2024建设工程投标合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程投标合同范本本合同目录一览1.投标邀请1.1投标文件的获取1.2投标文件的提交1.3投标保证金2.项目描述2.1项目概述2.2工程量清单2.3工程地点和工期3.投标条件3.1投标人资质要求3.2投标人的责任与义务3.3投标文件的构成4.投标评审4.1评审标准4.2评审过程4.3评审结果的公布5.合同签订5.1合同条款5.2合同的修改和补充5.3合同的生效和终止6.工程实施6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3工程质量控制7.工程费用7.1工程总价7.2工程预付款7.3工程进度款7.4工程结算8.违约责任8.1承包商的违约行为8.2发包商的违约行为8.3违约责任的处理9.争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的调解和仲裁9.3法律适用10.合同的附件10.1投标保证金支付凭证10.2承包商资质证明文件10.3其他重要文件11.合同的签订地与签订日期11.1签订地11.2签订日期12.合同的生效条件12.1合同生效的前提条件12.2合同生效的程序13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密信息的保护期限13.3保密信息的泄露处理14.其他条款14.1不可抗力14.2法律变更14.3合同的转让第一部分：合同如下：第一条投标邀请1.1投标文件的获取（1）投标人在收到投标邀请书后，应仔细阅读投标邀请书和相关的投标文件，以确保充分理解项目的需求和投标的条件。（2）投标人应在投标邀请书指定的时间内，向发包人提交投标保证金，并领取投标文件。1.2投标文件的提交（1）投标人应按照投标文件的要求，编制并提交完整的投标文件。（2）投标文件应包括：投标申请书、投标保证金、投标报价、施工组织设计、施工进度计划、工程质量控制方案等。1.3投标保证金（1）投标保证金金额为投标价的2%，最高不超过80万元人民币。（2）投标保证金应以银行保函的形式提交，并在投标文件提交的同时提交给发包人。第二条项目描述2.1项目概述（1）项目名称：X建设工程。（2）项目地点：市区。（3）项目规模：平方米。2.2工程量清单（1）投标人应根据投标文件中的工程量清单，编制详细的施工方案和报价。（2）工程量清单中的项目应包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。2.3工程地点和工期（1）工程地点：市区。（2）工程工期：个月。第三条投标条件3.1投标人资质要求（1）投标人应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包资质壹级资质。（2）投标人应具备与本项目相应的专业技术人员和管理人员。（3）投标人应具备与本项目相应的施工设备和资金。3.2投标人的责任与义务（1）投标人应按照投标文件的要求，完成工程的施工。（2）投标人应保证工程的质量、安全、进度和投资控制符合发包人的要求。3.3投标文件的构成（1）投标文件应包括：投标申请书、投标保证金、投标报价、施工组织设计、施工进度计划、工程质量控制方案等。（2）投标文件应一式肆份，每份应加盖投标人公章和法定代表人印章。第四条投标评审4.1评审标准（1）评审标准应主要包括：投标报价、施工组织设计、施工进度计划、工程质量控制方案等。（2）评审标准的具体内容应根据投标文件的要求制定。4.2评审过程（1）评审过程应公开、公平、公正，评审委员会应由发包人代表和相关专家组成。（2）评审委员会应对投标文件进行评审，并按照评审标准进行评分。4.3评审结果的公布（1）评审结果应在评审结束后的一定时间内公布。（2）发包人应向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人发出未中标通知书。第五条合同签订5.1合同条款（1）合同条款应包括：工程范围、工程质量、工程进度、工程投资控制、合同的变更和解除、违约责任等内容。（2）合同条款的具体内容应根据投标文件的要求制定。5.2合同的修改和补充（1）合同的修改和补充应由合同双方协商一致，并签订补充协议。（2）补充协议应一式肆份，每份应加盖合同双方公章和法定代表人印章。5.3合同的生效和终止（一）合同双方签字盖章；（二）合同双方提交必要的资质证明文件；（三）发包人支付预付款；（四）合同双方履行其他合同约定的义务。（一）工程竣工，并经验收合格；（二）发包人支付完工程尾款；（三）合同双方履行完合同约定的其他义务。第八条工程实施8.1施工组织设计（1）承包人应根据工程的特点和施工条件，编制施工组织设计，并提交给发包人审查。（2）施工组织设计应包括：施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划、施工安全措施等。