二零二五年度农村新型城镇化供水供电建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度农村新型城镇化供水供电建设合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期2.合同双方当事人2.1供水供电建设方2.2供水供电使用方2.3法定代表人或授权代表3.供水供电建设内容3.1供水建设内容3.2供电建设内容3.3建设规模及范围4.供水供电质量要求4.1供水质量标准4.2供电质量标准4.3质量检测及验收5.建设工期及进度安排5.1建设工期5.2进度安排5.3工期延误责任6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款进度7.施工及建设标准7.1施工规范7.2建设标准7.3施工安全及环保要求8.供水供电设施维护与管理8.1设施维护8.2设施管理8.3维护费用9.供水供电费用收取9.1收费标准9.2收费方式9.3费用结算10.合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3合同解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除后的处理13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同未尽事宜的处理第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同编号：2024RNMCSG01231.2合同签订日期：2024年3月1日1.3合同生效日期：合同签订之日起1.4合同终止日期：2024年12月31日2.合同双方当事人2.1供水供电建设方：农村新型城镇化建设有限公司2.2供水供电使用方：镇村民委员会2.3法定代表人或授权代表：（供水供电建设方）和（供水供电使用方）3.供水供电建设内容3.1供水建设内容：供水管网铺设：新建供水管网，覆盖镇及附近村庄，总长度公里。水源工程：建设立方米/日供水能力的自来水厂，水源取自水库。水表安装：为每户村民安装符合国家标准的水表，并负责调试。3.2供电建设内容：供电线路铺设：新建供电线路，覆盖镇及附近村庄，总长度公里。变电站建设：建设兆伏安变电站，确保供电稳定。配电箱安装：为每户村民安装配电箱，并负责调试。4.供水供电质量要求4.1供水质量标准：水质符合国家生活饮用水卫生标准。水压稳定，用户端水压不低于0.2MPa。4.2供电质量标准：电压稳定，用户端电压波动在±10%以内。供电频率稳定，频率偏差不超过±0.5Hz。4.3质量检测及验收：供水供电设施建设完成后，由双方共同委托第三方检测机构进行检测。检测合格后，双方签署验收报告。5.建设工期及进度安排5.1建设工期：供水管网铺设：3个月水源工程：6个月供电线路铺设：4个月变电站建设：5个月配电箱安装：1个月合计：19个月5.2进度安排：每月完成工程量及进度要求，双方每月进行一次进度汇报。工程进度滞后时，双方应协商解决，确保按期完成建设。5.3工期延误责任：因建设方原因导致工期延误，由建设方承担违约责任。因不可抗力导致工期延误，双方协商解决。6.合同价款及支付方式6.1合同价款：供水供电建设总金额为人民币万元整。6.2支付方式：预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的20%作为预付款。进度款：按月进度支付，每月支付已完成工程量的10%。验收款：工程验收合格后，支付合同总额的70%。结算款：合同履行完毕后，支付合同总额的10%作为结算款。6.3付款进度：预付款：合同签订后5个工作日内支付。进度款：每月10日前支付上月已完成工程量的10%。验收款：验收合格后10个工作日内支付。结算款：合同履行完毕后30个工作日内支付。8.供水供电设施维护与管理8.1设施维护：供水设施：建设方负责供水设施的日常维护，确保水压、水质稳定。供电设施：建设方负责供电设施的日常维护，确保电压、频率稳定。8.2设施管理：建设方设立专门的管理机构，负责供水供电设施的运行管理。使用方配合建设方进行设施管理，提供必要的信息和协助。8.3维护费用：维护费用由建设方承担，使用方按实际使用量支付水费、电费。9.供水供电费用收取9.1收费标准：供水费用：根据国家规定和地方标准，制定供水收费标准。供电费用：根据国家规定和地方标准，制定供电收费标准。9.2收费方式：供水费用：采用预付费水表，用户预先充值，使用后自动扣费。供电费用：采用预付费电表，用户预先充值，使用后自动扣费。9.3费用结算：每月结算一次，用户可查询账户余额和消费记录。10.合同变更及解除10.1变更条件：因不可抗力导致合同无法履行。双方协商一致，且不违反法律法规。10.2变更程序：双方以书面形式提出变更请求。经双方签字盖章后生效。10.3合同解除条件：一方严重违约，另一方有权解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。10.4解除程序：提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。双方应尽快协商解决合同解除后的相关事宜。11.违约责任11.1违约情形：一方未按合同约定履行义务。一方未按合同约定支付费用。11.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。11.