约定或实际情况，分阶段支付。20.第三方介入终止20.1终止条件20.1.1第三方完成合同约定的服务；20.1.2合同履行完毕；20.1.3法院或仲裁机构判决或裁定终止第三方介入。20.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应与第三方进行协商，并签订终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：设计图纸与文件详细要求：包含室内外绿化设计图纸、效果图、植物清单、施工说明等。附件说明：设计图纸应为正式文件，符合国家相关标准和规范，并由设计人员签字确认。2.附件二：施工图纸与文件详细要求：包含施工图、材料清单、施工工艺流程、安全措施等。附件说明：施工图纸应为正式文件，由施工单位负责人签字确认，并经甲方代表审核同意。3.附件三：合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。附件说明：合同签订文件应为正式文件，所有签字盖章均需清晰可辨。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。附件说明：第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签署。5.附件五：施工进度计划详细要求：包含施工进度安排、关键节点、预期完成时间等。附件说明：施工进度计划应详细，便于甲方监督和第三方执行。6.附件六：质量验收报告详细要求：包含质量验收结果、存在问题、整改措施等。附件说明：质量验收报告应由验收人员签字确认，并经甲乙双方共同认可。7.附件七：费用支付凭证详细要求：包括设计费用、施工费用、第三方介入费用等的支付凭证。附件说明：费用支付凭证应真实有效，由支付方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：1.1未按时支付设计费或施工费；1.2未按时提供设计图纸或施工图纸；1.3未按时进行验收或提出整改意见；乙方违约行为：2.1未按时完成设计或施工任务；2.2设计或施工质量不符合约定标准；2.3未按时进行整改或修复；第三方违约行为：3.1未按时提供专业服务；3.2提供的服务不符合约定标准；3.3泄露商业秘密或客户信息。2.责任认定标准甲方违约责任认定：2.1逾期支付费用，应支付违约金；2.2未按时提供图纸，应承担相应责任；2.3未按时验收或提出整改意见，应承担相应责任。乙方违约责任认定：2.1逾期完成设计或施工任务，应支付违约金；2.2设计或施工质量不符合约定标准，应承担修复或赔偿损失；2.3未按时进行整改或修复，应支付违约金。第三方违约责任认定：2.1逾期提供服务，应支付违约金；2.2提供的服务不符合约定标准，应承担修复或赔偿损失；2.3泄露商业秘密或客户信息，应承担相应法律责任。示例说明：甲方未按时支付设计费，应按照合同约定的违约金比例支付逾期付款违约金；乙方施工质量不符合约定标准，应进行整改或修复，并承担因此产生的费用；第三方泄露商业秘密，应立即停止泄露行为，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年软装样板房室内外绿化设计与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目设计要求2.5项目施工要求3.设计与施工范围3.1室内绿化设计范围3.2室外绿化设计范围3.3施工范围4.设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限5.设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用5.3付款方式5.4付款时间6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求7.设计与施工进度要求7.1设计进度要求7.2施工进度要求8.设计与施工变更8.1设计变更程序8.2施工变更程序9.设计与施工安全要求9.1设计安全要求9.2施工安全要求10.设计与施工验收10.1设计验收程序10.2施工验收程序10.3验收标准11.违约责任11.1设计方违约责任11.2施工方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.合同附件14.1设计图纸14.2施工图纸14.3其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1设计方：室内外绿化设计有限公司1.1.2施工方：建筑装饰工程有限责任公司1.2合同双方地址1.2.1设计方地址：市区路号1.2.2施工方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1设计方法定代表人：1.3.2施工方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.1.1软装样板房室内外绿化设计项目2.2项目地点2.2.1市区路号2.3项目规模2.3.1室内绿化面积：500平方米2.3.2室外绿化面积：1000平方米2.4项目设计要求2.4.1设计风格：现代简约2.4.2设计元素：绿植、水景、雕塑等2.5项目施工要求2.5.1施工质量：符合国家相关标准和规范2.5.2施工安全：确保施工人员及现场安全3.设计与施工范围3.1室内绿化设计范围3.1.1室内绿植选择及配置3.1.2室内水景设计及施工3.1.3室内雕塑及装饰品设计3.2室外绿化设计范围3.2.1室外绿植选择及配置3.2.2室外景观设计及施工3.2.3室外雕塑及装饰品设计3.3施工范围3.3.1室内绿化施工3.3.2室外绿化施工3.3.3水景及雕塑安装4.