二零二五年度假山景区游客服务中心设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度假山景区游客服务中心设计与施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方第二条设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围第三条设计与施工工期3.1设计工期3.2施工工期第四条设计与施工质量要求4.1设计质量要求4.2施工质量要求第五条设计与施工费用5.1设计费用5.2施工费用第六条设计与施工进度款支付6.1设计进度款支付6.2施工进度款支付第七条设计与施工变更及索赔7.1设计变更7.2施工变更7.3索赔第八条设计与施工验收8.1设计验收8.2施工验收第九条设计与施工售后服务9.1售后服务内容9.2售后服务期限第十条违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止第十三条合同附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3其他相关文件第十四条合同其他约定14.1合同份数14.2合同语言14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：度假山景区管理有限公司甲方地址：省市区路号甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方乙方名称：建筑集团有限公司乙方地址：省市区路号乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx8765第二条设计与施工范围2.1设计范围2.1.1设计内容：包括但不限于游客服务中心的建筑设计、室内外装修设计、景观设计等。2.1.2设计标准：符合国家相关设计规范和标准，以及甲方提出的设计要求。2.2施工范围2.2.1施工内容：包括但不限于游客服务中心的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。2.2.2施工标准：按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量。第三条设计与施工工期3.1设计工期设计工期为自合同签订之日起60个工作日内完成设计方案的提交。3.2施工工期施工工期为自设计方案批准之日起180个工作日内完成施工并验收合格。第四条设计与施工质量要求4.1设计质量要求4.1.1设计方案应满足甲方提出的各项功能需求，且具有创新性和实用性。4.1.2设计图纸应完整、准确、清晰，符合国家相关设计规范和标准。4.2施工质量要求4.2.1施工质量应达到国家规定的合格标准，确保工程安全、稳定、美观。4.2.2施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。第五条设计与施工费用5.1设计费用设计费用总计人民币万元整，甲方应在合同签订后5个工作日内支付设计费用总额的50%。5.2施工费用施工费用总计人民币万元整，按工程进度分阶段支付。第六条设计与施工进度款支付6.1设计进度款支付6.1.1设计方案提交后，甲方应在5个工作日内支付设计费用的剩余50%。6.2施工进度款支付6.2.1施工过程中，甲方按工程进度支付施工费用的70%，施工验收合格后支付剩余30%。第七条设计与施工变更及索赔7.1设计变更7.1.1设计过程中，如因甲方要求或客观原因导致设计变更，乙方应及时向甲方提出变更申请，经甲方确认后，乙方应根据变更内容调整设计方案，并相应调整设计费用。7.2施工变更7.2.1施工过程中，如因甲方要求或客观原因导致施工变更，乙方应及时向甲方提出变更申请，经甲方确认后，乙方应根据变更内容调整施工方案，并相应调整施工费用。7.3索赔7.3.1因甲方原因导致乙方产生额外费用或延误工期的，甲方应承担相应的赔偿责任。第八条设计与施工验收8.1设计验收8.1.1设计方案提交后，甲方应在10个工作日内组织验收。8.1.2验收合格后，甲方应在3个工作日内通知乙方。8.2施工验收8.2.1施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。8.2.2甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。8.2.3验收合格后，甲方应在3个工作日内签署验收合格证明。第九条设计与施工售后服务9.1售后服务内容9.1.1乙方应在工程交付使用后提供为期一年的免费售后服务。9.1.2售后服务内容包括但不限于设施设备的正常运行指导、故障排除、维护保养等。9.2售后服务期限9.2.1售后服务期限自工程验收合格之日起计算。9.2.2售后服务期限届满后，乙方应根据甲方需求提供有偿服务。第十条违约责任10.1设计方违约责任10.1.1设计方未按约定时间提交设计方案，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。10.1.2设计方案不符合约定要求，乙方应无偿进行修改，直至满足要求。10.2施工方违约责任10.2.1施工方未按约定时间完成施工，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。10.2.2施工质量不符合约定要求，乙方应无偿进行修复，直至满足要求。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。第十二条合同生效及终止12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止本合同在履行完毕或因不可抗力等原因无法履行时终止。第十三条合同附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3工程量清单13.4其他相关文件第十四条合同其他约定14.1合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.2合同语言本合同采用中文书写，如发生歧义，以中文文本为准。14.3合同签署日期本合同于二零二四年X月X日签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同事务的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、调解方、仲裁方等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入必须经过甲乙双方书面同意。2.2第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，提高合同履行的效率和安全性。第三条第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应遵守国家相关法律法规，遵循诚实信用原则，履行合同约定的责任。3.1.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其介入任务。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查，确保合同履行符合约定。3.3第三方义务3.3.1第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成介入任务。3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。