二零二五年度大型水利枢纽工程承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度大型水利枢纽工程承包合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围1.4合同期限2.承包方及发包方信息2.1承包方基本信息2.2发包方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量检测与验收5.工程进度要求5.1进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整6.工程造价及付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款时间节点7.工程变更及索赔7.1工程变更7.2索赔条件7.3索赔程序8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止程序9.违约责任9.1承包方违约责任9.2发包方违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：工程量清单11.3附件三：其他相关文件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署代表14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3合同解释14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确双方的权利义务，确保本工程按期、按质、按量完成，实现双方利益的最大化。1.3合同范围本合同承包范围为包括但不限于工程设计、施工、设备采购、安装调试、试运行等全过程。1.4合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收合格之日止。2.承包方及发包方信息2.1承包方基本信息承包方名称：________________承包方住所：________________承包方法定代表人：________________承包方资质等级：________________2.2发包方基本信息发包方名称：________________发包方住所：________________发包方法定代表人：________________发包方资质等级：________________3.工程概况3.1工程名称本工程名称：二零二四年度大型水利枢纽工程3.2工程地点本工程地点：________________3.3工程规模本工程规模：________________3.4工程内容本工程内容包括但不限于：大坝建设、溢洪道建设、引水渠建设、发电厂建设、配套设施建设等。4.工程质量要求4.1质量标准本工程质量应符合国家及行业相关标准，确保达到设计要求，满足使用功能。4.2质量保证措施承包方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。4.3质量检测与验收本工程的质量检测与验收应按照国家及行业相关标准进行。5.工程进度要求5.1进度计划本工程进度计划如下：项目前期工作：____年____月____日至____年____月____日工程施工阶段：____年____月____日至____年____月____日工程试运行阶段：____年____月____日至____年____月____日5.2进度控制措施承包方应采取有效措施，确保工程按计划进度进行。5.3进度调整如因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。6.工程造价及付款方式6.1工程造价本工程造价为人民币____元整。6.2付款方式本合同工程款分为预付款、进度款、竣工结算款和质量保证金。6.3付款时间节点预付款：合同签订后____个工作日内支付；进度款：按工程进度支付；竣工结算款：竣工验收合格后____个工作日内支付；质量保证金：合同签订后____个工作日内支付，竣工验收合格后无息退还。7.工程变更及索赔7.1工程变更本工程在施工过程中如遇设计变更、工程量增减等情况，双方应协商确定变更内容，并相应调整合同造价和工期。7.2索赔条件发包方和承包方均有权根据合同约定提出索赔。7.3索赔程序发包方或承包方提出索赔时，应提供相关证据，双方协商解决；协商不成时，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1发包方解除合同的条件：a)承包方严重违反合同约定，导致工程无法按期完成或工程质量不符合要求；b)承包方未按合同约定支付工程款，经催告后仍不支付；c)发包方因国家政策调整、法律法规变更等原因，确需解除合同。8.1.2承包方解除合同的条件：a)发包方未按合同约定支付工程款，经催告后仍不支付；b)发包方未按合同约定提供施工条件，导致工程无法正常进行；c)发包方违反合同约定，严重损害承包方合法权益。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工程完成，且经竣工验收合格；8.2.2双方协商一致，决定终止合同；8.2.3因不可抗力导致合同无法履行。8.3合同解除及终止程序8.3.1解除合同前，双方应就解除事宜进行协商，达成一致意见；8.3.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于工程款的结算、设备设施的移交等。9.违约责任9.1承包方违约责任9.1.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿发包方因此遭受的损失；9.1.2承包方工程质量不符合要求，应承担修复费用，并赔偿发包方因此遭受的损失；9.1.3承包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。9.2发包方违约责任9.2.1发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金；9.2.2发包方未按合同约定提供施工条件，应承担违约责任，赔偿承包方因此遭受的损失；9.2.3发包方违反合同约定，严重损害承包方合法权益，应承担相应法律责任。9.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序按照仲裁机构或人民法院的规定执行。