版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度市政公用设施建设工程承包合同范本合同目录一、合同签订依据及原则1.1国家相关法律法规1.2行业标准和规范1.3双方协商一致的原则1.4公平、公正、公开的原则二、合同主体及权利义务2.1承包人2.2业主单位2.3双方权利2.4双方义务三、项目概况及范围3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4工程内容3.5工程期限四、工程勘察设计及施工组织设计4.1工程勘察设计4.2施工组织设计4.3设计变更及审批4.4施工图审查五、工程进度及付款方式5.1工程进度计划5.2进度款的支付方式5.3付款节点及比例5.4验收及结算六、材料设备供应6.1材料设备采购6.2供应商选择6.3材料设备质量要求6.4进度要求6.5返工、更换及索赔七、工程质量及验收7.1工程质量标准7.2施工过程质量检查7.3工程验收7.4质量保证期七、安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4应急预案八、合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序九、违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3诉讼管辖十、合同生效、解除及终止10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件十、合同附件及补充协议10.1附件清单10.2补充协议十一、合同解释11.1解释原则11.2解释依据十一、合同签署及生效日期12.1签署方式12.2生效日期十二、其他约定事项12.1保密条款12.2法律适用12.3通知方式12.4不可抗力十二、合同解除及终止后的处理13.1解除及终止条件13.2处理方式13.3责任划分十三、合同附件13.1合同附件清单13.2附件内容十四、合同附件及补充协议14.1附件清单14.2补充协议合同编号202401一、合同签订依据及原则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规签订。1.2本合同遵循国家及行业相关标准和规范。1.3双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上达成协议。1.4本合同签订应公开、公正、公平。二、合同主体及权利义务2.3承包人权利:(1)按照合同约定完成工程。(2)要求业主单位提供必要的施工条件。(3)在工程进度和质量达到要求后,请求支付工程款。2.4承包人义务:(1)按照合同要求完成工程。(2)保证工程质量符合国家及行业相关标准和规范。(3)遵守安全生产和环境保护法规。2.5业主单位权利:(1)监督工程质量、进度和安全。(2)要求承包人按照合同约定履行义务。(3)在工程验收合格后支付工程款。2.6业主单位义务:(1)按照合同约定支付工程款。(2)提供必要的施工条件。(3)协助承包人办理相关手续。三、项目概况及范围3.1项目名称:[项目名称]。3.2项目地点:[项目地点]。3.3项目规模:[项目规模]。3.4工程内容:[工程内容]。3.5工程期限:[工程期限]。四、工程勘察设计及施工组织设计4.1工程勘察设计:[工程勘察设计内容]。4.2施工组织设计:[施工组织设计内容]。4.3设计变更及审批:[设计变更及审批程序]。4.4施工图审查:[施工图审查内容]。五、工程进度及付款方式5.1工程进度计划:[工程进度计划表]。5.2进度款的支付方式:[支付方式]。5.3付款节点及比例:[付款节点及比例表]。5.4验收及结算:[验收及结算程序]。六、材料设备供应6.1材料设备采购:[材料设备采购清单]。6.2供应商选择:[供应商选择方式]。6.3材料设备质量要求:[质量要求]。6.4进度要求:[进度要求]。6.5返工、更换及索赔:[返工、更换及索赔程序]。七、工程质量及验收7.1工程质量标准:[质量标准]。7.2施工过程质量检查:[施工过程质量检查内容]。7.3工程验收:[工程验收程序]。7.4质量保证期:[质量保证期内容]。八、合同变更及解除8.1变更条件:(1)因不可抗力导致合同无法继续履行。(2)因国家政策、法规、标准调整导致合同内容需要变更。(3)双方协商一致同意变更。8.2变更程序:(1)提出变更申请。(2)双方协商确定变更内容。(3)签订变更协议。8.3解除条件:(1)合同履行完毕或达到合同约定的解除条件。(2)一方违约,经催告后仍未履行。(3)双方协商一致同意解除。8.4解除程序:(1)提出解除申请。(2)双方协商确定解除内容。(3)签订解除协议。九、违约责任及争议解决9.1违约责任:(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)因违约导致合同无法履行的,违约方应承担全部责任。9.2争议解决方式:(1)协商解决。(2)仲裁。(3)诉讼。9.3诉讼管辖:(1)合同履行地为合同争议管辖地。(2)双方协商确定的管辖地。十、合同生效、解除及终止10.1合同生效条件:(1)双方签字盖章。(2)合同约定的生效条件成就。10.2合同解除条件:(1)合同约定的解除条件成就。(2)双方协商一致解除。10.3合同终止条件:(1)合同履行完毕。(2)合同解除。