版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑施工现场安全监理合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、监理范围1.监理工程范围2.监理工程内容3.监理工程阶段4.监理工程地点三、监理职责1.监理单位职责2.施工单位职责3.甲方职责4.乙方职责四、监理内容1.施工现场安全管理2.施工现场质量监理3.施工现场进度监理4.施工现场环境保护五、监理方法与措施1.监理方法2.监理措施3.监理计划4.监理报告六、监理费用1.监理费用总额2.费用支付方式3.费用支付时间4.费用支付条件七、监理期限1.监理期限起止时间2.监理期限顺延条件3.监理期限变更程序4.监理期限终止条件八、违约责任1.甲方违约责任2.乙方违约责任3.监理单位违约责任4.施工单位违约责任九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后的处理十一、合同生效1.合同生效条件2.合同生效时间3.合同生效通知4.合同生效后的履行十二、合同附件1.附件一:监理大纲2.附件二:监理方案3.附件三:监理费用清单4.附件四:其他相关文件十三、合同变更1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同变更通知4.合同变更后的履行十四、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止通知4.合同终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度建筑施工现场安全监理合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同双方基本信息:甲方(建设单位):_______乙方(监理单位):_______5.合同签订地点:_______二、监理范围1.监理工程范围:_______2.监理工程内容:a.施工现场安全管理b.施工现场质量控制c.施工现场进度控制d.施工现场合同管理e.施工现场信息管理3.监理工程阶段:施工阶段4.监理工程地点:_______三、监理职责1.监理单位职责:a.负责施工现场安全监理工作的全面管理b.制定监理计划和措施,并报甲方批准c.对施工现场进行定期和不定期的检查d.发现安全隐患,及时通知并督促整改2.施工单位职责:a.遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准b.按照监理要求进行施工,确保施工安全c.配合监理单位进行安全检查和整改3.甲方职责:a.提供施工图纸和技术文件b.协调施工单位与监理单位的关系c.负责施工现场的安全防护措施4.乙方职责:a.按合同要求提供监理人员b.按时提交监理报告c.对监理过程中出现的问题及时处理四、监理内容1.施工现场安全管理:a.检查施工现场的安全防护设施b.监督施工单位落实安全责任制c.检查施工现场的消防设施2.施工现场质量控制:a.检查施工材料的质量b.监督施工过程的质量控制c.对不合格工程进行整改3.施工现场进度监理:a.监督施工进度计划执行情况b.分析施工进度偏差原因c.提出调整措施4.施工现场环境保护:a.监督施工单位落实环保措施b.检查施工现场的环保设施c.对违反环保规定的行为进行纠正五、监理方法与措施1.监理方法:a.事前控制b.事中控制c.事后控制2.监理措施:a.制定监理细则b.实施现场检查c.组织召开监理例会d.编制监理报告3.监理计划:a.明确监理目标b.制定监理工作流程c.确定监理人员职责4.监理报告:a.报告监理工作进展情况b.反映监理过程中发现的问题c.提出监理意见和建议六、监理费用1.监理费用总额:_______2.费用支付方式:a.按月支付b.按阶段支付c.按工程进度支付3.费用支付时间:a.每月_______日前支付上一个月的费用b.每阶段工程完成后_______日内支付该阶段费用c.每完成一定工程量后_______日内支付相应费用4.费用支付条件:a.甲方确认监理工作已完成b.乙方提交费用支付申请c.甲方审核无误后支付七、监理期限1.监理期限起止时间:____年__月__日至____年__月__日2.监理期限顺延条件:a.不可抗力因素b.甲方原因导致工期延误c.乙方原因导致工期延误3.监理期限变更程序:a.甲方提出变更申请b.乙方进行评估c.双方协商确定变更内容4.监理期限终止条件:a.监理任务完成b.合同解除c.合同到期八、违约责任1.甲方违约责任:a.未能按时支付监理费用,应向乙方支付_____%的违约金。b.未按合同约定提供施工图纸和技术文件,应承担相应的责任。c.因甲方原因导致监理工作延误,应赔偿乙方相应的损失。2.乙方违约责任:a.未按合同要求提供监理人员,应向甲方支付_____%的违约金。b.未按时提交监理报告,应向甲方支付_____%的违约金。c.监理过程中出现重大失误,应承担相应的责任。3.监理单位违约责任:a.未按合同要求进行监理,应向甲方支付_____%的违约金。b.监理人员违反职业道德,应承担相应的责任。c.因监理单位原因导致安全事故,应承担相应的责任。4.施工单位违约责任:a.未按合同要求进行施工,应向甲方支付_____%的违约金。b.施工过程中发生安全事故,应承担相应的责任。c.未按监理要求整改,应承担相应的责任。九、争议解决1.争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议。2.争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序:按照我国相关法律法规和合同约定进行。4.争议解决期限:自争议发生之日起____个工作日内提交争议解决机构。十、合同解除1.合同解除条件:a.任何一方严重违约,另一方有权解除合同。b.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。c.经双方协商一致,决定解除合同。2.合同解除程序:双方应书面通知对方,并采取必要措施处理合同解除后的善后事宜。3.合同解除通知:书面通知应载明解除合同的事由、日期和生效日期。4.合同解除后的处理:双方应按照法律法规和合同约定,妥善处理合同解除后的债权债务关系。