11.合同附件11.1附件一：工程图纸本附件一为工程图纸，包括但不限于平面图、剖面图、结构图等。11.2附件二：工程量清单本附件二为工程量清单，详细列明工程各项内容和数量。11.3附件三：其他相关文件本附件三包括但不限于合同签订前后的往来函件、会议纪要等。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件本合同因约定的终止条件成就或双方协商一致解除而终止。13.合同签署13.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点：________________13.3签署代表承包方代表：________________发包方代表：________________14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解释本合同如有歧义，应按有利于维护双方合法权益的原则进行解释。14.4合同附件清单本合同附件清单如下：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、技术支持、资金投入或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同时，因自身原因造成工程损失或损害的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过其在本合同项下所承担的义务总额。15.2.2第三方责任限额的具体数额，由甲乙双方在合同中约定，并在附件中明确。15.3第三方责权利a)要求甲乙双方提供必要的配合和便利；b)要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用；c)在其职责范围内，对工程质量和进度进行监督。a)按照合同约定提供专业服务、技术支持或资金投入；b)对其提供的专业服务、技术支持或资金投入负责；c)遵守国家法律法规和行业规范。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分：a)第三方与甲方的关系为委托代理或合作，甲方对第三方的行为承担责任；b)甲方有权对第三方的履约情况进行监督，并提出改进意见。15.4.2第三方与乙方的划分：a)第三方与乙方的关系为承包方或合作，乙方对第三方的行为承担责任；b)乙方有权对第三方的履约情况进行监督，并提出改进意见。15.4.3第三方与甲乙双方的关系：a)第三方作为独立第三方，不参与甲乙双方的内部管理；b)第三方在履行本合同时，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的必要性在本合同履行过程中，如需第三方介入，甲乙双方应协商一致，并在合同中明确第三方的介入原因、介入方式、介入期限、介入费用等事项。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项，并在合同中明确；16.2.2甲乙双方应向第三方发出邀请函，邀请其介入本合同；16.2.3第三方应按照邀请函的要求，在规定的时间内回复甲乙双方；16.2.4甲乙双方与第三方达成一致后，应签订补充协议，明确第三方的职责和权利义务。16.3第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费等，由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在补充协议中明确。16.4第三方介入的终止16.4.1第三方介入的期限届满或合同约定的其他终止条件成就时，第三方介入终止；16.4.2第三方介入过程中，如发生不可抗力或其他无法预见的情况，导致第三方无法继续履行职责，经甲乙双方协商一致，可以终止第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含工程平面图、剖面图、结构图、设备布置图等，确保图纸准确、完整、清晰。附件说明：本附件为工程建设的依据，甲乙双方应严格遵循图纸进行施工。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列明工程各项内容和数量，包括材料、设备、人工、机械等。附件说明：本附件为工程结算的依据，甲乙双方应按照清单进行结算。3.附件三：合同签订前的往来函件详细要求：包括甲乙双方在合同签订前就工程相关事宜的往来函件，如协商纪要、补充协议等。附件说明：本附件为合同签订前的历史记录，有助于明确双方权利义务。4.附件四：合同签订后的往来函件详细要求：包括甲乙双方在合同签订后就工程相关事宜的往来函件，如进度报告、变更通知等。附件说明：本附件为合同履行过程中的历史记录，有助于解决争议。5.附件五：工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的时间节点、工作量、质量要求等。附件说明：本附件为工程进度管理的依据，甲乙双方应按照计划进行施工。6.附件六：工程质量检测报告详细要求：包括工程各阶段的检测结果，如材料检验、隐蔽工程验收等。附件说明：本附件为工程质量控制的依据，甲乙双方应按照报告进行质量控制。7.附件七：工程结算书详细要求：包括工程结算的依据、结算金额、结算时间等。附件说明：本附件为工程结算的依据，甲乙双方应按照结算书进行结算。8.附件八：工程竣工验收报告详细要求：包括工程竣工验收的时间、结果、验收意见等。附件说明：本附件为工程竣工验收的依据，甲乙双方应按照报告进行竣工验收。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为承包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求；承包方未按合同约定支付工程款；发包方未按合同约定支付工程款；发包方未按合同约定提供施工条件；发包方违反合同约定，严重损害承包方合法权益。2.责任认定标准违约行为的认定，以合同约定为准；违约责任的承担，以实际损失为基础，包括但不限于直接损失和间接损失；违约赔偿的具体数额，由双方协商确定，如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.