2025版杭州工业厂房装修工程合同范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版杭州工业厂房装修工程合同范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同有效期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程进度计划三、工程设计与预算1.设计依据2.设计内容3.预算编制4.预算调整5.设计变更四、工程材料与设备1.材料规格与品牌2.设备型号与品牌3.材料与设备采购4.材料与设备验收5.材料与设备保管五、施工组织与管理1.施工单位资质2.施工组织架构3.施工方案4.施工进度管理5.施工安全管理六、质量保证1.质量标准2.质量检验3.质量整改4.质量保证期5.质量争议处理七、工期与进度1.工期安排2.进度节点3.工期延误4.进度调整5.工期验收八、付款方式与结算1.付款比例2.付款时间3.付款方式4.结算方式5.付款争议处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决结果十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止后的处理十一、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.通知与送达4.合同份数5.合同生效条件十二、附件1.设计图纸2.材料清单3.设备清单4.施工组织设计5.质量保证书十三、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同签署地点4.合同签署手续5.合同签署见证人十四、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案机关3.合同备案手续4.合同备案时间5.合同备案结果合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025版杭州工业厂房装修工程合同2.合同双方：a.甲方（业主）：[甲方全称]b.乙方（施工单位）：[乙方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同签订地点：[签订地点]5.合同有效期：自[开始日期]至[结束日期]二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]4.工程类型：[工程类型]5.工程进度计划：a.设计阶段：[设计开始日期]至[设计结束日期]b.施工阶段：[施工开始日期]至[施工结束日期]三、工程设计与预算1.设计依据：a.国家和地方相关法规b.甲方提供的工程资料c.乙方提交的设计方案2.设计内容：a.建筑设计b.结构设计c.电气设计d.水暖设计3.预算编制：a.设计阶段预算b.施工阶段预算4.预算调整：a.材料价格变动b.设计变更c.不可预见因素5.设计变更：a.变更申请b.变更审批c.变更实施四、工程材料与设备1.材料规格与品牌：a.主要材料规格及品牌要求b.辅助材料规格及品牌要求2.设备型号与品牌：a.主要设备型号及品牌要求b.辅助设备型号及品牌要求3.材料与设备采购：a.采购流程b.供应商选择c.采购合同4.材料与设备验收：a.验收标准b.验收程序c.验收记录5.材料与设备保管：a.仓库管理b.出入库管理c.库存盘点五、施工组织与管理1.施工单位资质：a.施工单位资质证书b.施工人员资质证书2.施工组织架构：a.施工项目经理b.技术负责人c.质量负责人d.安全负责人3.施工方案：a.施工进度计划b.施工工艺流程c.施工安全管理措施4.施工进度管理：a.进度监控b.进度调整c.进度报告5.施工安全管理：a.安全生产责任制b.安全操作规程c.安全检查制度六、质量保证1.质量标准：a.国家及行业标准b.甲方特殊要求2.质量检验：a.材料检验b.施工过程检验c.工程验收检验3.质量整改：a.质量问题处理b.质量整改措施c.质量整改报告4.质量保证期：a.质量保证期期限b.质量保证期责任5.质量争议处理：a.争议解决程序b.争议解决机构c.争议解决结果七、工期与进度1.工期安排：a.施工总工期b.各分部工程工期c.关键线路工期2.进度节点：a.设计完成节点b.材料采购节点c.施工开始节点d.竣工验收节点3.工期延误：a.延误原因分析b.延误责任划分c.延误处理措施4.进度调整：a.进度调整申请b.进度调整审批c.进度调整实施5.工期验收：a.验收标准b.验收程序c.验收记录八、付款方式与结算1.付款比例：a.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%b.进度款：按月进度支付，每月支付上个月完成工程量的80%c.质量保证金：合同总额的5%，在工程验收合格后7个工作日内无息退还d.竣工结算款：工程验收合格后30个工作日内支付剩余款项2.付款时间：a.预付款：合同签订后5个工作日内b.进度款：每月进度款在次月5日前支付c.质量保证金：在合同签订后5个工作日内支付d.竣工结算款：在工程验收合格后30个工作日内支付3.付款方式：a.银行转账b.支票c.甲方指定的其他支付方式4.结算方式：a.按照合同约定的进度和工程量进行结算b.以审计机构审核的结算报告为准5.付款争议处理：a.双方协商解决b.协商不成，提交合同约定的争议解决机构九、争议解决1.争议解决方式：a.双方协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构：a.甲方所在地仲裁委员会b.人民法院3.争议解决程序：a.争议发生后，双方应在[争议解决期限]内协商解决b.协商不成的，提交争议解决机构4.争议解决费用：a.仲裁或诉讼费用由败诉方承担b.协商解决的费用由双方协商承担5.争议解决结果：a.争议解决机构作出的裁决或判决为最终裁决或判决b.双方应严格遵守并执行十、合同解除与终止1.合同解除条件：a.乙方严重违反合同约定b.