第四条第三方介入程序4.1第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的介入范围、职责、权利和义务。4.2第三方介入后，甲乙双方应定期召开会议，通报合同履行情况，协调解决问题。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额为本合同总金额的X%。5.2如第三方因违约行为导致合同履行受阻或造成损失的，其赔偿责任不得超过责任限额。5.3超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况承担。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系6.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方进行合同事务的介入。6.1.2第三方在介入过程中，应维护甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的关系6.2.1第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方应配合第三方的介入工作。6.2.2第三方在介入过程中，应尊重乙方的合法权益。6.3第三方与合同其他相关方的关系6.3.1第三方与其他合同相关方的关系应根据具体情况确定，但应遵循公平、公正、诚实信用的原则。6.3.2第三方在介入过程中，应协调各方关系，确保合同履行。第七条第三方介入费用的承担7.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。7.2第三方介入费用应在第三方介入前由甲乙双方预付。7.3第三方介入费用超出预付部分的，由甲乙双方按照合同约定支付。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入期间，如合同履行完毕或合同被终止，第三方应立即停止介入。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应严格保守甲乙双方的商业秘密。9.2第三方不得泄露任何与合同履行相关的敏感信息。第十条本条款的适用范围本条款适用于本合同中涉及第三方介入的所有情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案附件详细要求：设计方案应包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的详细设计图纸和文字说明。说明：设计方案附件应清晰、完整，符合国家相关设计规范和标准。2.施工图纸附件详细要求：施工图纸应包括施工详图、节点大样图、材料清单等，确保施工过程中的可操作性。说明：施工图纸附件应详细标注施工工艺、材料规格、施工顺序等，便于施工方准确施工。3.工程量清单附件详细要求：工程量清单应按照国家相关工程量计算规范编制，详细列出各项工程量。说明：工程量清单附件应作为合同附件，作为工程款支付和结算的依据。4.合同签订文件附件详细要求：合同签订文件应包括合同副本、甲方确认函、乙方承诺书等。说明：合同签订文件附件应作为合同有效性的证明文件。5.验收报告附件详细要求：验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果等。说明：验收报告附件应作为工程验收合格的证明文件。6.售后服务记录附件详细要求：售后服务记录应包括服务内容、服务时间、服务人员、服务结果等。说明：售后服务记录附件应作为售后服务质量的证明文件。7.违约金支付凭证附件详细要求：违约金支付凭证应包括支付时间、支付金额、支付方式等。说明：违约金支付凭证附件应作为违约责任履行的证明文件。8.其他相关文件附件详细要求：其他相关文件应包括合同变更协议、会议纪要、通知等。说明：其他相关文件附件应根据实际情况进行补充，以保障合同的有效履行。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为违约行为：未按约定时间提交设计方案。责任认定标准：每延迟一天，设计方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。示例说明：若设计方未在合同约定的时间内提交设计方案，延误工期5天，则设计方应支付甲方违约金人民币元。2.施工方违约行为违约行为：未按约定时间完成施工。责任认定标准：每延迟一天，施工方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。示例说明：若施工方未在合同约定的时间内完成施工，延误工期10天，则施工方应支付甲方违约金人民币元。3.甲方违约行为违约行为：未按约定时间支付进度款。责任认定标准：每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期付款利息，利率为X%。示例说明：若甲方未在合同约定的时间内支付进度款，逾期支付10天，则甲方应向乙方支付逾期付款利息人民币元。4.乙方违约行为违约行为：施工质量不符合约定要求。责任认定标准：乙方应无偿进行修复，直至满足要求。示例说明：若乙方施工的游客服务中心部分区域装修质量不符合约定要求，乙方应无偿进行修复。全文完。二零二四年度假山景区游客服务中心设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________度假村地址：_________省_________市_________区_________街道_________号联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________建筑工程有限公司地址：_________省_________市_________区_________街道_________号联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________度假村地址：_________省_________市_________区_________街道_________号联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着旅游业的蓬勃发展，_________度假村为提升景区游客服务质量，决定在景区内建设一座现代化的游客服务中心。为此，甲方特委托乙方进行游客服务中心的设计与施工。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在游客服务中心设计与施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）游客服务中心：指为游客提供咨询、购票、休息、餐饮、购物等服务的综合性场所。（2）设计与施工：指对游客服务中心进行规划设计、施工建设的过程。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中委托乙方进行游客服务中心设计与施工的度假村。（2）乙方：指本合同中承担游客服务中心设计与施工任务的建筑工程有限公司。（3）工程量：指游客服务中心设计与施工过程中所需完成的各项工程量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行游客服务中心的设计与施工。（2）甲方有权对乙方的设计与施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。（3）甲方有权要求乙方在工程完成后进行验收，并对不符合要求的工程进行整改。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供游客服务中心设计与施工所需的场地、资料等。