8.2施工进度计划（1）承包人应编制详细的施工进度计划，并提交给发包人审查。（2）施工进度计划应包括：各分部分项工程的施工顺序、施工时间、施工人员配置、施工材料供应计划等。8.3工程质量控制（1）承包人应按照合同约定的质量标准，采取有效的质量控制措施，保证工程的质量。（2）承包人应定期对施工过程进行自检，并接受发包人的检查。第九条工程费用9.1工程总价（1）工程总价应包括：工程设计费、工程建筑费、工程安装费、工程装饰费、工程监理费等。（2）工程总价应根据投标文件中的工程量清单和承包人的报价确定。9.2工程预付款（1）发包人应在合同签订后的一定时间内，向承包人支付工程预付款。（2）工程预付款的金额为工程总价的30%。9.3工程进度款（1）承包人应按照施工进度计划，向发包人提交工程进度款支付申请。（2）发包人应在收到申请后的约定时间内，向承包人支付工程进度款。9.4工程结算（1）工程结算应按照实际完成的工程量和合同约定的单价进行。（2）工程结算的最终金额应经双方确认，并作为最终的结算金额。第十条违约责任10.1承包商的违约行为（1）承包人未能按照合同约定的时间、质量和数量完成工程的，应承担违约责任。（2）承包人未能按照合同约定的时间提交进度款支付申请的，应承担违约责任。10.2发包商的违约行为（1）发包人未能按照合同约定的时间支付预付款、进度款或工程结算款的，应承担违约责任。（2）发包人未能按照合同约定的条件提供施工场地的，应承担违约责任。10.3违约责任的处理（1）违约责任的具体处理方式应根据合同约定的违约责任条款进行。（2）违约责任的处理应通过协商解决，协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条争议解决11.1争议的解决方式（1）合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议的调解和仲裁（1）争议的调解可由合同双方共同选择的调解机构进行。（2）争议的仲裁应提交给合同双方共同选择的仲裁委员会进行。11.3法律适用（1）本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的附件12.1投标保证金支付凭证（1）投标保证金支付凭证应作为合同附件，随合同一同提交给发包人。（2）投标保证金支付凭证应包括：银行转账凭证、现金支付凭证等。12.2承包商资质证明文件（1）承包商的资质证明文件应作为合同附件，提交给发包人。（2）承包商的资质证明文件应包括：营业执照、资质证书等。12.3其他重要文件（1）合同双方认为对合同履行有重要影响的其他文件，应作为合同附件提交。（2）其他重要文件应包括：设计文件、施工图纸等。第十三条合同的签订地与签订日期13.1签订地（1）本合同的签订地为中华人民共和国省市区。（2）本合同的签订地应符合合同双方协商确定的地点。13.2签订日期（1）本合同的签订日期为年月日。（2）本合同的签订日期应符合合同双方协商确定的日期。第十四条合同的说明一：附件列表1.投标保证金支付凭证银行转账凭证现金支付凭证2.承包商资质证明文件营业执照资质证书3.设计文件施工图纸技术规范4.施工组织设计施工方案施工进度计划施工人员配置施工材料供应计划施工安全措施5.工程量清单工程量清单明细工程量计算书6.工程合同文件合同协议书合同条款合同附件7.工程验收报告工程质量验收记录工程进度验收记录工程安全验收记录8.工程结算文件工程结算书工程结算依据9.其他重要文件会议纪要变更通知书说明二：违约行为及责任认定1.承包商的违约行为未能按照约定的时间、质量和数量完成工程未能按照合同约定提交进度款支付申请2.发包商的违约行为未能按照约定的时间支付预付款、进度款或工程结算款未能按照约定的条件提供施工场地3.违约责任的处理违约责任的具体处理方式应根据合同约定的违约责任条款进行协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼说明三：法律名词及解释1.合同：指本合同双方签订的具有法律效力的文件，明确了双方的权利和义务。2.投标：指承包商应发包商的邀请，对发包商提出的工程进行报价和方案提交的行为。3.发包商：指邀请他人对工程项目进行投标并提供合同条件的一方。4.承包商：指应发包商的邀请，对工程项目进行投标并承诺完成工程的一方。5.违约：指合同双方未能履行合同约定的义务。6.违约责任：指违约方因未能履行合同约定的义务而应承担的法律责任。7.争议：指合同双方在履行合同过程中产生的意见分歧。8.争议解决：指合同双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。9.法律：指中华人民共和国法律，适用于本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决。第二部分：其他补充性说明和解释1.本合同的任何修改和补充均应由合