违约示例说明承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期，甲乙双方协商后，承包方应支付违约金；承包方未按合同约定支付工程款，发包方有权解除合同，并要求承包方支付违约金；发包方未按合同约定提供施工条件，导致工程无法正常进行，承包方有权要求发包方支付违约金；发包方违反合同约定，严重损害承包方合法权益，承包方有权要求发包方承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度大型水利枢纽工程承包合同范本1合同目录第一章合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效1.3合同文本1.4合同附件1.5合同履行地点1.6合同履行期限1.7合同保密条款1.8合同解除条件1.9合同变更程序1.10合同纠纷解决方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设标准2.5工程投资估算2.6工程建设内容2.7工程施工顺序2.8工程验收标准第三章承包人3.1承包人资质3.2承包人责任3.3承包人义务3.4承包人权利3.5承包人项目经理3.6承包人项目组织机构3.7承包人人员配备3.8承包人施工设备第四章业主4.1业主资质4.2业主责任4.3业主义务4.4业主权利4.5业主项目负责人4.6业主项目组织机构4.7业主监管人员第五章工程设计5.1设计单位资质5.2设计单位责任5.3设计单位义务5.4设计成果要求5.5设计变更程序5.6设计费用5.7设计合同签订5.8设计合同履行5.9设计合同解除第六章工程施工6.1施工准备6.2施工进度计划6.3施工质量保证6.4施工安全保证6.5施工环境保护6.6施工变更管理6.7施工监理6.8施工验收6.9施工资料管理6.10施工合同履行6.11施工合同解除第七章工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收结果7.5验收资料7.6验收争议解决7.7验收合同履行7.8验收合同解除第八章工程保修8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4保修程序8.5保修费用8.6保修合同履行8.7保修合同解除第九章工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付进度9.3工程款支付条件9.4工程款支付争议解决9.5工程款支付合同履行9.6工程款支付合同解除第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿10.4违约争议解决10.5违约合同履行10.6违约合同解除第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构11.4争议解决费用11.5争议解决结果11.6争议解决合同履行11.7争议解决合同解除第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果12.4合同解除争议解决12.5合同解除合同履行12.6合同解除合同解除第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果13.4合同终止争议解决13.5合同终止合同履行13.6合同终止合同解除第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：工程图纸14.3附件三：工程合同14.4附件四：设计合同14.5附件五：监理合同14.6附件六：质量保证书14.7附件七：安全保证书14.8附件八：环境保护保证书14.9附件九：其他相关文件合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同订立本合同双方当事人经平等协商一致，就二零二四年度大型水利枢纽工程承包事宜，达成如下协议：1.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同文本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。1.4合同附件（1）工程量清单；（2）工程图纸；（3）工程合同；（4）设计合同；（5）监理合同；（6）质量保证书；（7）安全保证书；（8）环境保护保证书；（9）其他相关文件。1.5合同履行地点合同履行地点为：_______1.6合同履行期限合同履行期限为：_______至_______1.7合同保密条款双方对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。1.8合同解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。1.9合同变更程序任何一方对本合同的变更，均需书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的组成部分。1.10合同纠纷解决方式双方发生合同纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。第二章工程概况2.1工程名称二零二四年度大型水利枢纽工程2.2工程地点_______2.3工程规模工程总装机容量为_______万千瓦，水库总库容为_______亿立方米。2.4工程建设标准按照国家相关标准和规范执行。2.5工程投资估算工程总投资估算为_______亿元人民币。2.6工程建设内容包括枢纽建筑物、引水建筑物、泄水建筑物、发电厂、变电站等。2.7工程施工顺序按照工程设计文件和施工组织设计的要求进行。2.8工程验收标准按照国家相关标准和规范执行。第三章承包人3.1承包人资质承包人具备国家规定的相应资质等级。3.2承包人责任承包人负责工程的施工、质量、安全、环境保护等工作。3.3承包人义务（1）按照工程设计文件和施工组织设计进行施工；（2）确保工程质量、安全、环境保护等方面的要求；（3）按时完成工程进度；（4）按合同约定支付工程款。3.4承包人权利（1）要求业主提供必要的施工条件；（2）在工程变更的情况下，要求调整合同价格；（3）在工程延误的情况下，要求延长工期。3.5承包人项目经理承包人项目经理应具备相应的资质和经验。3.6承包人项目组织机构承包人应设立项目组织机构，负责工程的日常管理工作。3.7承包人人员配备承包人应按照工程需要配备必要的人员。3.8承包人施工设备承包人应按照工程需要配备必要的施工设备。第四章业主4.1业主资质业主具备国家规定的相应资质等级。