十一、合同附件及补充协议11.1附件清单:(1)工程勘察设计文件。(2)施工组织设计文件。(3)材料设备清单。(4)工程进度计划表。(5)付款节点及比例表。11.2补充协议:(1)合同签订后,双方可就合同内容进行补充。(2)补充协议作为合同附件。十二、合同解释12.1解释原则:(1)按照合同条款的字面意思解释。(2)结合合同背景和双方意思解释。12.2解释依据:(1)国家相关法律法规。(2)行业标准和规范。十三、合同签署及生效日期13.1签署方式:(1)双方代表签字。(2)加盖单位公章。13.2生效日期:(1)合同签署之日起生效。十四、其他约定事项14.1保密条款:(1)双方对本合同内容负有保密义务。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用:(1)本合同适用中华人民共和国法律。14.3通知方式:(1)书面通知。(2)以挂号信、特快专递、电子邮件等方式送达。14.4不可抗力:(1)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。(2)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。____________________承包人代表(签字):____________________日期:____年____月____日____________________业主单位代表(签字):____________________日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方主导项目管理1.1.1甲方负责整个项目的管理工作,包括但不限于项目策划、设计、施工、监理等。1.1.2承包人需按照甲方指定的项目管理方案进行施工,并对项目进度、质量、安全等全面负责。1.2甲方提供设计变更及审批1.2.1甲方有权根据项目实际情况提出设计变更,并负责组织设计变更的审批工作。1.2.2承包人需按照甲方批准的设计变更进行施工,如有异议,应在收到设计变更通知后三日内提出。1.3甲方监督工程进度及质量1.3.1甲方有权对工程进度和质量进行监督,并要求承包人及时整改不合格工程。1.3.2承包人需积极配合甲方进行工程检查,确保工程符合国家及行业相关标准和规范。1.4甲方负责协调外部关系1.4.1甲方负责协调与政府、相关部门、周边居民等外部关系,确保施工顺利进行。1.4.2承包人需配合甲方做好外部协调工作,不得擅自与外部单位进行协商。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方主导项目管理2.1.1乙方负责整个项目的管理工作,包括但不限于项目策划、设计、施工、监理等。2.1.2甲方需按照乙方指定的项目管理方案进行施工,并对项目进度、质量、安全等全面负责。2.2乙方提供设计变更及审批2.2.1乙方有权根据项目实际情况提出设计变更,并负责组织设计变更的审批工作。2.2.2甲方需按照乙方批准的设计变更进行施工,如有异议,应在收到设计变更通知后三日内提出。2.3乙方监督工程进度及质量2.3.1乙方有权对工程进度和质量进行监督,并要求承包人及时整改不合格工程。2.3.2甲方需积极配合乙方进行工程检查,确保工程符合国家及行业相关标准和规范。2.4乙方负责协调外部关系2.4.1乙方负责协调与政府、相关部门、周边居民等外部关系,确保施工顺利进行。2.4.2甲方需配合乙方做好外部协调工作,不得擅自与外部单位进行协商。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责对项目进行全过程监理,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。3.1.2第三方中介应独立行使监理职责,不受任何一方干扰。3.2第三方中介的资质要求3.2.1第三方中介应具备国家规定的相关资质证书,具备丰富的项目管理经验。3.2.2第三方中介的资质证书应合法有效。3.3第三方中介的监督权限3.3.1第三方中介有权对承包人的施工过程进行监督,发现问题及时通知承包人整改。3.3.2第三方中介有权对甲方提供的材料、设备进行检查,确保其符合合同要求。3.4第三方中介的协调职责3.4.1第三方中介负责协调甲方、承包人之间的关系,确保项目顺利进行。3.4.2第三方中介应公正、公平地处理甲乙双方之间的争议。3.5第三方中介的保密义务3.5.1第三方中介对项目信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。3.5.2第三方中介应采取必要措施,确保项目信息的安全。3.6第三方中介的违约责任3.6.1第三方中介在履行职责过程中,因故意或重大过失导致项目损失的,应承担相应的赔偿责任。3.6.2第三方中介违反保密义务,泄露项目信息的,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程勘察设计文件2.施工组织设计文件3.材料设备清单4.工程进度计划表5.付款节点及比例表6.设计变更及审批文件7.工程验收报告8.质量保证书9.第三方中介资质证书10.保密协议11.补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:承包人未按合同约定完成工程或施工质量不符合要求。