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式：通过友好协商解决争议。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序：双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。仲裁委员会应自受理仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决。12.3争议解决地点：仲裁地点为市仲裁委员会。13.合同解除后的处理13.1合同解除条件：合同到期终止。因一方违约导致合同解除。因不可抗力导致合同解除。13.2合同解除程序：双方应以书面形式通知对方合同解除。双方应尽快协商解决合同解除后的相关事宜。13.3合同解除后的处理：14.其他约定事项14.1通知方式：通知应以书面形式发送至对方指定的地址或电子邮箱。14.2不可抗力：不可抗力包括自然灾害、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。14.3合同附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、设计文件、验收报告等。14.4合同未尽事宜的处理：合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，按法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中提及的第三方是指除甲乙双方以外的独立主体，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、评估机构等。15.2第三方介入条件：合同履行过程中，如需第三方介入，应由甲乙双方协商一致，并书面通知对方。15.3第三方介入程序：甲乙双方应共同选定第三方，并签订相关合作协议。第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。16.第三方责权利16.1第三方责任：第三方应按照合作协议和本合同的规定，履行相应的职责。第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利：第三方有权根据合作协议和本合同的规定，获取相应的报酬。第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.3第三方义务：第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第三方应按照约定的时间、质量和标准完成工作任务。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分：第三方与甲方的关系由合作协议约定，第三方应独立承担对甲方的责任。第三方的工作成果和责任归甲方所有。17.2第三方与乙方的划分：第三方与乙方的关系由合作协议约定，第三方应独立承担对乙方的责任。第三方的工作成果和责任归乙方所有。17.3第三方与甲乙双方的划分：第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方共同的利益，应由甲乙双方协商解决。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。如无约定，第三方责任限额应不低于其注册资本的10%。18.2第三方责任限额的适用：第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，其赔偿责任不得超过约定的责任限额。18.3第三方责任限额的调整：如有特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。19.第三方介入的具体条款19.1监理方：监理方负责对工程项目的施工过程进行监督、检查和验收。监理方应独立出具监理报告，对工程质量、进度、安全等方面进行评价。19.2咨询方：咨询方负责提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。咨询方的工作成果和责任由甲乙双方共同承担。19.3检测机构：检测机构负责对工程项目的材料、设备等进行检测，确保符合相关标准。检测机构的检测结果具有法律效力。19.4评估机构：评估机构的工作成果和责任由甲乙双方共同承担。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更的提出：如需变更第三方介入的内容，应由甲乙双方协商一致，并书面通知对方。20.2合同变更的生效：合同变更经甲乙双方签字盖章后生效。20.3合同变更后的处理：合同变更后，甲乙双方应按照变更后的内容履行各自的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及说明书详细要求：包含供水供电系统设计图纸、设备清单、技术参数、施工要求等。说明：图纸应按照国家标准和规范进行设计，确保工程质量和安全。2.供水供电设施设备清单详细要求：列明所有供水供电设施设备的型号、规格、数量、产地等信息。说明：清单应与实际安装的设备相符，便于后续维护和管理。3.供水供电系统施工方案详细要求：包括施工进度计划、施工工艺、安全措施、环保措施等。说明：施工方案应科学合理，确保工程质量和施工安全。4.