4.2业主责任业主负责工程的资金筹措、设计、监理、验收等工作。4.3业主义务（1）按照合同约定提供必要的施工条件；（2）按时支付工程款；（3）对工程质量、安全、环境保护等进行监督。4.4业主权利（1）对工程进度、质量、安全、环境保护等进行监督；（2）对承包人进行考核；（3）对工程变更进行审批。4.5业主项目负责人业主项目负责人应具备相应的资质和经验。4.6业主项目组织机构业主应设立项目组织机构，负责工程的日常管理工作。4.7业主监管人员业主应配备必要的监管人员，对工程进行监督。第五章工程设计5.1设计单位资质设计单位具备国家规定的相应资质等级。5.2设计单位责任设计单位负责工程的设计工作。5.3设计单位义务（1）按照合同约定提供设计成果；（2）对设计成果进行完善和修改；（3）对设计变更进行审批。5.4设计成果要求设计成果应符合国家相关标准和规范。5.5设计变更程序设计变更需经业主、承包人、设计单位三方协商一致后，签订书面变更协议。5.6设计费用设计费用按合同约定支付。5.7设计合同签订设计合同由业主与设计单位签订。5.8设计合同履行设计合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。5.9设计合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第六章工程施工6.1施工准备承包人应根据工程设计文件和施工组织设计，做好施工准备工作。6.2施工进度计划承包人应根据工程设计文件和施工组织设计，编制施工进度计划，并报业主审批。6.3施工质量保证承包人应确保工程质量符合国家相关标准和规范。6.4施工安全保证承包人应确保施工安全，防止事故发生。6.5施工环境保护承包人应采取措施，保护施工现场环境。6.6施工变更管理施工变更需经业主、承包人、设计单位三方协商一致后，签订书面变更协议。6.7施工监理业主应委托监理单位对工程施工进行监理。6.8施工验收工程完工后，由业主组织验收。6.9施工资料管理承包人应妥善管理施工资料，并按照要求提交业主。第七章工程验收7.1验收条件（1）工程已完成设计文件规定的全部内容；（2）工程质量符合国家相关标准和规范；（3）施工资料齐全、完整；（4）工程安全、环境保护措施落实到位。7.2验收程序（1）承包人向业主提出验收申请；（2）业主组织验收；（3）验收结果由业主出具验收报告。7.3验收标准验收标准按照国家相关标准和规范执行。7.4验收结果验收结果分为合格、不合格两种。合格工程可投入使用；不合格工程需进行整改，直至合格。7.5验收资料（1）工程验收报告；（2）工程竣工验收证书；（3）施工资料；（4）设计变更资料；（5）监理资料。7.6验收争议解决验收过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。7.7验收合同履行验收合格后，承包人应按照合同约定进行保修。7.8验收合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第八章工程保修8.1保修期限承包人对工程的质量保修期限为_______年。8.2保修范围（1）因设计、施工、材料等原因造成的质量问题；（2）因自然灾害等原因造成的工程质量问题。8.3保修责任承包人在保修期内对工程质量问题负修复责任。8.4保修程序（1）业主发现工程质量问题时，应及时通知承包人；（2）承包人应在接到通知后_______日内进行修复；（3）修复后，业主应进行检查，确认问题已解决。8.5保修费用保修费用由造成质量问题的责任方承担。8.6保修合同履行保修合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。8.7保修合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第九章工程款支付9.1工程款支付方式工程款支付方式为分期支付。9.2工程款支付进度（1）工程开工前，支付合同价的_______%；（2）工程进度达到_______%，支付合同价的_______%；（3）工程进度达到_______%，支付合同价的_______%；（4）工程验收合格后，支付合同价的_______%；（5）工程保修期满后，支付合同价的_______%。9.3工程款支付条件（1）工程进度符合合同约定；（2）工程质量符合合同约定；（3）承包人提交相关付款申请资料。9.4工程款支付争议解决工程款支付过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。9.5工程款支付合同履行工程款支付合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。9.6工程款支付合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第十章违约责任10.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方未按合同约定支付工程款；（3）一方造成工程质量不合格；（4）一方造成工程安全事故。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。10.4违约争议解决违约争议解决方式同第一章“争议解决”。10.5违约合同履行违约合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。10.6违约合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第十一章争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为仲裁。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应协商解决；（2）协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。11.3争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。11.5争议解决结果仲裁委员会的裁决为终局裁决，双方应自觉履行。11.6争议解决合同履行争议解决合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。