认定:通过第三方监理机构或甲方现场检查,确认存在质量问题或未按期完成工程。2.违约行为:业主单位未按合同约定支付工程款。认定:经承包人催告后,业主单位超过合同约定的付款期限仍未支付。3.违约行为:第三方中介未能履行监理职责,导致工程质量或进度问题。认定:通过甲方或承包人提出的监理报告,确认第三方中介存在失职行为。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.招标投标法:规范招标投标活动的法律规范。3.建筑法:规范建筑活动的法律规范。4.不可抗力:因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.违约责任:一方违反合同约定,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程进度延误。解决办法:及时沟通,协商确定变更方案,调整工程进度计划。2.问题:材料设备供应不及时,影响施工进度。解决办法:提前储备材料设备,或与供应商协商加急供应。3.问题:施工过程中出现质量问题,影响工程验收。解决办法:立即整改,确保工程符合质量标准。五、所有应用场景:1.市政公用设施建设工程。2.公共基础设施建设项目。3.城市更新改造项目。4.政府投资工程项目。5.企业自建项目。全文完。二零二四年度市政公用设施建设工程承包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.合同工期4.1工期开始时间4.2工期结束时间4.3工期延误责任5.工程费用5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3工程费用结算6.工程变更6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更费用7.工程验收7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程验收时间8.工程保修8.1工程保修范围8.2工程保修期限8.3工程保修责任9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方:[承包方全称]1.1.2发包方:[发包方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人:[承包方法定代表人姓名]1.2.2发包方法定代表人:[发包方法定代表人姓名]1.3合同双方地址1.3.1承包方地址:[承包方详细地址]1.3.2发包方地址:[发包方详细地址]1.4合同双方联系方式1.4.1承包方联系人:[承包方联系人姓名]1.4.2发包方联系人:[发包方联系人姓名]1.4.3承包方联系电话:[承包方联系电话]1.4.4发包方联系电话:[发包方联系电话]2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点2.2.1工程地点:[具体工程地点]2.3工程规模2.3.1工程规模:[具体工程规模描述]2.4工程内容2.4.1工程内容:[具体工程内容描述]2.5工程投资2.5.1工程投资:[工程总投资额]3.工程承包方式3.1承包方式3.1.1承包方式:[具体承包方式,如施工总承包]3.2工程质量要求3.2.1工程质量标准:[国家或行业标准]3.2.2质量验收标准:[具体质量验收标准]3.3工程进度要求3.3.1工程进度计划:[具体工程进度计划表]3.3.2进度调整程序:[进度调整的具体程序]4.合同工期4.1工期开始时间4.1.1工期开始时间:[合同约定的工期开始日期]4.2工期结束时间4.2.1工期结束时间:[合同约定的工期结束日期]4.3工期延误责任4.3.1工期延误原因:[列举可能引起工期延误的原因]4.3.2工期延误责任:[明确工期延误的责任承担方式]5.工程费用5.1工程费用构成5.1.1工程费用构成:[详细列出工程费用的构成要素]5.2工程费用支付方式5.2.1支付方式:[约定具体的支付方式,如分期支付]5.2.2支付节点:[明确每个支付节点的具体金额和支付时间]5.3工程费用结算5.3.1结算依据:[明确结算的依据和标准]5.3.2结算程序:[规定结算的具体程序和时间]6.工程变更6.1工程变更范围6.1.1变更范围:[明确工程变更的范围和内容]6.2工程变更程序6.2.1变更程序:[规定工程变更的提出、审批和实施程序]6.3工程变更费用6.3.1变更费用:[明确工程变更费用的计算方式和调整机制]8.工程验收8.1工程验收标准8.1.1国家及行业标准:[引用适用的国家及行业标准]8.1.2设计文件要求:[明确设计文件中的技术规范和要求]8.2工程验收程序8.2.1验收申请:[承包方提出验收申请的时间和方式]8.2.2验收组织:[明确验收组织机构及人员组成]8.2.3验收时间:[约定具体的验收时间]8.3工程验收时间8.3.1初步验收时间:[初步验收的具体时间]8.3.2最终验收时间:[最终验收的具体时间]9.