十一、合同生效1.合同生效条件:双方签字盖章后,合同自____年__月__日起生效。2.合同生效时间:合同生效日期以合同双方签字盖章日期为准。3.合同生效通知:合同生效后,双方应各自通知相关方合同已生效。4.合同生效后的履行:双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。十二、合同附件1.附件一:监理大纲2.附件二:监理方案3.附件三:监理费用清单4.附件四:其他相关文件十三、合同变更1.合同变更条件:因工程变更、法律法规调整等原因,需对合同内容进行变更。2.合同变更程序:双方协商一致后,签订书面变更协议,并作为合同附件。3.合同变更通知:变更协议签订后,双方应各自通知相关方合同已变更。4.合同变更后的履行:双方应按照变更后的合同约定履行各自的权利和义务。十四、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕或合同解除后,合同终止。2.合同终止程序:双方应书面通知对方合同终止的事由和日期。3.合同终止通知:书面通知应载明合同终止的事由、日期和生效日期。4.合同终止后的处理:双方应按照法律法规和合同约定,妥善处理合同终止后的债权债务关系。甲方(建设单位):_________________________乙方(监理单位):_________________________监理人员:_________________________日期:_________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导下的安全责任分配条款说明:在本合同中,甲方作为主导方,应对施工现场的整体安全负责。具体条款如下:a.甲方应确保施工现场的安全防护设施符合国家标准和行业规范。b.甲方应定期组织安全检查,及时发现并消除安全隐患。c.甲方应督促施工单位落实安全生产责任制,确保施工人员安全。2.甲方主导下的监理费用调整条款说明:甲方作为主导方,有权根据工程实际情况调整监理费用。具体条款如下:a.在监理过程中,如遇工程量增加、工期延长等情况,甲方有权与乙方协商调整监理费用。b.调整后的监理费用应在双方协商一致后,签订补充协议。3.甲方主导下的监理报告提交条款说明:甲方作为主导方,有权要求乙方提交监理报告。具体条款如下:a.乙方应定期向甲方提交监理报告,报告内容包括施工现场的安全状况、质量状况、进度状况等。b.甲方有权要求乙方在特定情况下提交临时监理报告。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导下的安全检查与整改条款说明:在本合同中,乙方作为主导方,应对施工现场的安全检查与整改负责。具体条款如下:a.乙方应按照合同约定,定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患应立即通知甲方和施工单位。b.乙方应监督施工单位对安全隐患进行整改,确保整改措施有效。2.乙方主导下的监理人员管理条款说明:乙方作为主导方,应对监理人员进行有效管理。具体条款如下:a.乙方应确保监理人员具备相应的资质和经验。b.乙方应定期对监理人员进行培训和考核,提高其业务水平。3.乙方主导下的监理报告审核条款说明:乙方作为主导方,有权对监理报告进行审核。具体条款如下:a.乙方应审核监理报告的准确性、完整性和及时性。b.乙方有权要求乙方对监理报告中的不实内容进行更正。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的介入与协调条款说明:在本合同中,如需第三方中介介入,双方应共同协商确定中介方的职责和权利。具体条款如下:a.第三方中介的介入需经双方同意,并签订中介服务协议。b.第三方中介应协助双方解决合同履行过程中的争议。2.第三方中介的费用承担条款说明:第三方中介的费用由双方按照中介服务协议约定承担。具体条款如下:a.双方应按照中介服务协议,各自承担中介服务费用。b.如中介服务协议未约定费用承担方式,则由双方平均分摊。3.第三方中介的保密条款说明:第三方中介在提供服务过程中,应遵守保密原则,不得泄露合同双方的商业秘密。具体条款如下:a.第三方中介应签署保密协议,承诺保守合同双方的商业秘密。b.第三方中介违反保密协议,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.监理大纲2.监理方案3.监理费用清单4.其他相关文件(包括但不限于:施工图纸、技术文件、安全管理制度、环境保护措施等)二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时支付监理费用。b.甲方未按合同约定提供施工图纸和技术文件。c.乙方未按合同要求提供监理人员。d.乙方未按时提交监理报告。e.施工单位未按合同要求进行施工。f.第三方中介泄露合同双方的商业秘密。2.违约行为的认定:a.违约行为的发生应具有事实依据。b.违约行为的认定需经双方协商一致或由合同约定的争议解决机构作出。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.争议解决机构:指双方约定的具有法定资质的机构,如仲裁委员会、人民法院等。3.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:监理费用调整困难。解决办法:在合同中明确监理费用调整的条件和程序,确保双方在工程变更或工期延长时能够顺利调整费用。2.问题:第三方中介介入后的协调问题。解决办法:在中介服务协议中明确中介方的职责和权利,确保中介方能够有效协调双方关系。3.问题:监理报告审核不通过。解决办法:加强监理人员的培训,提高监理报告的质量;同时,甲方应给予乙方合理的审核时间。五、所有应用场景:1.建筑施工现场安全监理。2.工程项目安全管理。3.施工单位与监理单位之间的合作。4.第三方中介在合同履行过程中的介入。全文完。2025年度建筑施工现场安全监理合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同标的1.3合同期限1.4合同金额2.安全监理职责2.1监理单位职责2.2施工单位职责2.3监理范围2.4监理内容3.监理方法与程序3.1监理计划3.2监理实施3.3监理记录3.4监理报告4.