11.7争议解决合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第十二章合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前_______日书面通知对方；（2）对方应在接到通知后_______日内答复是否同意解除合同。12.3合同解除后果12.4合同解除争议解决合同解除争议解决方式同第一章“争议解决”。12.5合同解除合同履行合同解除合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。12.6合同解除合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第十三章合同终止13.1合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同因不可抗力等原因无法履行。13.2合同终止程序（1）一方提出合同终止请求；（2）对方同意或经协商一致；（3）签订合同终止协议。13.3合同终止后果13.4合同终止争议解决合同终止争议解决方式同第一章“争议解决”。13.5合同终止合同履行合同终止合同履行过程中，任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方。13.6合同终止合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：工程图纸14.3附件三：工程合同14.4附件四：设计合同14.5附件五：监理合同14.6附件六：质量保证书14.7附件七：安全保证书14.8附件八：环境保护保证书14.9附件九：其他相关文件________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策权甲方对本工程的设计、施工、监理等环节具有最终决策权，乙方应无条件执行甲方的决策。1.2甲方指定设计单位甲方有权指定设计单位，并负责与设计单位签订设计合同。1.3甲方指定监理单位甲方有权指定监理单位，并负责与监理单位签订监理合同。1.4甲方负责工程款支付甲方负责按照合同约定支付工程款，乙方应提供相应的支付申请资料。1.5甲方负责工程验收甲方负责组织工程验收，并出具验收报告。1.6甲方负责工程保修甲方负责工程保修期间的维修和管理，乙方应配合甲方的工作。1.7甲方负责合同变更甲方有权根据工程实际情况，提出合同变更申请，乙方应予以配合。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工乙方负责工程的施工、质量、安全、环境保护等工作，甲方应提供必要的施工条件。2.2乙方指定项目经理乙方有权指定项目经理，并负责其工作。2.3乙方负责施工进度乙方应按照合同约定，制定施工进度计划，并保证按时完成工程。2.4乙方负责施工质量乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.5乙方负责施工安全乙方应确保施工安全，防止事故发生。2.6乙方负责环境保护乙方应采取措施，保护施工现场环境。2.7乙方负责施工资料管理乙方应妥善管理施工资料，并按照要求提交甲方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方及设计、监理等单位的合作关系，确保工程顺利进行。3.2第三方中介费用第三方中介费用由甲乙双方共同承担，具体费用由双方协商确定。3.3第三方中介监督第三方中介对工程施工、质量、安全、环境保护等方面进行监督，确保符合合同约定。3.4第三方中介报告第三方中介应定期向甲乙双方提交工程进展报告，包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的情况。3.5第三方中介争议解决第三方中介在争议解决过程中，应保持中立，协助甲乙双方协商解决争议。3.6第三方中介合同解除（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规变动，导致合同无法履行。3.7第三方中介保密第三方中介对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。3.8第三方中介责任第三方中介在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.工程图纸3.工程合同4.设计合同5.监理合同6.质量保证书7.安全保证书8.环境保护保证书9.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.一方未按合同约定履行义务；b.一方未按合同约定支付工程款；c.一方造成工程质量不合格；d.一方造成工程安全事故。2.违约认定：a.违约方未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成工程；b.违约方未能按照合同约定支付工程款；c.违约方造成工程质量不符合国家相关标准和规范；d.违约方造成工程安全事故。三、法律名词及解释：1.仲裁：指由双方当事人协议选定仲裁机构，按照仲裁程序解决争议的方法。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指一方违约时，根据合同约定或法律规定，应向对方支付的一定数额的金钱。4.质量保证：指一方保证其提供的商品或服务符合约定的质量标准。5.安全保证：指一方保证其提供的商品或服务符合安全标准，不会造成人身伤害或财产损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：加强项目管理，合理调配资源，制定详细的进度计划，并严格执行。2.问题：工程质量问题。解决办法：加强施工过程中的质量控制，严格执行质量检验制度，发现问题及时整改。3.问题：工程安全事故。解决办法：加强施工现场安全管理，严格执行安全操作规程，定期进行安全检查。4.问题：工程款支付争议。解决办法：按照合同约定，及时提交付款申请资料，双方协商解决争议。5.问题：合同变更争议。解决办法：按照合同约定，及时提出变更申请，双方协商一致后签订书面变更协议。五、所有应用场景：1.大型水利枢纽工程建设；2.工程设计、施工、监理等环节的合作；3.工程质量、安全、环境保护等方面的管理；4.工程款支付、合同变更等争议的解决。全文完。