工程保修9.1工程保修范围9.1.1保修项目:[列明保修的具体项目]9.1.2保修期限:[明确每个项目的保修期限]9.2工程保修期限9.2.1法定保修期:[依据法律规定确定保修期]9.2.2实际保修期:[根据实际情况确定保修期]9.3工程保修责任9.3.1保修责任:[明确保修责任和保修期内的问题处理方式]10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1违约解除:[列举合同解除的违约情形]10.1.2不可抗力解除:[说明不可抗力导致合同解除的条件]10.2合同解除程序10.2.1解除通知:[明确解除合同的通知方式和送达要求]10.2.2解除确认:[约定解除合同后的确认程序]10.3合同解除责任10.3.1解除责任:[明确合同解除后的责任承担]11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方违约:[列举承包方的违约情形]11.1.2发包方违约:[列举发包方的违约情形]11.2违约责任承担11.2.1违约金:[约定违约金的计算方式和数额]11.2.2损害赔偿:[规定因违约造成的损失赔偿标准]12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决:[约定协商解决争议的方式和期限]12.1.2仲裁解决:[约定仲裁解决争议的条件和程序]12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构:[指定具体的仲裁机构名称]13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1签字盖章:[明确合同生效的签字盖章要求]13.1.2生效时间:[约定合同生效的具体时间]14.其他约定14.1其他约定事项14.1.1法律适用:[约定适用的法律和法规]14.1.2争议管辖:[约定争议解决地的法院或仲裁机构]14.2其他约定生效14.2.1生效条件:[明确其他约定的生效条件]14.2.2生效时间:[约定其他约定的生效时间]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方:指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和能力。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责和权限。15.3.2第三方介入后,应按照甲乙双方约定的协议和本合同的规定履行职责。15.4第三方的责任15.4.1第三方应按照甲乙双方约定的协议和本合同的规定,独立、公正地履行职责。15.4.2第三方在履行职责过程中产生的任何费用,应由第三方自行承担。15.5第三方的权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。15.5.2第三方有权根据本合同的规定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任,不得超过甲乙双方约定的责任限额。16.1.2责任限额应根据第三方的资质和能力、介入的具体事项等因素协商确定。16.2责任限额的调整16.2.1若第三方在履行职责过程中发生重大失误或违法行为,导致甲乙双方遭受损失的,责任限额可进行调整。16.2.2责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方对甲方负责,应按照甲方的要求和标准履行职责。17.1.2第三方与甲方之间的争议,由第三方自行解决。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方对乙方负责,应按照乙方的指示和标准履行职责。17.2.2第三方与乙方之间的争议,由第三方自行解决。17.3第三方与合同履行的划分17.3.1第三方应协助甲乙双方完成合同履行的各项任务。17.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守合同的规定,不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方介入的解除18.1第三方介入的解除条件18.1.1若第三方无法履行职责或违反合同规定,甲乙双方有权解除第三方介入。18.1.2若合同解除,第三方介入亦随之终止。18.2第三方介入的解除程序18.2.1甲乙双方应书面通知第三方解除介入。18.2.2第三方应在接到解除通知后,立即停止介入行为。18.3第三方介入的解除责任18.3.1第三方介入解除后,应按照甲乙双方的要求,妥善处理遗留问题。18.3.2第三方应承担因解除介入而产生的合理费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本双方签字盖章的合同副本合同附件清单2.工程概况文件工程可行性研究报告工程设计文件工程施工图工程地质勘察报告3.工程费用文件工程预算书工程结算书工程变更通知单工程进度款支付凭证4.工程验收文件工程验收报告工程质量检测报告工程验收合格证书5.工程保修文件工程保修书工程保修记录6.第三方介入文件第三方介入协议第三方资质证明文件第三方工作计划7.争议解决文件争议调解协议仲裁裁决书或法院判决书8.其他文件双方协商一致认为需要附上的其他文件附件详细要求和说明:所有附件均需为原件或经双方认可的复印件。附件内容应与合同相符,不得有实质性变更。附件应由双方签字盖章确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为承包方未按合同约定的时间和质量完成工程。发包方未按合同约定的时间支付工程款。第三方未按合同约定履行职责。