供水供电设施验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告应真实反映工程实际情况，为后续运营提供依据。5.供水供电费用结算清单详细要求：包括用水用电量、计费标准、费用总额等信息。说明：清单应清晰明确，便于用户查询和核对。6.供水供电设施维护保养记录详细要求：记录设施设备维护保养的时间、内容、责任人等信息。说明：记录应完整、规范，便于跟踪和维护。7.供水供电设施事故报告详细要求：包括事故时间、原因、损失、处理措施等信息。说明：报告应真实反映事故情况，为事故调查和处理提供依据。8.第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务及责任限额等。说明：协议应经甲乙双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行义务。一方未按合同约定支付费用。一方未按合同约定提供资料和信息。工程质量不符合国家标准和规范。工程进度滞后。供水供电设施出现故障，影响正常使用。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。违约金计算方式：按合同约定比例计算，最高不超过合同总额的%。赔偿损失：根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失。3.违约责任示例说明：甲乙双方约定，工程应在2024年12月31日前完工。因乙方原因导致工程滞后，实际完工日期为2025年3月1日。乙方应承担违约责任，支付违约金万元，并赔偿甲方因此产生的损失。全文完。二零二四年度农村新型城镇化供水供电建设合同1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同依据的法律、法规和政策1.2合同适用地域及对象2.双方基本信息2.1供水供电单位名称、地址、法定代表人2.2农村新型城镇化建设项目名称、地址、负责人3.项目建设内容及目标3.1供水设施建设内容3.2供电设施建设内容3.3建设项目预期目标4.项目投资及资金来源4.1项目总投资额4.2资金来源及使用计划5.项目建设工期及进度安排5.1项目总工期5.2各阶段工期及节点目标6.供水供电工程量及质量标准6.1供水工程量及质量标准6.2供电工程量及质量标准7.工程设计及施工要求7.1设计单位及资质要求7.2施工单位及资质要求7.3施工工艺及材料要求8.工程监理及验收8.1监理单位及资质要求8.2验收标准及程序8.3验收报告及整改要求9.工程费用结算及支付9.1工程费用构成9.2结算方式及程序9.3支付方式及期限10.违约责任及处理10.1违约情形及定义10.2违约责任及赔偿10.3违约处理程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更及终止12.1合同变更程序12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2信息披露14.3其他特殊约定第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用范围1.1合同依据的法律、法规和政策1.1.1中华人民共和国城乡规划法1.1.2中华人民共和国城市供水条例1.1.3中华人民共和国电力法1.1.4农村新型城镇化建设相关政策1.2合同适用地域及对象1.2.1适用地域：省市县农村新型城镇化建设区域1.2.2适用对象：供水供电有限公司及农村新型城镇化建设项目2.双方基本信息2.1供水供电单位名称、地址、法定代表人2.1.1供水供电单位名称：供水供电有限公司2.1.2地址：省市县路号2.1.3法定代表人：2.2农村新型城镇化建设项目名称、地址、负责人2.2.1项目名称：县农村新型城镇化供水供电建设项目2.2.2地址：省市县镇2.2.3负责人：3.项目建设内容及目标3.1供水设施建设内容3.1.1建设水厂一座，设计日供水能力为10000吨3.1.2建设供水管网，覆盖县镇及周边村庄3.2供电设施建设内容3.2.1建设变电站一座，供电容量为50兆伏安3.2.2建设输电线路，覆盖县镇及周边村庄3.3建设项目预期目标3.3.1提高农村地区供水供电覆盖率3.3.2提升农村地区居民生活质量3.3.3推动农村新型城镇化进程4.项目投资及资金来源4.1项目总投资额：人民币壹亿元整4.2资金来源及使用计划4.2.1国家财政资金：人民币伍仟万元整4.2.2地方政府配套资金：人民币伍仟万元整5.项目建设工期及进度安排5.1项目总工期：24个月5.2各阶段工期及节点目标5.2.1设计阶段：3个月5.2.2施工阶段：18个月5.2.3验收阶段：3个月6.供水供电工程量及质量标准6.1供水工程量及质量标准6.1.1供水工程量：10000吨/日6.1.2质量标准：符合《生活饮用水卫生标准》6.2供电工程量及质量标准6.2.1供电工程量：50兆伏安6.2.2质量标准：符合《农村电力网规划设计技术导则》7.工程设计及施工要求7.1设计单位及资质要求7.1.1设计单位：设计研究院7.1.2资质要求：具备甲级工程设计资质7.2施工单位及资质要求7.2.1施工单位：建筑工程有限公司7.2.2资质要求：具备一级施工总承包资质7.3施工工艺及材料要求7.3.1施工工艺：严格按照设计图纸及规范要求进行施工7.3.2材料要求：选用符合国家及行业标准的高质量材料8.