2024车棚设计施工合同协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024车棚设计施工合同协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.3车棚：指甲方委托乙方设计施工的停车设施，包括车棚结构、地面、照明等第二条合同范围及内容2.1乙方负责车棚的整体设计，包括结构设计、外观设计等2.2乙方负责车棚的施工，包括施工组织、材料采购、施工质量控制等第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币X元整3.2甲方支付方式：分三次支付，具体支付时间和比例由双方另行约定第四条设计及施工期限4.1设计期限：自合同签订之日起，乙方应在X个月内完成车棚设计4.2施工期限：自设计方案甲方确认之日起，乙方应在X个月内完成车棚施工第五条设计及施工要求5.1乙方应按照甲方的要求进行车棚设计，确保设计方案的安全、实用、美观5.2乙方应按照设计方案进行施工，确保施工质量符合国家标准及甲方要求第六条质量保修6.1乙方对车棚的设计和施工质量承担保修责任，保修期限为X年6.2保修期内，如车棚出现质量问题，乙方应在X工作日内进行修复或更换第七条合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同第八条违约责任8.1乙方未按照约定时间完成设计或施工的，应向甲方支付违约金8.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同终止或解除的条件和程序按照合同约定或相关法律法规执行第十一条合同的附件11.1车棚设计方案11.2施工图纸11.3合同价款明细表第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更合同内容12.2双方应保守合同及商业秘密，未经对方同意不得泄露给第三方第十三条合同的签订地及法律适用13.1本合同签订地为X市13.2本合同适用中华人民共和国法律第十四条合同的签字盖章14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.2本合同的签字盖章日期为2024年X月X日第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3车棚：指甲方委托乙方设计施工的停车设施，包括车棚结构、地面、照明等1.4设计方案：指乙方根据甲方要求完成的车棚设计文件，包括设计图纸、设计说明等1.5施工：指乙方按照设计方案进行的车棚施工活动第二条合同范围及内容2.1乙方负责车棚的整体设计，包括结构设计、外观设计等2.2乙方负责车棚的施工，包括施工组织、材料采购、施工质量控制等2.3乙方应提供设计方案供甲方审查，甲方应在约定时间内审查并反馈意见2.4乙方根据甲方反馈意见进行设计方案的修改，直至甲方满意2.5乙方按照审查通过的设计方案进行施工，确保施工质量符合设计要求第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币X元整3.2甲方支付方式：分三次支付，具体支付时间和比例由双方另行约定3.3乙方开具合法发票，甲方按照约定时间支付合同款项3.4甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金3.5乙方未按照约定时间完成设计或施工的，应向甲方支付违约金第四条设计及施工期限4.1设计期限：自合同签订之日起，乙方应在X个月内完成车棚设计4.2施工期限：自设计方案甲方确认之日起，乙方应在X个月内完成车棚施工4.3乙方因特殊情况需要延长设计或施工期限的，应提前向甲方申请，甲方有权根据实际情况决定是否同意延长第五条设计及施工要求5.1乙方应按照甲方的要求进行车棚设计，确保设计方案的安全、实用、美观5.2乙方应按照设计方案进行施工，确保施工质量符合国家标准及甲方要求5.3乙方应根据甲方提供的场地条件、使用需求等因素，合理选择材料、结构形式等5.4乙方在设计过程中应充分考虑车棚的使用功能、施工工艺、施工安全等因素5.5乙方在施工过程中应严格按照设计方案、施工工艺等进行施工，确保施工质量第六条质量保修6.1乙方对车棚的设计和施工质量承担保修责任，保修期限为X年6.2保修期内，如车棚出现质量问题，乙方应在X工作日内进行修复或更换6.3乙方应建立健全质量保修制度，对保修期内的问题及时进行处理6.4乙方在保修期内应定期对车棚进行巡查、维护，确保车棚的正常使用第七条合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同7.4合同变更或解除后，乙方应按照双方约定处理合同价款、违约金等事项7.5合同变更或解除后，乙方应按照双方约定处理合同文件、设计图纸等资料第八条违约责任8.1乙方未按照约定时间完成设计或施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的X%8.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付款项的X%8.3乙方施工质量不符合设计要求或国家标准，甲方有权要求乙方重新施工或予以修复，乙方应承担修复费用8.4甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的X%8.5双方因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额根据损失具体情况确定第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼9.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决或仲裁机构裁决停止履行第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同终止或解除的条件和程序按照合同约定或相关法律法规执行10.3合同终止或解除后，乙方应将施工场地清理干净，并交还甲方10.4合同终止或解除后，乙方应按照双方约定处理未支付的合同款项、违约金等事项第十一条合同的附件11.1车棚设计方案11.2施工图纸11.3合同价款明细表11.4设计变更记录11.5施工进度计划第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更合同内容12.2双方应保守合同及商业秘密，未经对方同意不得泄露给第三方12.3双方因履行合同产生的税费，按照国家相关规定各自承担第十三条合同的签订地及法律适用13.1本合同签订地为X市13.2本合同适用中华人民共和国法律第十四条合同的签字盖章14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.2本合同的签字盖章日期为2024年X月X日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1本合同所称第三方，指除甲乙双方以外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入包括但不限于提供咨询服务、协调关系、提供材料、完成分部分项施工等。