双方未按合同约定解决争议。2.违约责任认定标准违约行为的性质和严重程度。违约行为对合同履行的影响程度。违约行为的可预见性和预防可能性。3.违约责任示例说明承包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,应支付违约金,并承担因延误造成的损失。发包方未按合同约定的时间支付工程款,应向承包方支付逾期付款利息,并承担因逾期付款造成的损失。第三方未按合同约定履行职责,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。双方未按合同约定解决争议,应承担因争议导致的额外费用。全文完。二零二四年度市政公用设施建设工程承包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有其他相关方,填写名称)地址:(如有其他相关方,填写地址)联系人:(如有其他相关方,填写联系人)联系电话:(如有其他相关方,填写联系电话)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方为市政公用设施的建设和管理主体,乙方具备相应的资质和施工能力,双方经友好协商,就乙方承包甲方市政公用设施建设工程事宜达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循公平、自愿、诚实信用的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语1)市政公用设施:指城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、道路、桥梁、隧道、照明、绿化等设施。2)建设工程:指为满足城市建设和人民生活需要,对土地、房屋、道路、桥梁、隧道、给排水、供电、通信、广播电视等设施进行新建、改建、扩建、维修、拆除等活动。3.2关键词解释1)承包:指乙方接受甲方委托,按照约定对市政公用设施建设工程进行施工。2)工期:指乙方完成市政公用设施建设工程所需的时间。3)质量:指市政公用设施建设工程满足设计要求、标准及法律法规的规定。4)费用:指乙方在施工过程中产生的各项费用,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用完成市政公用设施建设工程。2)甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查。3)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。4)甲方有权根据实际情况调整施工方案,并通知乙方。4.2乙方的权利和义务1)乙方有权按照合同约定的时间、质量、费用完成市政公用设施建设工程。2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、材料、设备等。3)乙方有权要求甲方支付工程款。4)乙方应按照合同约定,确保施工质量,对施工过程中出现的问题进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(填写工期)。5.2合同履行地点市政公用设施建设工程地点:(填写具体地点)5.3合同履行方式1)乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、施工规范等进行施工。2)乙方在施工过程中应严格遵守国家法律法规、行业标准及甲方要求。3)乙方应按照合同约定的时间、质量、费用完成市政公用设施建设工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1)合同约定的工期届满,且乙方完成市政公用设施建设工程。2)经双方协商一致,决定终止合同。3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。2)合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果1)合同终止后,乙方应按照约定将施工现场清理完毕,并拆除临时设施。2)合同终止后,双方应按照约定结算工程款。3)合同终止后,双方应妥善处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成1)工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、运输费、试验检测费等。2)间接费用:包括但不限于管理费、利润、规费、税金等。3)其他费用:根据实际情况,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1)工程款支付:甲方应按照合同约定,分阶段支付工程款。2)进度款支付:乙方完成工程量达到约定比例后,甲方应支付相应比例的进度款。3)竣工结算款支付:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算文件,甲方应在收到后30日内支付竣工结算款。7.3支付时间1)工程款支付:甲方应在合同约定的支付时间内支付工程款。2)进度款支付:甲方应在乙方提交进度款申请后10日内支付进度款。3)竣工结算款支付:甲方应在收到乙方提交的竣工结算文件后30日内支付竣工结算款。