工程监理及验收8.1监理单位及资质要求8.1.1监理单位：工程监理有限公司8.1.2资质要求：具备甲级工程监理资质8.2验收标准及程序8.2.1验收标准：符合国家及行业相关验收规范8.2.2验收程序：分阶段验收，包括设计交底、施工过程监理、竣工验收8.3验收报告及整改要求8.3.1验收报告：由监理单位出具，包括工程质量、进度、安全等方面的评价8.3.2整改要求：对验收中发现的问题，由施工单位进行整改，监理单位监督整改过程9.工程费用结算及支付9.1工程费用构成9.1.1设计费9.1.2材料费9.1.3人工费9.1.4施工机械使用费9.1.5其他费用9.2结算方式及程序9.2.1结算方式：按工程进度分阶段结算9.2.2结算程序：施工单位提交结算报告，监理单位审核后报业主单位审批9.3支付方式及期限9.3.1支付方式：银行转账9.3.2期限：结算后30日内支付10.违约责任及处理10.1违约情形及定义10.1.1违约情形：包括工期延误、质量不合格、安全责任事故等10.1.2定义：具体定义见合同附件10.2违约责任及赔偿10.2.1违约责任：承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等10.2.2赔偿标准：根据违约情形及合同约定确定10.3违约处理程序10.3.1违约处理：由双方协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3诉讼解决11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构：仲裁委员会11.2.2法院：市人民法院11.3争议解决程序11.3.1协商解决：双方在争议发生后60日内协商解决11.3.2仲裁解决：提交仲裁机构，仲裁机构在收到仲裁申请书后60日内作出仲裁裁决11.3.3诉讼解决：向有管辖权的人民法院提起诉讼12.合同变更及终止12.1合同变更程序12.1.1变更申请：由一方提出书面变更申请12.1.2变更审批：双方协商一致后，签订书面变更协议12.2合同终止条件12.2.1完成项目建设任务12.2.2双方协商一致12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同终止程序12.3.1书面通知：一方书面通知另一方合同终止12.3.2合同解除：双方签订合同解除协议13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2业主单位支付首期款项13.2合同解除条件13.2.1违约情形13.2.2不可抗力13.3合同解除程序13.3.1书面通知：一方书面通知另一方合同解除13.3.2合同解除：双方签订合同解除协议14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2信息披露14.2.1双方应及时向对方提供与本合同相关的信息14.2.2信息披露方式：书面形式14.3其他特殊约定14.3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.3.2本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，引入的具有特定专业能力或资源的第三方，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、金融机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、咨询、资金管理、风险评估等方面。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方的申请，并提供第三方的基本信息、专业能力、资源状况等相关材料。2.2第三方介入的同意甲乙双方应在收到第三方介入申请后，在合同约定的时间内，书面同意或拒绝第三方介入。2.3第三方介入的协议同意第三方介入后，甲乙双方与第三方应签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方介入的职责和权利3.1第三方的职责第三方的职责应在其与甲乙双方签订的协议中明确，包括但不限于：按照合同约定，提供专业服务或资源；按时完成工作任务，确保工作质量；保守合同秘密，不得泄露给任何第三方；对其提供的服务或资源承担相应的责任。3.2第三方的权利第三方的权利应在其与甲乙双方签订的协议中明确，包括但不限于：获得合同约定的报酬；享受合同约定的权益；对甲乙双方的行为提出意见和建议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托关系，甲方负责提供项目需求、支付报酬，并对第三方的服务进行监督。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为承包关系，乙方负责提供施工场地、材料、设备等，并对第三方的施工进行管理和监督。4.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方（如监理单位、咨询机构等）的关系为合作关系，各方应按照合同约定，相互配合，共同完成项目。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额第三方的责任限额应根据其与甲乙双方签订的协议中约定的责任范围和赔偿标准确定。5.2责任限额的调整如第三方责任限额需要调整，应由甲乙双方与第三方协商一致，并签订补充协议。