2024标准招投标协议格式范例

2024标准招投标协议格式范例本合同目录一览1.标的与范围1.1项目概述1.2招投标条件1.3投标资格1.4招标文件1.5投标文件的提交1.6开标、评标和中标2.合同价格与支付2.1合同价格2.2价格调整2.3预付款2.4进度付款2.5最终付款2.6支付方式与时间3.合同履行与验收3.1合同履行期限3.2工程质量标准3.3工程变更3.4工程暂停与恢复3.5工程验收3.6保修责任4.违约责任4.1承包商的违约4.2发包商的违约4.3违约赔偿5.争议解决5.1协商解决5.2调解解决5.3仲裁解决5.4法律途径6.合同的生效、变更与解除6.1合同生效条件6.2合同变更6.3合同解除7.保密条款7.1保密义务7.2例外情况7.3保密期限8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2知识产权保护措施9.环境保护与安全9.1环境保护责任9.2安全生产要求9.3职业健康安全10.税务与保险10.1税务责任10.2保险责任11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的应对11.3不可抗力事件的后果处理12.合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理13.适用法律与争议解决13.1适用法律13.2争议解决14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同解除后的处理14.4合同的保管与复制第一部分：合同如下：第一条标的与范围1.1项目概述本合同项下的项目名称为，项目地点位于。1.2招投标条件招投标活动应严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规进行。1.3投标资格1.3.1投标人应具备独立法人资格，具备承担本项目的能力。1.3.2投标人应具备与本项目相关的资质证书和专业技术能力。1.4招标文件招标文件包括但不限于：招标公告、投标须知、合同条款、技术规格、工程量清单、投标保证金等。1.5投标文件的提交1.5.1投标人应按照招标文件的要求提交投标文件。1.5.2投标文件应于投标截止时间前送达指定地点。1.6开标、评标和中标1.6.1开标应于投标截止时间后及时进行，公开透明。1.6.2评标委员会根据招标文件确定的评标标准和办法对投标文件进行评审。1.6.3中标人应在收到中标通知书后按照招标文件和本合同的约定与发包人签订合同。第二条合同价格与支付2.1合同价格本合同的合同价格为人民币元（大写：元整），包括项目的全部工程内容。2.2价格调整合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同价格需要调整的，双方协商解决。2.3预付款发包人应在合同签订后X日内向承包人支付合同总价款的X%。2.4进度付款承包人完成合同约定的阶段性工作后，发包人应在验收合格后X日内支付该阶段合同价款的X%。2.5最终付款工程竣工验收合格并办理移交手续后，发包人应在X日内支付至合同总价款的X%。2.6支付方式与时间支付方式为银行转账，具体支付时间按照本合同约定的付款节点执行。第三条合同履行与验收3.1合同履行期限承包人应按照合同约定的工期完成工程。3.2工程质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准。3.3工程变更合同履行过程中，如遇变更，双方应协商确定变更内容和工程量，并按照本合同约定的方式进行价格调整。3.4工程暂停与恢复如遇不可抗力等特殊情况，需要暂停工程的，双方协商确定暂停时间和恢复时间。3.5工程验收工程竣工后，发包人应组织验收。验收合格的，双方办理移交手续。3.6保修责任承包人应对工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。第四条违约责任4.1承包商的违约承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。4.2发包商的违约发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。4.3违约赔偿违约方应承担因违约所产生的损失赔偿责任。第五条争议解决5.1协商解决合同履行过程中发生争议的，双方应通过协商解决。5.2调解解决协商不成的，可以向相关机构申请调解。5.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。5.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同的生效、变更与解除6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同变更合同履行过程中，如需变更，应签订书面变更协议。6.3合同解除合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。6.4合同解除后的处理第八条保密条款7.1保密义务承包人应对在合同履行过程中获得的发包人的商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。