二零二五年度大型数据中心建设劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度大型数据中心建设劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工作内容3.1工程范围3.2工程量3.3工程质量要求4.投资与资金4.1投资总额4.2分包单位投资4.3支付方式4.4付款节点5.材料供应5.1材料种类5.2材料质量要求5.3材料供应方式6.人员配置与培训6.1人员配置要求6.2人员培训7.工程进度管理7.1工程进度计划7.2工程进度调整7.3工程进度监控8.工程质量控制8.1质量控制标准8.2质量检测方法8.3质量问题处理9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3事故处理10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1分包单位名称：劳务分包有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4注册地址：市区路号1.1.5联系电话：01.1.6传真：11.2总包单位信息1.2.1总包单位名称：数据中心建设有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：5000万元1.2.4注册地址：市区路号1.2.5联系电话：21.2.6传真：32.项目概况2.1项目名称：市大型数据中心建设项目2.2项目地点：市区路号2.3项目规模：占地面积10000平方米，总建筑面积50000平方米2.4项目工期：自合同签订之日起至2025年12月31日止3.分包工作内容3.1工程范围：包括土建、电气、网络、安防等基础设施的建设和安装工程3.2工程量：详见附件一《工程量清单》3.3工程质量要求：按照国家现行相关标准执行，达到合格等级4.投资与资金4.1投资总额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2分包单位投资：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）4.3支付方式：按月进度支付，每月支付比例为已完成工程量的10%，每月底前支付上月工程款4.4付款节点：详见附件二《付款进度表》5.材料供应5.1材料种类：钢材、水泥、砂石、木材、电线电缆、网络设备、安防设备等5.2材料质量要求：符合国家现行相关标准，并有合格证明文件5.3材料供应方式：由分包单位自行采购，总包单位对材料质量进行监督6.人员配置与培训6.1人员配置要求：根据工程进度，分包单位需配备足够的施工人员和管理人员，确保工程顺利进行6.2人员培训：分包单位需对施工人员进行相关技能和安全知识培训，提高施工人员素质7.工程进度管理7.1工程进度计划：详见附件三《工程进度计划表》7.2工程进度调整：因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商一致调整进度计划7.3工程进度监控：总包单位定期对工程进度进行监督检查，确保工程按计划推进8.工程质量控制8.1质量控制标准：严格按照国家现行相关标准和设计文件要求执行，确保工程质量达到优良等级8.2质量检测方法：采用现场检测、实验室检测、第三方检测等方式进行，确保检测结果的准确性和可靠性8.3质量问题处理：发现质量问题后，分包单位应及时采取措施进行整改，并向总包单位报告，总包单位有权要求分包单位进行返工或更换不合格材料9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求：严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中人员安全和设备安全9.2环境保护要求：按照国家环境保护法规和项目所在地的环保要求，采取有效措施减少施工过程中的环境污染9.3事故处理：发生安全事故后，分包单位应立即采取措施进行救援，并及时报告总包单位，共同处理事故10.合同变更与解除10.1合同变更：因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订补充协议10.2.1分包单位严重违约，经催告后仍未改正10.2.2总包单位严重违约，经催告后仍未改正10.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于延误工期、质量问题、安全生产事故、环境保护违规等11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担修复费用等12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：仲裁委员会13.合同生效与终止13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止：合同履行完毕或根据合同约定终止合同，合同终止后，双方应办理相关手续，并结清所有款项14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自变更或解除14.4本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，为甲乙双方提供专业服务或参与项目管理的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其各自的关联企业或子公司。15.2第三方介入形式15.2.1第三方介入形式包括但不限于：监理、检测、评估、咨询、设计、施工等。15.3第三方选定15.3.1第三方的选定由甲乙双方共同协商确定，并签订相应的服务协议。15.3.2甲乙双方应确保第三方的资质、能力及信誉符合项目要求。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照服务协议的约定，对提供的服务承担相应的责任。15.4.2第三方的责任范围、责任限额及违约责任应在服务协议中明确。15.5第三方介入的流程15.5.1甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体流程，包括但不限于：15.5.1.1第三方介入前的准备工作；15.5.1.2第三方介入的具体工作内容；15.5.1.3第三方介入的监督和评估；15.5.1.4第三方介入的成果提交。16.甲乙方额外条款16.1.1甲乙方应确保第三方介入不影响项目进度和质量；16.1.2甲乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以便其履行服务协议；16.1.3甲乙方应积极配合第三方的检查、评估和监督工作。16.2第三方介入的费用16.2.1第三方介入的费用由甲乙双方按照服务协议的约定承担；16.2.2第三方介入的费用包括但不限于：咨询费、检测费、评估费、监理费等。