2024某房地产开发商与某家居品牌关于精装修住宅合作的供应合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024某房地产开发商与某家居品牌关于精装修住宅合作的供应合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称及地址1.2乙方（家居品牌）名称及地址第二条合作范围2.1合作项目名称及地址2.2合作期内的精装修住宅数量2.3合作内容概述第三条产品供应3.1乙方供应的产品列表3.2产品质量标准与要求3.3产品供应时间及交付方式第四条价格及支付4.1产品价格及报价方式4.2支付方式和支付时间4.3价格调整机制第五条质量保证5.1乙方对产品质量的保证5.2甲方对乙方产品的验收标准5.3乙方对产品质量问题的处理第六条售后服务6.1乙方提供的售后服务内容6.2售后服务响应时间及处理时限第七条合同的履行与变更7.1双方履行合同的义务7.2合同变更的条件及程序第八条违约责任8.1双方违约的情形8.2违约责任的具体承担方式第九条争议解决9.1双方解决合同争议的方式9.2仲裁或诉讼的地点及法院第十条合同的解除10.1合同解除的条件10.2解除合同后的相关处理事项第十一条保密条款11.1双方对合同内容及相关信息的保密义务11.2保密信息的范围及期限第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义及范围12.2不可抗力事件对合同履行的影响及处理第十三条合同的生效、终止与续约13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同续约的条件及程序第十四条其他约定14.1双方的其他特殊约定事项14.2附件列表（如有）第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称：某房地产发展有限公司1.1甲方（房地产开发商）地址：某市某区某路某号1.2乙方（家居品牌）名称：某家居品牌有限公司1.2乙方（家居品牌）地址：某市某区某路某号第二条合作范围2.1合作项目名称：某精装修住宅项目2.1合作项目地址：某市某区某路某号2.2合作期内的精装修住宅数量：共计1000套2.3合作内容概述：乙方为甲方提供精装修住宅所需的家居产品，包括但不限于家具、电器、卫浴、厨房设备等。第三条产品供应3.1乙方供应的产品列表：具体产品名称、型号、数量等详见附件一。3.2产品质量标准与要求：乙方提供的产品应符合国家相关产品质量标准和甲方要求，具体标准详见附件二。3.3产品供应时间及交付方式：乙方应按照甲方提供的施工进度计划，按时交付产品，具体时间及交付方式详见附件三。第四条价格及支付4.1产品价格及报价方式：乙方向甲方提供的产品价格为市场优惠价格，具体价格及报价方式详见附件四。4.2支付方式和支付时间：甲方应按照双方约定的支付方式和时间向乙方支付货款，具体方式及时间详见附件五。4.3价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整产品价格，具体调整机制详见附件六。第五条质量保证5.1乙方对产品质量的保证：乙方保证所供产品符合国家相关产品质量标准和甲方要求，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。5.2甲方对乙方产品的验收标准：甲方按照附件二中的质量标准对乙方产品进行验收，如不符合标准，甲方有权拒绝接收。5.3乙方对产品质量问题的处理：乙方应在接到甲方通知后48小时内响应，并按照甲方要求及时处理质量问题。第六条售后服务6.1乙方提供的售后服务内容：乙方提供包括但不限于产品安装、维修、保养等售后服务。6.2售后服务响应时间及处理时限：乙方应在接到售后服务请求后24小时内响应，并在规定时限内完成服务。第七条合同的履行与变更7.1双方履行合同的义务：甲方按照约定支付货款，乙方按照约定供应产品并提供售后服务。7.2合同变更的条件及程序：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。第八条违约责任8.1双方违约的情形：8.1.1甲方未按照约定支付货款，乙方未按照约定供应产品。8.1.2甲方未按照约定接收产品，乙方未按照约定提供售后服务。8.2违约责任的具体承担方式：8.2.1违约方应向守约方支付合同总价款的10%作为违约金。8.2.2违约方应承担因违约导致守约方的其他损失，包括但不限于运费、工期延误等。第九条争议解决9.1.1提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.1.2提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2仲裁或诉讼的地点及法院：如双方约定仲裁，则提交甲方所在地或乙方所在地的仲裁委员会进行仲裁。第十条合同的解除10.1合同解除的条件：10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2解除合同后的相关处理事项：10.2.1双方应立即停止合同的履行。10.2.2双方应按照合同约定处理已供应的产品和未支付的货款。第十一条保密条款11.1双方对合同内容及相关信息的保密义务：11.1.1双方应对合同的签订、履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。11.1.2保密信息的范围包括但不限于产品价格、销售策略等。11.2保密信息的范围及期限：保密信息自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年内有效。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义及范围：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件对合同履行的影响及处理：12.2.1不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应立即通知对方。12.2.2双方应协商合理延长合同履行期限或部分免除责任。第十三条合同的生效、终止与续约13.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止条件：合同到期或者双方协商一致终止。13.3合同续约的条件及程序：如需续约，双方应在合同到期前3个月协商并签订书面续约协议。