安全监理要求4.1安全标准4.2安全措施4.3安全检查4.4安全事故处理5.监理费用及支付5.1监理费用组成5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用调整6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同终止8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同备案11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同解释14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称:________1.1.2监理单位地址:________1.1.3监理单位联系人:________1.1.4监理单位联系电话:________1.1.5施工单位名称:________1.1.6施工单位地址:________1.1.7施工单位联系人:________1.1.8施工单位联系电话:________1.2合同标的1.2.1施工项目名称:________1.2.2施工地点:________1.2.3施工内容:________1.3合同期限1.3.1合同起始日期:____年__月__日1.3.2合同终止日期:____年__月__日1.4合同金额1.4.1监理服务费用总额:人民币____元整1.4.2费用支付方式:________1.4.3费用支付时间:________2.安全监理职责2.1监理单位职责2.1.1制定并实施安全监理计划2.1.2组织安全监理人员进行现场检查2.1.3审查施工单位的安全措施2.1.4参与安全事故的调查和处理2.2施工单位职责2.2.1遵守国家和地方有关安全生产的法律法规2.2.2配合监理单位进行安全检查2.2.3及时整改监理单位提出的安全隐患2.3监理范围2.3.1施工现场的安全管理2.3.2施工现场的安全防护设施2.3.3施工现场的安全操作规程2.4监理内容2.4.1安全管理制度2.4.2安全生产责任制度2.4.3安全操作规程2.4.4安全教育培训3.监理方法与程序3.1监理计划3.1.1监理单位应根据工程特点制定详细的监理计划3.1.2监理计划应包括监理目标、内容、方法、时间安排等3.2监理实施3.2.1监理单位应按照监理计划进行现场检查3.2.2监理单位应定期向施工单位提出安全监理报告3.3监理记录3.3.1监理单位应详细记录现场检查情况3.3.2监理记录应包括检查时间、地点、人员、内容、结果等3.4监理报告3.4.1监理单位应定期向建设单位提交安全监理报告3.4.2监理报告应包括监理发现的问题、处理意见、建议等4.安全监理要求4.1安全标准4.1.1监理单位应按照国家及地方安全生产标准进行监理4.1.2施工单位应按照监理单位提出的安全标准进行施工4.2安全措施4.2.1监理单位应审查施工单位的安全措施,确保其符合要求4.2.2施工单位应落实安全措施,确保施工现场安全4.3安全检查4.3.1监理单位应定期进行安全检查,及时发现安全隐患4.3.2施工单位应配合监理单位进行安全检查4.4安全事故处理4.4.1发生安全事故时,监理单位应立即报告建设单位4.4.2施工单位应积极配合事故调查和处理5.监理费用及支付5.1监理费用组成5.1.1人员费用5.1.2设备费用5.1.3差旅费用5.1.4其他费用5.2费用支付方式5.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付5.2.2进度款:根据工程进度分阶段支付5.2.3结算款:工程验收合格后支付5.3费用支付时间5.3.1预付款支付时间:____年__月__日5.3.2进度款支付时间:每月____日5.3.3结算款支付时间:____年__月__日5.4费用调整5.4.1合同签订后,如因不可抗力等原因导致监理费用发生变化,双方应协商确定新的费用6.保密条款6.1保密内容6.1.1双方在履行合同过程中获得的商业秘密6.1.2双方在履行合同过程中了解的对方技术秘密6.2保密期限6.2.1保密期限自合同签订之日起____年6.3违约责任6.3.1如一方违反保密条款,应承担相应的法律责任6.3.2违约责任包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等7.合同变更与解除7.1合同变更7.1.1合同任何一方提出变更要求,应书面通知对方7.1.2双方应在接到变更通知之日起____个工作日内协商一致,并签订变更协议7.1.3变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力7.2合同解除7.2.1合同任何一方违约,对方有权解除合同7.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同7.3合同终止7.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止7.3.2合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续8.违约责任8.1违约情形8.1.1未按时支付监理费用的8.1.2未按照合同规定履行监理职责的8.1.3未按照安全标准进行施工的8.1.4故意隐瞒安全事故的8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金8.2.2违约金数额根据违约情况由双方协商确定8.3违约赔偿8.3.1因违约给对方造成损失的,违约方应赔偿损失8.3.2赔偿金额由双方协商确定或由仲裁机构、法院判决9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2如协商不成,可提交仲裁机构仲裁9.1.3也可向有管辖权的人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1仲裁机构:________9.2.2法院:________9.3争议解决程序9.