（2）乙方有权根据甲方要求对游客服务中心进行规划设计，确保设计方案符合甲方需求。（3）乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。（4）乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的工程进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____个月。5.2合同履行地点：游客服务中心设计与施工地点为：_________省_________市_________区_________街道_________号。5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成游客服务中心的设计与施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工程完工并验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前____个工作日书面通知对方。（2）终止合同后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。（2）乙方应将游客服务中心交付甲方使用。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：根据游客服务中心的设计方案和工程量，乙方应向甲方支付相应的设计费用。（2）施工费：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等，按照实际发生额计算。（3）管理费：乙方在设计与施工过程中产生的管理费用，按合同约定比例收取。（4）其他费用：包括但不限于设计变更费、材料代购费、现场签证费等。7.2支付方式：（1）设计费：甲方在乙方提交设计方案后，支付设计费的50%作为预付款；设计方案经甲方确认后，支付设计费的40%；工程验收合格后，支付设计费的10%作为尾款。（2）施工费：按照施工进度，甲方每月支付施工费的30%，工程完工验收合格后支付剩余的70%。（3）管理费：甲方按照合同约定的时间和比例支付管理费。7.3支付时间：（1）设计费：预付款在乙方提交设计方案后7个工作日内支付；其余款项在约定的时间内支付。（2）施工费：每月支付施工费的日期为每月的____日，支付时间为支付日后____个工作日内。（3）管理费：按照合同约定的支付时间支付。7.4支付条款：（1）甲方支付乙方款项时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于支付申请、发票等。（2）乙方收到甲方支付款项后，应在7个工作日内向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。（2）甲方因自身原因导致工程延期或无法继续施工的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定时间完成设计与施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。（2）乙方施工过程中出现质量问题或违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，违约金的支付方式为现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及到的设计图纸、技术资料、商业秘密等信息均属于保密内容。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、征收、征用等。（3）社会异常事件：罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工无法进行。（2）政府征用土地导致工程中断。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同中明确约定不得转让的情形。（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对游客服务中心的设计方案、施工图纸等知识产权的完全所有权。（2）乙方在合同履行过程中所获得的技术信息、商业秘密等，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对游客服务中心的最终验收权。（2）乙方在施工过程中，若发现设计存在缺陷，应及时通知甲方，并采取补救措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。（2）甲方应积极配合乙方进行现场施工，确保施工条件满足要求。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开会议，沟通工程进展情况，协调解决相关问题。（2）双方应通过书面或口头形式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以任何形式修改或补充本合同内容。16.3增减条款：本合同的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.游客服务中心设计方案及施工图纸2.合同签订双方的营业执照副本3.设计合同及技术协议4.施工合同5.付款凭证及发票6.工程进度报告7.验收报告8.保密协议9.不可抗力事件证明文件10.协商解决争议的记录11.仲裁或诉讼裁决书二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按约定支付款项，导致乙方无法正常开展设计和施工工作。乙方违约：未按约定时间完成设计和施工任务，或施工质量不符合合同要求。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：甲方未按合同约定的支付时间支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金。乙方违约的认定：乙方未按合同约定的工期完成设计和施工任务，或施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁：指由双方当事人共同选定的仲裁机构，对合同争议进行审理并作出裁决。3.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对合同争议进行审理和判决。4.违约金：指合同当事人一方违约时，按照合同约定向守约方支付的一定金额的金钱。5.保密协议：指双方当事人就保密事项达成的协议，约定双方在特定期间内对特定信息保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付款项。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付，若甲方逾期未支付，乙方有权要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按约定时间完成设计和施工任务。解决办法：乙方应与甲方沟通，说明原因，并提出解决方案，争取延期完成。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，查明原因，并采取补救措施，确保施工质量。4.问题：合同争议无法协商解决。解决办法：双方可申请仲裁或向人民法院提起诉讼，以解决争议。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应