设计与施工期限4.1设计期限4.1.1设计方案提交：自合同签订之日起30日内4.1.2设计图纸完成：自设计方案提交之日起60日内4.2施工期限4.2.1施工准备：自设计图纸完成之日起15日内4.2.2施工完成：自施工准备完毕之日起90日内5.设计与施工费用5.1设计费用5.1.1设计费用总额：人民币万元5.1.2付款方式：分阶段支付，具体见合同附件5.2施工费用5.2.1施工费用总额：人民币万元5.2.2付款方式：分阶段支付，具体见合同附件5.3付款方式5.3.1设计费用支付：设计方案提交后支付50%，设计图纸完成后支付剩余50%5.3.2施工费用支付：施工准备完毕后支付30%，中期验收合格后支付30%，竣工验收合格后支付剩余40%5.4付款时间5.4.1设计费用付款时间：每月支付一次，每月底前支付当月费用5.4.2施工费用付款时间：每季度支付一次，每季度底前支付当季度费用6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.1.1设计方案应满足客户需求，符合设计规范6.1.2设计图纸应完整、准确、清晰6.2施工质量要求6.2.1施工质量应符合国家相关标准和规范6.2.2施工材料应符合设计要求，质量合格6.2.3施工过程中应确保施工质量，及时处理质量问题7.设计与施工进度要求7.1设计进度要求7.1.1设计方案提交：自合同签订之日起30日内7.1.2设计图纸完成：自设计方案提交之日起60日内7.2施工进度要求7.2.1施工准备：自设计图纸完成之日起15日内7.2.2施工完成：自施工准备完毕之日起90日内8.设计与施工变更8.1设计变更程序8.1.1设计方提出变更：设计方应提前5个工作日向施工方提出设计变更申请，并说明变更原因及内容。8.1.2施工方确认变更：施工方应在接到变更申请后3个工作日内予以确认或提出异议。8.1.3变更实施：经双方确认的设计变更，施工方应按照变更内容进行实施。8.2施工变更程序8.2.1施工方提出变更：施工方应提前3个工作日向设计方提出施工变更申请，并说明变更原因及内容。8.2.2设计方确认变更：设计方应在接到变更申请后2个工作日内予以确认或提出异议。8.2.3变更实施：经双方确认的施工变更，施工方应按照变更内容进行实施。9.设计与施工安全要求9.1设计安全要求9.1.1设计方案应考虑施工安全，避免潜在的安全隐患。9.1.2设计图纸应包含安全警示标识和施工安全注意事项。9.2施工安全要求9.2.1施工现场应设置安全警示标志，确保施工人员安全。9.2.2施工方应定期对施工人员进行安全教育和培训。9.2.3施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。10.设计与施工验收10.1设计验收程序10.1.1设计方案验收：设计方提交设计方案后，施工方应在5个工作日内完成方案验收。10.1.2设计图纸验收：设计方提交设计图纸后，施工方应在10个工作日内完成图纸验收。10.2施工验收程序10.2.1施工中期验收：施工中期完成后，施工方应提前3个工作日通知设计方进行中期验收。10.2.2施工竣工验收：施工完成后，施工方应提前5个工作日通知设计方进行竣工验收。10.3验收标准10.3.1设计方案验收标准：符合合同约定和设计规范。10.3.2设计图纸验收标准：完整、准确、清晰，符合设计规范。10.3.3施工验收标准：符合合同约定、设计规范和施工标准。11.违约责任11.1设计方违约责任11.1.1设计方未按时提交设计方案或图纸，应支付违约金，每日违约金为合同设计费用的1%。11.1.2设计方提交的设计方案或图纸不符合合同约定或设计规范，应承担相应责任，包括但不限于重新设计或修复费用。11.2施工方违约责任11.2.1施工方未按时完成施工任务，应支付违约金，每日违约金为合同施工费用的1%。11.2.2施工方施工质量不符合合同约定或施工标准，应承担相应责任，包括但不限于修复费用或重新施工费用。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方同意将争议提交至市仲裁委员会仲裁。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。14.合同附件14.1设计图纸14.1.1设计方案图14.1.2设计施工图14.2施工图纸14.2.1施工详图14.2.2施工材料清单14.3其他相关文件14.3.1合同双方签署的附件协议14.3.2合同双方确认的变更记录第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关活动或提供服务的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和能力。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。15.3.3第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同规定的义务。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额由甲乙双方与第三方协商确定。16.1.2第三方责任限额应在本合同中予以明确。16.2第三方责任承担16.2.1第三方责任应由第三方自行承担。16.2.2第三方责任涉及甲乙双方利益的，甲乙双方应承担相应的连带责任。16.3第三方责任免除16.3.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务，第三方不承担责任。16.3.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行合同义务，第三方不承担责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的第三方协议，甲方对第三方的行为承担监督和管