二零二四年度大型水利枢纽工程承包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（发包方）：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________1.2乙方（承包方）：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写相关方名称、地址、联系人及联系电话）二、合同前言2.1背景和目的：本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲方与乙方在二零二四年度大型水利枢纽工程中的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据：1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国招标投标法》3.《中华人民共和国水利工程质量管理条例》4.《水利工程建设项目施工合同范本》5.甲方发布的招标文件及其他相关文件三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语，按照国家有关行业规范和标准进行解释。3.2关键词解释：1.大型水利枢纽工程：指在本合同中，甲方委托乙方进行建设的水利枢纽工程，包括水库、大坝、溢洪道、电站等主体工程及其配套设施。2.工程质量：指水利工程在建设过程中，按照设计文件、规范标准及合同约定，满足安全、适用、经济、美观等方面的要求。3.工期：指本合同约定的工程完成时间，自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.工程造价：指本合同约定的水利工程建设的总费用，包括直接费用、间接费用、预备费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权对工程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。2.甲方应按照合同约定，按时足额支付工程款。3.甲方应按照国家相关规定，办理工程相关审批手续。4.甲方应按照合同约定，提供施工场地、水源、电源等必要条件。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成工程。2.乙方应遵守国家有关法律法规，确保工程质量、进度和安全。3.乙方应按照甲方要求，配合办理工程相关审批手续。4.乙方应按照合同约定，及时提供工程进度、质量、安全等相关报告。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：工程地点：________________________5.3合同履行方式：1.乙方按照合同约定，分阶段、分批次完成工程。2.甲方按照合同约定，分阶段、分批次支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.出现合同约定的其他终止情形。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。6.4终止后果：1.工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算；2.合同解除后，双方应按照合同约定承担相应责任。七、费用与支付7.1费用构成：1.设计费：根据甲方提供的设计图纸和施工方案，乙方承担的设计费用。2.材料费：工程所需各种材料、设备的采购费用。3.人工费：工程所需各类施工人员的工资和福利费用。4.施工机械使用费：施工过程中使用各类施工机械的费用。5.施工管理费：乙方进行工程管理和协调所产生的费用。6.利润：乙方根据市场行情和工程难度确定的合理利润。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关手续，甲方支付合同总额的10%作为预付款。2.进度款：工程按进度完成一定比例后，乙方提交进度款申请，甲方按照实际完成进度支付相应的款项。3.验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的85%作为验收款。4.保修金：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每个工程进度节点后5个工作日内。3.验收款支付时间：工程竣工验收合格后10个工作日内。4.保修金支付时间：保修期满后10个工作日内。7.4支付章件：1.预付款支付：乙方提交合同、营业执照、资质证书、开户许可证等文件，甲方审核无误后支付预付款。2.进度款支付：乙方提交进度款申请、进度报告、发票等文件，甲方审核无误后支付进度款。3.验收款支付：乙方提交竣工验收报告、工程结算书、发票等文件，甲方审核无误后支付验收款。4.保修金支付：保修期满后，乙方提交保修期满证明，甲方审核无误后支付保修金。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五。2.甲方未按约定提供施工场地、水源、电源等必要条件，应承担由此造成的工期延误和损失。8.2乙方违约：1.乙方未按约定完成工程，应承担由此造成的工期延误和损失。2.乙方未按约定保证工程质量，应承担由此造成的损失和赔偿。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照合同约定，承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。2.本合同内容及其相关资料。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理的措施，防止保密内容的泄露。2.未经对方同意，不得将保密内容用于合同目的之外的其他用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱、政府行为等。3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。2.因不可抗力事件导致的工期延误，经双方协商，可以适当延长工期。3.因不可抗力事件导致的损失，由双方按照合同约定分担。10.4不可抗力实例：地震、洪水、战争、动乱、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，双方可提交调解机构进行调解；调解不成的，可提交仲裁委员会仲裁；也可直接向人民法院提