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更的申请第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应由甲乙双方与第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更的审批合同变更协议需经甲乙双方签字盖章后生效。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式仍按照本合同约定的争议解决方式执行。7.2争议解决机构争议解决机构为合同约定的仲裁机构或法院。7.3争议解决程序争议解决程序按照争议解决机构的规定执行。8.第三方介入后的合同解除8.1合同解除的条件第三方介入后，合同解除的条件仍按照本合同约定的条件执行。8.2合同解除的程序合同解除程序按照本合同约定的程序执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方营业执照副本复印件要求：提供双方营业执照副本的清晰复印件，加盖公章。2.附件二：合同签订双方法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证明文件，包括身份证复印件、法定代表人授权委托书等。3.附件三：项目设计图纸及技术规范要求：提供项目设计图纸及技术规范文件，确保图纸及技术规范与合同内容一致。4.附件四：项目施工方案及施工组织设计要求：提供项目施工方案及施工组织设计文件，确保方案与合同内容一致。5.附件五：项目进度计划要求：提供项目进度计划文件，包括各阶段工期、节点目标等。6.附件六：项目投资预算及资金使用计划要求：提供项目投资预算及资金使用计划文件，确保预算与合同内容一致。7.附件七：第三方介入协议要求：提供第三方介入协议文件，包括第三方基本信息、职责、权利等。8.附件八：项目验收报告要求：提供项目验收报告文件，包括工程质量、进度、安全等方面的评价。9.附件九：项目结算报告要求：提供项目结算报告文件，包括工程费用构成、结算方式等。10.附件十：合同变更协议要求：提供合同变更协议文件，包括变更内容、双方签字盖章等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为未按时支付工程款项；未按时提供施工场地；未按时提供设计图纸及技术规范；未按时完成项目验收。1.2乙方违约行为未按时完成施工任务；施工质量不符合合同约定；施工过程中发生安全事故；未按时完成项目验收。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.2乙方违约责任乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数乘以合同总价款的千分之一计算。乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，修复费用按实际发生费用计算。3.违约责任示例说明：3.1甲方违约示例甲方未按合同约定支付工程款项，逾期30天，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之十五。3.2乙方违约示例乙方未按合同约定完成施工任务，逾期10天，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之十。全文完。二零二四年度农村新型城镇化供水供电建设合同2本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.供水建设内容3.1供水水源3.2供水管网建设3.3供水设备设施3.4供水服务范围4.供电建设内容4.1供电电源4.2供电线路建设4.3供电设备设施4.4供电服务范围5.项目投资及资金来源5.1项目总投资5.2资金来源5.3资金支付方式6.工程建设工期6.1供水建设工期6.2供电建设工期6.3工期延误及处理7.工程质量标准及验收7.1供水工程质量标准7.2供电工程质量标准7.3工程验收程序及标准8.供水服务标准及保障8.1供水服务标准8.2供水服务保障措施8.3供水服务纠纷处理9.供电服务标准及保障9.1供电服务标准9.2供电服务保障措施9.3供电服务纠纷处理10.运营维护责任10.1供水运营维护责任10.2供电运营维护责任10.3运营维护费用及支付11.合同履行及变更11.1合同履行期限11.2合同变更程序11.3合同解除条件及程序12.违约责任12.1供水方违约责任12.2供电方违约责任12.3违约赔偿标准13.争议解决方式13.1争议解决原则13.2争议解决途径13.3争议解决费用承担14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：第一条合同签订双方的基本信息1.1双方名称甲方：X农村新型城镇化供水供电建设有限公司乙方：X农村新型城镇化建设管理局1.2双方地址甲方地址：省市县镇路号乙方地址：省市县镇路号1.3双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：1395678第二条项目背景及概述2.1项目名称二零二四年度农村新型城镇化供水供电建设项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模供水规模：万吨/日供电规模：万千瓦2.4项目建设内容供水建设内容：新建供水水源地、供水管网、供水设备设施等。供电建设内容：新建供电线路、供电设备设施等。第三条供水建设内容3.1供水水源采用水源，水源水质符合国家标准。