甲方严重违反合同约定c.发生不可抗力事件2.合同终止条件：a.工程竣工验收合格b.双方协商一致c.合同约定的其他终止条件3.合同解除程序：a.提出解除合同的通知b.接收解除合同的通知c.合同解除生效4.合同终止程序：a.双方协商终止合同b.按照合同约定履行终止手续c.合同终止生效5.合同解除与终止后的处理：a.清算工程款项b.处理剩余工程c.解除合同关系十一、其他约定1.保密条款：a.双方对本合同内容负有保密义务b.未经对方同意，不得向任何第三方泄露2.不可抗力条款：a.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任b.不可抗力事件发生后，应及时通知对方3.通知与送达：a.通知应以书面形式进行b.送达地点为合同约定的地址4.合同份数：a.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份5.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同签订后生效十二、附件1.设计图纸2.材料清单3.设备清单4.施工组织设计5.质量保证书十三、合同签署1.合同签署人：a.甲方代表：[姓名]b.乙方代表：[姓名]2.合同签署日期：[签订日期]3.合同签署地点：[签订地点]4.合同签署手续：a.双方签字b.盖章5.合同签署见证人：a.[见证人姓名]b.[见证人单位]十四、合同生效与备案1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同签订后生效2.合同备案机关：a.[备案机关名称]3.合同备案手续：a.双方携带合同到备案机关备案4.合同备案时间：a.合同签订后[备案期限]内完成备案5.合同备案结果：a.备案机关出具备案证明甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款：a.甲方有权对设计方案进行最终审核和批准。b.甲方有权对施工进度进行监督和调整。详细说明：a.甲方作为业主，对工程的整体规划和设计有最终决定权，乙方需按照甲方的要求进行设计和施工。b.甲方有权根据实际情况调整施工进度，乙方需配合甲方的调整，确保工程按期完成。2.甲方提供资料条款：a.甲方应在本合同签订后[时间]内，向乙方提供完整的工程资料。b.甲方提供的资料需真实、准确、完整。详细说明：a.甲方作为业主，需在合同约定的时间内提供所有必要的工程资料，包括但不限于土地使用证、规划许可证等，以确保乙方能够顺利进行设计和施工。b.甲方提供的资料需真实反映工程实际情况，避免因资料错误导致的设计或施工问题。3.甲方验收条款：a.甲方应在本合同约定的验收期限内完成工程验收。b.甲方验收不合格的，乙方应在[时间]内进行整改。详细说明：a.甲方作为业主，需在合同约定的验收期限内完成工程验收，确保工程符合设计要求和质量标准。b.若甲方验收不合格，乙方需在规定时间内进行整改，直至满足甲方的要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款：a.乙方有权对设计方案进行初步设计和详细设计。b.乙方有权对施工方案进行编制和调整。详细说明：a.乙方作为施工单位，拥有专业的设计和施工能力，有权对设计方案进行初步和详细设计，确保工程质量和施工效率。b.乙方有权根据实际情况对施工方案进行编制和调整，以适应工程进度和现场条件的变化。2.乙方材料采购条款：a.乙方有权自主选择材料供应商。b.乙方应确保所采购的材料符合合同约定的质量标准。详细说明：a.乙方作为施工单位，有权自主选择材料供应商，以获取更优质、更优惠的材料资源。b.乙方需对所采购的材料进行严格的质量控制，确保材料符合合同约定的质量标准，避免因材料问题影响工程进度和质量。3.乙方施工进度条款：a.乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工。b.乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。详细说明：a.乙方需严格按照合同约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。b.若因乙方自身原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款：a.合同约定第三方中介的职责和权限。b.第三方中介的介入需经双方同意。详细说明：a.合同中应明确第三方中介的职责和权限，包括但不限于工程设计、施工监理、质量验收等，确保中介机构能够有效地履行职责。b.第三方中介的介入需经双方同意，避免因中介机构介入不当导致合同纠纷。2.第三方中介费用条款：a.明确第三方中介费用的支付方式和标准。b.第三方中介费用由甲方或乙方承担，或由双方按比例分担。详细说明：a.合同中应明确第三方中介费用的支付方式和标准，确保费用的合理性和透明度。b.第三方中介费用由甲方、乙方或双方按比例分担，具体比例由合同约定。3.第三方中介争议解决条款：a.明确第三方中介争议的解决方式和程序。b.第三方中介争议的解决应优先考虑协商解决，协商不成的，可提交争议解决机构。详细说明：a.合同中应明确第三方中介争议的解决方式和程序，确保争议能够得到及时、有效的解决。b.第三方中介争议的解决应优先考虑协商解决，若协商不成，可提交合同约定的争议解决机构进行裁决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.材料清单3.设备清单4.施工组织设计5.质量保证书6.甲方提供的工程资料7.第三方中介的资质证明8.第三方中介的委托协议9.付款凭证10.验收报告11.合同变更记录12.违约金支付证明13.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按约定提供工程资料。b.乙方未按约定时间完成工程。c.乙方使用不符合质量标准的材料。d.甲方未按约定时间支付款项。e.双方未按约