7.4支付条款1)甲方支付工程款时,应出具付款凭证,包括付款申请、付款通知等。2)乙方收到工程款后,应出具收款凭证,包括收款确认、收款收据等。八、违约责任8.1甲方违约1)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未付款金额的千分之五计算。2)甲方未按合同约定提供施工条件,应承担由此造成的损失和延误的工期。8.2乙方违约1)乙方未按合同约定的时间、质量完成工程,应承担由此造成的损失和延误的工期。2)乙方未按合同约定履行保密义务,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1)违约金和赔偿金额的支付方式同工程款支付方式。2)违约金和赔偿金额的支付时间同工程款支付时间。九、保密条款9.1保密内容1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等。2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、管理秘密等。9.2保密期限1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式1)双方应采取保密措施,确保保密内容的保密性。2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。2)政府行为:如政策调整、征收、征用等。3)社会异常事件:如战争、罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。2)因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例1)自然灾害:如地震导致施工中断。2)政府行为:如政策调整导致工程延期。3)社会异常事件:如罢工导致施工材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形1)涉及国家安全、商业秘密的合同。2)合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留1)本合同签订后,未经对方书面同意,任何一方不得擅自变更、转让或放弃其在本合同中的权利。13.2特殊权力保留1)合同中涉及的技术秘密、商业秘密等特殊权利,双方应特别予以保护,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就合同履行过程中可能出现的各种问题,相互协作,共同解决。15.2协作与配合方式1)定期召开协调会议,讨论解决合同履行过程中的问题。2)及时沟通,互相提供必要的信息和资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就市政公用设施建设工程承包的全部协议,具有完整性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式作出,并经双方签字盖章确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:(签字)日期:(填写日期)乙方(盖章):签字:(签字)日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.合同双方的身份证明文件3.工程量清单及预算4.施工进度计划5.甲方提供的施工场地条件说明6.乙方提交的施工组织设计及安全措施7.不可抗力事件的相关证明材料8.争议解决过程中的相关文件9.保密协议10.修改和补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付工程款。b.未按合同约定提供施工条件。c.未按合同约定调整施工方案。乙方违约:a.未按合同约定的时间、质量完成工程。b.未按合同约
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024八年级地理上册第一章疆域和人口-从世界看中国学情评估晋教版
- 大学生心理健康教育(河南经贸职业学院版)学习通测试及答案
- 《金版学案》2022届高考政治一轮复习课时作业:必修2-4单元总结-
- 2025年人教版八年级数学寒假预习 第03讲 二次根式的加减(3个知识点+7大考点举一反三+过关测试)
- 2025年人教版七年级数学寒假复习 专题05 一元一次方程(4重点串讲+13考点提升+过关检测)
- 【状元之路】2022高考地理总复习随堂训练1-2-4全球气候变化和气候类型的判读-
- 【创新设计】2021高考化学(广东专用)二轮-微题型专练17
- 四川省绵阳2024-2025学年高二上学期数学期末模拟试题(五)(含答案)
- 【原创】江苏省2021届高三上学期第三次周测数学试题
- 部编版语文二年级下册第五单元综合素养测评 A卷(含答案)
- 【讲座】2020年福建省高职分类考试招生指导讲座
- 性格决定命运课件
- 球磨机安全检查表分析(SCL)+评价记录
- 学习会计基础工作规范课件
- 口腔医学生职业生涯规划课件
- 双面埋弧焊螺旋钢管公称外公壁厚和每米理论重量
- 富士施乐VC2265打印机使用说明SPO
- 幼儿园绘本故事:《小年兽》 课件
- 简易呼吸气囊操作最全课件
- 小班数学《香香的饼干》
- 医院工会经费使用与管理办法、制度规则
评论
0/150
提交评论