第二条第三方介入的程序及要求2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的介入程序和要求，包括但不限于第三方选定、第三方职责划分、第三方介入时间等。2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利、义务及其与甲乙双方的关系。2.3第三方应按照甲乙双方的约定履行相关职责，并接受甲乙双方的监督和管理。第三条第三方责任及限额3.1第三方应对其提供的材料、设备、服务等质量、安全、合规性承担责任。3.2第三方责任限额应根据第三方提供的材料、设备、服务等的价值、风险等因素进行约定。3.3甲乙双方应根据第三方的实际情况，合理确定第三方的责任限额，并在合同中予以明确。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系，应以本合同为准，第三方不应直接与甲乙双方发生合同关系。4.2甲乙双方应承担第三方履行合同过程中的风险和责任，包括但不限于第三方违约、侵权等。4.3第三方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任或连带责任。第五条第三方介入的变更及解除5.1第三方介入的变更或解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。5.2第三方介入的变更或解除不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方应继续履行本合同。5.3第三方介入的变更或解除后，甲乙双方应按照本合同约定处理与第三方的关系。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方未按照约定时间、质量、标准等履行合同的，应承担违约责任。6.2第三方未履行合同或履行合同不符合约定的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任或连带责任。6.3第三方因违约行为给甲乙双方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额根据损失具体情况确定。第七条争议解决7.1双方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决或仲裁机构裁决停止履行。第八条合同的生效、终止和解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止或解除的条件和程序按照合同约定或相关法律法规执行。第九条合同的签字盖章9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。9.2本合同的签字盖章日期为2024年X月X日。第十条其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更合同内容。10.2双方应保守合同及商业秘密，未经对方同意不得泄露给第三方。10.3双方因履行合同产生的税费，按照国家相关规定各自承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：车棚设计方案附件2：施工图纸附件3：合同价款明细表附件4：设计变更记录附件5：施工进度计划附件6：材料合格证书附件7：施工验收报告附件8：保修条款附件9：第三方资质证明文件附件10：第三方服务协议附件1：车棚设计方案详细要求：设计方案应包括车棚的结构设计、外观设计、材料选择、施工工艺等，并保证设计方案的安全性、实用性、美观性。附件2：施工图纸详细要求：施工图纸应包括车棚的平面图、立面图、剖面图、节点图等，并详细标注尺寸、材料、施工工艺等。附件3：合同价款明细表详细要求：合同价款明细表应详细列明合同总价、各分项工程价款、材料费用、施工费用等。附件4：设计变更记录详细要求：设计变更记录应详细记录设计方案的变更内容、变更原因、变更时间等。附件5：施工进度计划详细要求：施工进度计划应详细列出施工的关键节点、施工顺序、施工时间等。附件6：材料合格证书详细要求：材料合格证书应证明所使用材料的质量符合国家标准和甲方要求。附件7：施工验收报告详细要求：施工验收报告应包括施工质量、安全、进度等方面的评估，并由相关方签字确认。附件8：保修条款详细要求：保修条款应明确保修范围、保修期限、保修责任等。附件9：第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应证明第三方的专业能力和资格，如营业执照、资质证书等。附件10：第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应明确第三方的服务内容、服务期限、服务质量等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项2.甲方提供的设计要求不明确或频繁变更3.甲方未提供施工场地或施工条件4.乙方未按约定时间完成设计或施工5.乙方提供的材料、设备不符合质量标准6.乙方未按照设计方案、施工工艺等进行施工7.第三方未按照约定时间、质量、标准等履行合同责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付合同款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付款项的X%。2.甲方提供的设计要求不明确或频繁变更，导致乙方无法按时完成设计或施工的，甲方应承担相应的责任。3.甲方未提供施工场地或施工条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担违约责任。4.乙方未按约定时间完成设计或施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的X%。5.乙方提供的材料、设备不符合质量标准，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。6.乙方未按照设计方案、施工工艺等进行施工，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。7.第三方未按照约定时间、质量、标准等履行合同，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付合同款项，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金为应支付款项的10%。如甲方提供的设计