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行9.3.2争议解决机构应在收到仲裁申请之日起____个工作日内做出裁决10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同经相关部门备案10.2合同生效时间10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效10.3合同备案10.3.1合同双方应将合同报相关管理部门备案10.3.2备案手续应在合同签订后____个工作日内完成11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1违约方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应在接到解除通知之日起____个工作日内确认解除合同11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应进行工程结算11.3.2双方应互不追究对方违约责任12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满12.1.2双方协商一致解除合同12.1.3因不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止程序12.2.1提出终止合同的一方应书面通知对方12.2.2双方应在接到终止通知之日起____个工作日内确认合同终止12.3合同终止后果12.3.1合同终止后,双方应进行工程结算12.3.2双方应互不追究对方违约责任13.其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、无法克服的客观情况13.1.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于:
安全监理计划
安全生产责任制度
安全操作规程13.3合同解释13.3.1本合同未尽事宜,由双方协商解决13.3.2如合同条款有歧义,按有利于维护国家利益、社会公共利益的原则进行解释14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力14.1.2双方应在合同上签字或盖章14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同关系的独立第三方。1.2第三方可以是中介机构、咨询服务机构、监理机构、检测机构或其他具有相应资质的组织或个人。2.第三方介入的范围与方式2.1第三方介入的范围包括但不限于:
提供技术咨询服务
进行工程检测与验收
提供工程保险
进行合同管理2.2第三方介入的方式应通过甲乙双方签订补充协议确定。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应共同协商确定第三方的资质、服务内容、费用等事项。3.2甲乙双方应将第三方介入事项以书面形式通知对方,并经双方确认。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,但不得低于相关法律法规规定的最低责任限额。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方对甲乙双方承担的责任,不改变甲乙双方根据本合同所承担的基本义务。5.2第三方与其他各方之间的责任划分,应依据第三方与甲乙双方签订的补充协议执行。6.第三方权利6.1第三方有权根据补充协议约定,获取相应的服务费用。6.2第三方有权根据工作需要,要求甲乙双方提供必要的协助和支持。7.第三方义务7.1第三方应按照补充协议约定,履行相应的职责和服务内容。7.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。8.第三方介入的终止8.1如第三方在履行职责过程中出现重大失误或违约行为,甲乙双方有权终止第三方介入。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据实际情况,对第三方的工作进行评估,并按照协议约定进行处理。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由甲乙双方根据补充协议约定承担。9.2如补充协议未明确约定,第三方介入的费用由甲乙双方协商确定。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应通过协商解决。10.2如协商不成,可提交仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.第三方介入的保密条款11.1第三方应遵守本合同的保密条款,对在介入过程中获得的商业秘密和工程信息负有保密义务。12.第三方介入的补充条款12.1本条款作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。12.2本条款未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。13.第三方介入的生效13.1第三方介入的补充协议经甲乙双方签字盖章后生效。13.2本条款的生效时间与本合同生效时间一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全监理计划
要求:详细描述安全监理的目标、内容、方法、时间安排等,包括安全管理制度、安全生产责任制度、安全操作规程、安全教育培训等。
说明:该计划应作为合同附件,由监理单位在合同签订后____个工作日内提交。2.安全生产责任制度
要求:明确各级人员的安全责任,包括施工单位、监理单位、建设单位等。
说明:该制度应作为合同附件,由施工单位在合同签订后____个工作日内提交。3.安全操作规程
要求:详细描述施工现场各项作业的安全操作规程,包括高空作业、电气作业、机械作业等。
说明:该规程应作为合同附件,由施工单位在合同签订后____个工作日内提交。4.安全教育培训记录
要求:记录施工单位对施工人员进行的安全教育培训情况,包括培训时间、内容、参加人员等。
说明:该记录应作为合同附件,由施工单位在每季度结束后____个工作日内提交。5.安全检查记录
要求:详细记录监理单位进行的安全检查情况,包括检查时间、地点、内容、结果等。
