别墅门窗施工合同协议书

别墅门窗施工合同协议书合同编号：__________鉴于甲方为别墅门窗施工项目的需求方，乙方为具有相关施工资质和经验的专业门窗施工企业，经双方友好协商，就甲方别墅门窗施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________别墅门窗施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于门窗的拆卸、安装、维修、改造等工作。具体工程内容以双方确认的工程量清单为准。1.4工程工期：本工程计划自双方签订合同之日起____个工作日完成。具体工期以双方确认的施工计划为准。二、甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供施工所需的相关资料、图纸等文件，并保证资料、图纸等文件的合法性和准确性。2.2甲方应按照约定的工期和质量要求，向乙方支付相应的施工费用。2.3甲方应协助乙方进行施工，并负责协调与施工有关的各方关系。2.4甲方不得干涉乙方的正常施工，不得无故要求乙方停工、改工。2.5甲方应按照合同约定履行合同义务，不得违约。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照约定的工期和质量要求完成施工，并保证施工安全。3.2乙方应按照约定的价格向甲方提供施工服务，不得擅自提高施工费用。3.3乙方应遵守国家有关法律法规，不得违法施工。3.4乙方应尊重甲方合法权益，不得损害甲方利益。3.5乙方应在合同约定的期限内完成施工，并承担因工期延误导致的违约责任。四、合同价格4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、交通费等一切与施工有关的费用。4.3甲方支付乙方工程款的方式为：____%。五、合同的履行和验收5.1双方应按照约定的工期和质量要求履行合同。5.2乙方施工完成后，应向甲方提供施工资料和有关验收手续。5.3甲方应在收到乙方提交的验收申请后____个工作日内组织验收。5.4验收合格的，甲方应按照约定支付乙方工程款。5.5验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲方逾期支付工程款的，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。6.3乙方逾期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程量清单、施工图纸等。一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.材料specifications4.施工工艺流程5.安全防护措施方案6.质量检验标准7.施工进度计划8.变更订单9.验收报告10.支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约：逾期支付工程款未按约定提供施工资料或图纸无故要求乙方停工、改工未履行合同约定的其他义务2.乙方违约：逾期完成施工未按约定价格提供服务或擅自提高施工费用未保证施工质量或安全未遵守国家法律法规或损害甲方利益三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.工期：双方约定的完成施工的时间期限。3.质量：施工成果满足约定的技术标准和安全标准。4.违约金：一方违约时，根据法律规定或合同约定向守约方支付的赔偿金。5.验收：甲方对乙方施工成果的检查，以确认其是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通，调整施工计划。增派施工人员或加班加点。2.施工质量问题：立即整改，重新检验。更换不合格材料或重新施工。3.支付纠纷：按合同约定的支付方式和时间履行付款义务。保留好支付凭证，以备不时之需。4.变更订单：双方协商一致后签订变更订单。按变更订单调整工程量、工