第十四条其他约定14.1双方的其他特殊约定事项：14.1.1双方同意本合同附件为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.1.2双方同意本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件列表（如有）：14.2.1附件一：产品供应列表14.2.2附件二：产品质量标准与要求14.2.3附件三：产品供应时间及交付方式14.2.4附件四：产品价格及报价方式14.2.5附件五：支付方式及时间14.2.6附件六：价格调整机制14.2.7附件七：售后服务内容14.2.8附件八：售后服务响应时间及处理时限第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方是指非甲乙方之外的参与方，包括但不限于中介方、监理方、施工方、供应商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与协助或监督甲乙双方的合同履行。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件：2.1.1甲乙方在合同履行过程中，因客观原因需要第三方的协助或监督。2.1.2甲乙方协商一致，并签订书面第三方介入协议。2.2第三方介入的程序：2.2.1甲乙方就第三方介入事项进行协商，达成一致意见。2.2.2甲乙方签订书面第三方介入协议，明确第三方的权责义务。2.2.3甲乙方及第三方共同签署合同修正案，将第三方介入内容纳入合同。第三条第三方的主要权责3.1第三方有权对甲乙双方的合同履行进行协助和监督。3.2第三方有权提出建议和意见，甲乙双方应给予充分重视。3.3第三方应按照甲乙双方的要求，提供必要的资料和信息。3.4第三方应对其在合同履行过程中的行为负责，并承担相应的法律后果。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。4.2第三方介入不得改变甲乙双方合同约定的内容和范围。4.3第三方介入产生的额外费用，由甲乙双方协商承担。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任。5.2第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙双方在第三方介入协议中约定。5.3第三方对甲乙双方的损失赔偿，不得超过第三方责任限额。第六条第三方与甲乙方的划分说明6.1第三方与甲乙方的划分：第三方介入时，第三方为合同的辅助履行方，不改变甲乙双方的主体地位。6.2第三方与甲乙方的责任划分：第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，甲乙双方对第三方的不当行为负责。6.3第三方与甲乙方的权益划分：第三方介入不影响甲乙双方合同约定的权益分配。第七条第三方介入协议的签订与生效7.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签署。7.2第三方介入协议应明确双方的权利、义务和责任。7.3第三方介入协议自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。第八条第三方介入后的合同履行与变更8.1甲乙双方应按照第三方介入协议和本合同的规定履行合同。8.2合同变更时，涉及第三方权益的，需第三方同意并签署书面修正案。第九条第三方介入后的争议解决9.1.1提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.1.2提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2涉及第三方权益的争议，三方协商解决，或提交仲裁委员会进行仲裁。第十条第三方介入后的合同解除10.1合同解除的条件：10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2涉及第三方权益的解除，需第三方同意并签署书面解除协议。第十一条第三方介入后的保密条款11.1双方及第三方对合同内容及相关信息的保密义务：11.1.1双方及第三方应对合同的签订、履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。11.1.2保密信息的范围包括但不限于产品价格、销售策略等。11.2保密信息的范围及期限：保密信息自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年内有效。第十二条第三方介入后的不可抗力12.1不可抗力的定义及范围：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件对合同履行的影响及处理：12.2.1不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应立即通知对方。12.2.2双方应协商合理延长合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：产品供应列表详细列出乙方供应的家居产品名称、型号、数量、规格、价格等信息。包括但不限于家具、电器、卫浴、厨房设备等。附件二：产品质量标准与要求详细列出甲方对乙方产品的质量要求，包括但不限于材质、工艺、安全标准等。明确乙方应符合的国家相关产品质量标准和甲方要求。附件三：产品供应时间及交付方式详细列出乙方供应产品的时间表和交付方式，包括但不限于交货期限、交货地点等。附件四：产品价格及报价方式详细列出乙方产品的价格计算方式和报价方式，包括但不限于单价、总价、折扣等。附件五：支付方式及时间详细列出甲方支付货款的方式和时间，包括但不限于支付期限、支付金额等。附件六：价格调整机制详细列出价格调整的条件、方式和幅度，包括但不限于市场行情变化、成本变动等。附件七：售后服务内容详细列出乙方提供的售后服务内容，包括但不限于安装、维修、保养等。附件八：售后服务响应时间及处理时限详细列出乙方对售后服务请求的响应时间和处理时限，包括但不限于服务请求的确认、服务人员的到达时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定支付货款。2.甲方未按照约定接收产品。3.乙方未按照约定供应产品。4.乙方未按照约定提供售后服务。5.双方未按照约定处理合同变更或解除事宜。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付合同总价款的10%作为违约金。2.违约方应承担因违约导致守约方的其他损失，包括但不限于运费、工期延误等。示例说明：若甲方未按照约定支付货款，乙方有权暂停供应产品，并要求甲方支付违约金及因延迟付款导致的乙方损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。3.违约金：指违约方因违约行为而向