说明:该记录应作为合同附件,由监理单位在每季度结束后____个工作日内提交。6.安全事故报告
要求:详细描述安全事故的发生时间、地点、原因、处理情况等。
说明:该报告应作为合同附件,由施工单位在发生安全事故后____小时内提交。7.安全隐患整改记录
要求:记录监理单位发现的安全隐患及施工单位整改情况。
说明:该记录应作为合同附件,由监理单位在每季度结束后____个工作日内提交。8.监理报告
要求:定期向建设单位提交安全监理报告,包括监理发现的问题、处理意见、建议等。
说明:该报告应作为合同附件,由监理单位在每季度结束后____个工作日内提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付监理费用
责任认定:违约方应向守约方支付违约金,违约金按逾期付款金额的____%计算,并支付利息。
示例:监理单位应在每月____日前收到当月监理费用,如未按时支付,则施工单位应向监理单位支付____元违约金。2.违约行为:未按照合同规定履行监理职责
责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。
示例:监理单位未按照合同规定进行安全检查,导致安全事故发生,施工单位有权要求监理单位赔偿损失。3.违约行为:未按照安全标准进行施工
责任认定:违约方应承担违约责任,并整改不符合安全标准的问题。
示例:施工单位在施工过程中,未按照安全操作规程进行作业,监理单位有权要求施工单位立即停止作业并整改。4.违约行为:故意隐瞒安全事故
责任认定:违约方应承担违约责任,并依法承担相应的法律责任。
示例:施工单位故意隐瞒安全事故,监理单位发现后,有权要求施工单位赔偿损失,并依法追究其法律责任。5.违约行为:第三方介入过程中的违约行为
责任认定:第三方应按照补充协议约定承担违约责任。
示例:第三方在提供技术服务过程中,未能按照协议约定履行职责,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。全文完。2025年度建筑施工现场安全监理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(监理方):名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:如有其他相关方参与本合同,请在此处填写相关方名称、地址、联系人及联系电话。二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方委托乙方对2025年度建筑施工现场进行安全监理的相关事宜,确保施工现场的安全管理符合国家法律法规、行业标准及甲方要求,预防安全事故的发生。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,以及《建筑施工现场安全管理规范》等国家标准制定。三、定义与解释3.1专业术语1.施工现场:指建筑工程施工过程中,所有施工活动及施工设施的所在地。2.安全监理:指监理单位对施工现场安全管理制度、措施及现场安全管理活动进行监督检查,确保施工现场安全管理符合相关法律法规和标准。3.安全事故:指在施工现场发生的导致人员伤亡或财产损失的事件。3.2关键词解释1.施工现场安全管理:指对施工现场的安全风险进行识别、评估、控制,确保施工现场安全。2.安全管理制度:指为确保施工现场安全管理,甲方和乙方共同制定的一系列规章制度。3.安全措施:指为确保施工现场安全管理,采取的具体措施,包括技术措施、组织措施等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照本合同约定,对施工现场进行安全监理。2.甲方应按照合同约定,向乙方提供施工现场相关资料,配合乙方开展安全监理工作。3.甲方应保证施工现场符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定,提供施工现场相关资料,配合乙方开展安全监理工作。2.乙方应按照合同约定,对施工现场进行安全监理,确保施工现场安全管理符合相关法律法规和标准。3.乙方应定期向甲方汇报安全监理工作进展情况,及时解决施工现场安全管理问题。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为2025年度。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的施工现场。5.3合同履行方式1.乙方应在合同生效后,立即开展安全监理工作。2.乙方应按照本合同约定,定期向甲方汇报安全监理工作进展情况。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。4.甲方或乙方违约,经另一方书面通知后,在合理期限内未予以纠正。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应签订书面协议,明确终止原因及后续事宜。2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应在事件发生后及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果2.双方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。3.合同终止后,乙方不再承担本合同约定的义务。七、费用与支付7.1费用构成1.监理费:根据施工现场的规模和复杂程度,按约定的监理费率计算。2.人员费用:包括监理人员工资、社保、福利等。3.差旅费用:监理人员因工作需要出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。4.设备费用:监理工作中使用的设备租赁、购置、维护等费用。5.材料费用:监理工作所需的各类材料费用。6.其他费用:根据实际情况,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按本合同约定的支付方式,向乙方支付安全监理费用。2.甲方应在合同签订后五个工作日内,向乙方支付监理费用的50%作为预付款。3.乙方完成安全监理工作后,甲方应在五个工作日内支付剩余的50%费用。7.3支付时间1.