7.2例外情况法律要求或法院命令要求披露的保密信息除外。7.3保密期限保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后X年失效。第九条知识产权保护8.1知识产权归属发包人拥有本工程的所有知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。8.2知识产权保护措施承包人应协助发包人保护其知识产权，不得侵犯他人的知识产权。第十条环境保护与安全9.1环境保护责任承包人应按照相关法律法规和标准要求，做好施工现场的环境保护工作。9.2安全生产要求承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。9.3职业健康安全承包人应采取有效措施，保障施工现场的劳动者的职业健康安全。第十一条税务与保险10.1税务责任承包人应依法纳税，承担合同履行过程中的所有税务责任。10.2保险责任承包人应购买并维持必要的保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。第十二条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的应对双方应立即采取合理措施，减轻不可抗力事件的影响。11.3不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十三条合同的转让与分包12.1合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2分包管理承包人不得将本合同约定的全部或关键部分工程分包给第三方，如需分包，应事先征得发包人同意。第十四条适用法律与争议解决13.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十五条其他条款14.1合同附件本合同附件包括：合同条款解释、技术文件、图纸等。14.2补充协议双方可以签订补充协议，对本合同的内容进行补充或修改。14.3合同解除后的处理14.4合同的保管与复制双方各自保管本合同正本，不得随意复制或泄露合同内容。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同条款解释附件内容：对合同条款的具体解释和定义，包括术语定义、适用范围等。附件要求：详细、准确，便于双方理解和执行。2.附件二：技术文件附件内容：工程设计图纸、技术规范、施工方案等。附件要求：清晰、完整，符合国家相关标准和规范。3.附件三：图纸附件内容：工程平面图、立面图、剖面图等。附件要求：标注明确，便于施工和验收。4.附件四：合同条款补充协议附件内容：对合同条款的补充和修改内容。附件要求：经双方协商一致，具有法律效力。5.附件五：投标保证金支付凭证附件内容：投标保证金的支付凭证和相关银行转账记录。附件要求：真实、有效，证明投标保证金的支付情况。6.附件六：合同价格明细表附件内容：合同价格的详细分解，包括工程量清单、单价等。附件要求：准确、明了，便于价格管理和支付。7.附件七：进度付款申请单附件内容：承包人提交的进度付款申请单。附件要求：符合合同约定的付款节点和条件。8.附件八：工程变更通知单附件内容：双方确认的工程变更内容和要求。附件要求：明确变更的内容、工程量和价格调整。9.附件九：验收报告附件内容：工程竣工后的验收报告。附件要求：包含工程质量、安全、环保等方面的评估。10.附件十：保修证书附件内容：承包人提供的保修证书。附件要求：明确保修范围、期限和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按照合同约定时间完成工程，属于违约行为。违约责任认定：按照合同约定的违约金条款进行赔偿。示例说明：如果合同规定工程应在2024年6月30日前完成，承包商未能按时完成，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。2.承包商未按照合同约定质量标准完成工程，属于违约行为。违约责任认定：按照合同约定的质量赔偿条款进行赔偿。示例说明：如果合同规定工程质量应达到国家二级标准，承包商未能达到该标准，应按照合同约定的赔偿标准进行赔偿。3.承包商未按照合同约定保密信息，属于违约行为。违约责任认定：按照合同约定的保密赔偿条款进行赔偿。示例说明：如果承包商泄露了发包人的商业秘密，应按照合同约定的保密赔偿标准进行赔偿。4.发包人未按照合同约定时间支付预付款、进度付款或最终付款，属于违约行为。违约责任认定：按照合同约定的滞纳金条款进行赔偿。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付预付款，应按照合同约定的滞纳金比例支付滞纳金。5.发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，属于违约行为。违约责任认定：按照合同约定的违约金条款进行赔偿。示例说明：如果发包人未能按照合同约定提供施工场地，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在本合同中，不可抗力事件是导致合同无法履行或部分履行的重要原因，双方应协商解决。2.知识产权：包