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据服务协议的约定确定，并在合同中明确；17.2第三方的责任限额不得低于服务协议中约定的金额；17.3如第三方责任超过责任限额，甲乙方应承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲乙双方的关系：18.1.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系；18.1.2第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方进行交易或签订任何协议。18.2第三方与其他各方的关系：18.2.1第三方与其他各方的关系由服务协议或相关法律法规调整；18.2.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得违反公序良俗。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件：19.1.1服务协议约定的服务期限届满；19.1.2第三方完成服务协议约定的全部工作；19.1.3甲乙双方协商一致解除服务协议；19.1.4出现服务协议约定的终止情形。19.2第三方介入的终止程序：19.2.1第三方介入终止前，应向甲乙双方提交终止报告；19.2.2甲乙双方应在收到终止报告后，共同确认终止事宜；19.2.3第三方应在终止后，按照服务协议的约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程量清单》要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价等信息。说明：该清单为工程结算和支付的重要依据。2.附件二：《付款进度表》要求：明确列出各付款节点的时间、金额及支付条件。说明：该表用于指导双方按进度支付工程款项。3.附件三：《工程进度计划表》要求：详细列出各阶段工程的开始和结束时间，以及关键节点的控制时间。说明：该表用于监控工程进度，确保工程按计划推进。4.附件四：《材料清单》要求：列出项目所需材料种类、规格、数量、单价和总价等信息。说明：该清单用于材料采购和库存管理。5.附件五：《人员配置表》要求：详细列出各工种人员数量、技能要求、工作时间和薪酬等信息。说明：该表用于人员管理和调配。6.附件六：《安全生产措施》要求：明确施工过程中的安全防护措施、应急预案和责任分工。说明：该措施用于保障施工过程中的安全。7.附件七：《环境保护措施》要求：列出施工过程中的环境保护措施、污染物排放标准和处理方法。说明：该措施用于减少施工对环境的影响。8.附件八：《第三方服务协议》要求：详细列明第三方服务内容、费用、责任和违约责任。说明：该协议用于规范第三方介入的各项工作。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1迟期完成工程：未按合同约定的时间完成工程。1.2工程质量不合格：工程质量不符合国家现行相关标准和设计文件要求。1.3安全生产事故：发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。1.4环境保护违规：违反国家环境保护法规，造成环境污染。2.责任认定标准：2.1违约行为发生后，违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担修复费用等。2.3违约责任认定标准根据合同约定及国家相关法律法规执行。3.违约责任示例说明：3.1违约方因延迟完成工程，造成总包单位经济损失，应赔偿经济损失的20%。3.2违约方提供不合格材料，导致工程质量不合格，应承担修复费用及违约金共计人民币10万元。3.3违约方发生安全生产事故，造成人员伤亡，应依法承担相应的法律责任。3.4违约方违反环境保护法规，造成环境污染，应承担治理污染费用及罚款。全文完。二零二四年度大型数据中心建设劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心建设内容2.2分包工程范围2.3工程地点2.4工程规模3.合同工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工期延误及违约责任4.工程质量要求及标准4.1工程质量标准4.2质量检测及验收4.3质量保修期及保修责任5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3预付款、进度款、结算款及竣工结算5.4逾期付款违约责任6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2文明施工要求6.3安全事故处理及责任追究7.不可抗力及合同解除7.1不可抗力定义及处理7.2合同解除条件及程序8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构及程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除后的处理11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸及技术规范11.3附件三：合同签订日期及地点12.合同变更及补充12.1合同变更程序12.2合同补充内容13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止后的处理14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2双方协商一致的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：科技有限公司乙方：建设有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方住所地甲方住所地：省市区路号乙方住所地：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条合同标的及范围2.1数据中心建设内容包括但不限于数据中心主体结构、设备安装、网络布线、电源系统、监控系统等。2.2分包工程范围乙方负责数据中心主体结构、设备安装、网络布线、电源系统、监控系统等工程的施工。2.3工程地点省市区路号2.4工程规模占地面积：平方米，总建筑面积：平方米第三条合同工期3.1工程开工日期2004年1月1日3.2工程竣工日期2004年12月31日3.3工期延误及违约责任若乙方未能按约定工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付元违约金。第四条工程质量要求及标准4.1工程质量标准按照国家相关质量标准及甲方要求执行。4.2质量检测及验收乙方应在工程完成后，按照合同约定进行自检，并在甲方验收前通知甲方进行验收。4.3质量保修期及保修责任工程保修期为自竣工验收合格之日起两年，乙方对工程质量承担保修责任。第五条工程费用及支付方式5.1工程费用构成包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、管理费、利润等。