预付款的支付时间:合同签订后五个工作日内。2.末次支付的时间:乙方完成安全监理工作并提交监理报告后五个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内,将安全监理费用支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后,出具相应的收据。3.如甲方未按时支付费用,乙方有权暂停或终止监理工作,并要求甲方支付逾期付款的利息。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用总额的1%。2.甲方违反保密条款,泄露乙方保密信息的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定履行监理职责,导致安全事故发生的,应承担相应的法律责任。2.乙方违反保密条款,泄露甲方保密信息的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约情况,向守约方支付违约金或赔偿金。2.赔偿金的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.本合同的内容、签订过程及履行情况。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致施工现场受损。2.社会事件:政府政策调整导致项目停工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时,应友好协商解决。2.协商不成时,可提交至相关机构调解。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成时,双方可提交至仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点:合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.如一方同意转让,另一方应在收到转让通知后五个工作日内给予答复。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的情形。2.乙方因违反合同约定被甲方解除合同时,合同不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留在合同履行期间对施工现场安全管理的最终决定权。2.乙方保留在合同履行期间对安全监理工作的独立判断权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在发现甲方违反安全规定时的纠正权。2.乙方保留在必要时向甲方提出安全整改建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式作出。2.任何修改或补充的内容,均应成为合同的有效组成部分。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充的内容,对双方具有同等的约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方应提供乙方进行安全监理工作所需的信息和数据。2.乙方应配合甲方进行安全检查和整改工作。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。2.双方应相互提供必要的协助,以确保合同的顺利履行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,并取代之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同的任何增减条款,均需双方书面同意,并经签字盖章后生效。2.任何未经双方书面同意的增减条款,均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方)签字:___________乙方(监理方)签字:___________日期:___________甲方(委托方)盖章:___________乙方(监理方)盖章:___________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工现场相关资料,包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工方案等。2.乙方编制的安全监理规划、安全监理实施细则。3.施工现场安全管理制度及操作规程。4.乙方编制的安全监理日志、安全检查记录、整改通知单等。5.乙方提交的安全监理报告。6.双方签订的补充协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:a.未按约定支付监理费用的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024运输合同书格式正规范本
- 2025年度智慧社区物业管理系统承包合同范本4篇
- 2024食品行业供应链管理供货合同范本3篇
- 2025年度住宅小区车辆收费员雇佣合同材料3篇
- 2024银杏树苗圃基地设施租赁与苗木采购合同3篇
- 2025年度智能化场消防系统升级改造维修工程合同4篇
- 2025年度新型智能车位买卖合同规范4篇
- 2025年度新能源汽车生产车间承包合作框架协议4篇
- 2025年度数据中心机房租赁及维护服务合同4篇
- 2025年度水库环境保护与承包服务协议4篇
- 2025年度土地经营权流转合同补充条款范本
- 南通市2025届高三第一次调研测试(一模)地理试卷(含答案 )
- 2025年上海市闵行区中考数学一模试卷
- 2025中国人民保险集团校园招聘高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 0的认识和加、减法(说课稿)-2024-2025学年一年级上册数学人教版(2024)001
- 重症患者家属沟通管理制度
- 医院安全生产治本攻坚三年行动实施方案
- 法规解读丨2024新版《突发事件应对法》及其应用案例
- 工程项目合作备忘录范本
- 信息安全意识培训课件
- Python试题库(附参考答案)
评论
0/150
提交评论