5.2工程费用支付方式预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款。进度款：每月末根据工程进度支付当月工程费用的%。结算款：工程竣工后，甲方在乙方提交结算资料后日内支付结算款的%。竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方在乙方提交竣工结算资料后日内支付竣工结算款的%。5.3逾期付款违约责任若甲方未能按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付元违约金。第六条安全生产及文明施工6.1安全生产责任乙方负责施工现场的安全管理工作，确保施工安全。6.2文明施工要求乙方应遵守国家及地方文明施工规定，确保施工现场整洁有序。6.3安全事故处理及责任追究发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并承担相应责任。第七条不可抗力及合同解除7.1不可抗力定义及处理不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。若发生不可抗力，双方应协商解决合同履行问题。7.2合同解除条件及程序在不可抗力情况下，如导致合同无法履行或履行困难，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程款项及其他相关事宜。第一部分：合同如下：第八条违约责任8.1违约行为及认定若甲方未按约定支付工程款项，或乙方未按约定完成工程，均视为违约行为。8.2违约责任承担甲方违约，应向乙方支付逾期付款违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失。乙方违约，应承担因工期延误、质量不合格等违约行为导致的损失，并支付相应违约金。第九条争议解决方式9.1争议解决途径双方发生争议，应通过友好协商解决。9.2争议解决机构及程序协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力、双方协商一致等原因导致合同解除时，合同终止。10.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程款项及其他相关事宜。第十一条合同附件11.1附件一：工程量清单附件一详细列明了工程量及单价，作为工程款支付的依据。11.2附件二：施工图纸及技术规范附件二包含了施工图纸及技术规范，作为工程建设的依据。11.3附件三：合同签订日期及地点附件三注明了本合同的签订日期及地点。第十二条合同变更及补充12.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。12.2合同补充内容本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件发生合同约定的解除条件，或双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力、双方协商一致等原因导致合同终止。13.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理已完成的工程款项及其他相关事宜。第十四条其他约定事项14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。14.2双方协商一致的其他事项双方在合同履行过程中协商一致的其他事项，作为本合同的补充条款。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、融资机构等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中，经合同双方同意，由第三方提供相关服务或承担相应责任的行为。16.第三方介入的范围及权限16.1监理单位16.1.1监理单位负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理。16.1.2监理单位有权对工程进度、质量、安全等方面提出整改意见，并要求乙方进行整改。16.1.3监理单位对工程质量、进度、安全等方面的监督责任，不减轻甲方对乙方的监督责任。17.设计单位17.1设计单位负责提供符合国家相关标准和甲方要求的设计图纸及施工技术文件。17.2设计单位对设计图纸及施工技术文件的正确性、合理性承担法律责任。17.3乙方应按照设计单位提供的设计图纸及施工技术文件进行施工，如因设计问题导致工程出现质量问题，设计单位应承担相应责任。18.咨询机构18.1咨询机构根据合同约定，提供技术咨询、项目管理等服务。18.2咨询机构提供的服务应满足合同要求，并承担相应的法律责任。18.3咨询机构在提供咨询服务的范围内，对项目进度、质量、安全等方面的责任，不减轻甲方对乙方的监督责任。19.检测机构19.1检测机构对工程材料、设备、施工质量等进行检测。19.2检测机构应按照国家相关标准和合同约定进行检测，并对检测结果承担法律责任。19.3检测机构对检测结果负责，如因检测机构原因导致检测结果不准确，检测机构应承担相应责任。20.融资机构20.1融资机构为合同双方提供融资服务。20.2融资机构应按照合同约定，确保资金按时到位，并对融资服务的合法性、安全性承担法律责任。20.3融资机构在融资服务过程中，对项目进度、质量、安全等方面的责任，不减轻甲方对乙方的监督责任。21.第三方责任限额21.1第三方在履行合同过程中，因自身原因导致的损失，应按照合同约定承担相应的责任。21.2第三方责任限额如下：21.2.1监理单位：因监理原因导致的损失，赔偿金额不超过合同总价的%。21.2.2设计单位：因设计问题导致的损失，赔偿金额不超过合同总价的%。21.2.3咨询机构：因咨询服务问题导致的损失，赔偿金额不超过合同总价的%。21.2.4检测机构：因检测问题导致的损失，赔偿金额不超过合同总价的%。21.2.5融资机构：因融资问题导致的损失，赔偿金额不超过合同总价的%。22.第三方与其他各方的划分说明22.1第三方在履行合同过程中，其责任、权利和义务仅限于其提供的具体服务内容，与合同双方的其他责任、权利和义务无直接关联。22.2第三方在履行合同过程中，如与其他方发生争议，应自行解决，不得影响合同双方的权益。22.3第三方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，不得违反合同约定，否则应承担相应责任。23.第三方变更及替换23.1如合同履行过程中，因第三方自身原因需要更换第三方，甲方、乙方及更换后的第三方应协商一致，并签订书面协议。23.2第三方变更及替换后，原第三方与合同双方的权利、义务由更换后的第三方承担。23.3第三方变更及替换后，不影响本合同的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出工程量、单价、总价等数据。单价应包含人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、管理费、利润等。附件一应由乙方编制，并经甲方确认。说明：工程量清单是工程款支付的重要依据，应确保数据的准确性和完整性