3.2供水管网建设供水管网建设长度为公里，覆盖范围为区域。3.3供水设备设施供水设备设施包括水泵、管道、阀门、水表等，符合国家标准。3.4供水服务范围供水服务范围为镇及周边地区，覆盖人口约万人。第四条供电建设内容4.1供电电源采用电源，电源电压为千伏。4.2供电线路建设供电线路建设长度为公里，覆盖范围为区域。4.3供电设备设施供电设备设施包括变压器、开关设备、电缆等，符合国家标准。4.4供电服务范围供电服务范围为镇及周边地区，覆盖人口约万人。第五条项目投资及资金来源5.1项目总投资项目总投资为万元人民币。5.2资金来源资金来源为政府财政拨款、企业自筹及银行贷款。5.3资金支付方式资金支付方式为分期支付，具体支付计划详见附件。第六条工程建设工期6.1供水建设工期供水建设工期为个月。6.2供电建设工期供电建设工期为个月。6.3工期延误及处理如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并书面通知对方。第七条工程质量标准及验收7.1供水工程质量标准供水工程质量符合GB/T57492006《生活饮用水卫生标准》。7.2供电工程质量标准供电工程质量符合GB502572010《电力工程施工及验收规范》。7.3工程验收程序及标准工程验收程序分为预验收和正式验收两个阶段，验收标准详见附件。第八条供水服务标准及保障8.1供水服务标准供水水压应满足用户需求，供水水质应符合国家标准，24小时不间断供水。8.2供水服务保障措施供水公司应建立健全供水应急预案，确保在突发事件中及时恢复供水。8.3供水服务纠纷处理用户对供水服务有异议，应向供水公司投诉，供水公司应在接到投诉后小时内给予答复。第九条供电服务标准及保障9.1供电服务标准供电电压稳定，供电频率符合国家标准，24小时不间断供电。9.2供电服务保障措施供电公司应定期对电网进行维护和检修，确保供电安全可靠。9.3供电服务纠纷处理用户对供电服务有异议，应向供电公司投诉，供电公司应在接到投诉后小时内给予答复。第十条运营维护责任10.1供水运营维护责任供水公司负责供水设施的运营和维护，确保设施正常运行。10.2供电运营维护责任供电公司负责供电设施的运营和维护，确保设施正常运行。10.3运营维护费用及支付运营维护费用由供水公司和供电公司承担，具体费用支付方式见合同附件。第十一条合同履行及变更11.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为年。11.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。11.3合同解除条件及程序合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力事件、合同目的无法实现等。合同解除程序详见合同附件。第十二条违约责任12.1供水方违约责任供水方未能按照合同约定提供供水服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2供电方违约责任供电方未能按照合同约定提供供电服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿标准违约赔偿标准按照损失的实际数额确定，双方协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。第十三条争议解决方式13.1争议解决原则双方应本着友好协商的原则解决争议。13.2争议解决途径争议解决途径包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼。13.3争议解决费用承担争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件合同附件包括但不限于：项目投资计划、资金支付计划、工程质量标准、服务标准、争议解决程序等。14.3合同未尽事宜处理合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关事务的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、施工方、咨询方、检测机构等。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于项目设计、施工、监理、检测、咨询、融资、保险等方面。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、服务质量、风险程度等因素确定，并在合同中明确。3.2第三方责任限额应不低于因其服务导致甲乙双方直接经济损失的%。第四条第三方责任承担4.1第三方在履行合同过程中，因其自身原因导致合同目的无法实现或造成甲乙双方损失的，应承担相应的责任。4.2第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担仲裁或诉讼费用等。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙双方应签订第三方服务协议，明确第三方责任、权利和义务。5.2第三方服务协议应作为本合同的附件。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。6.2第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方与其他各方（如监理方、设计方等）的关系由各自服务协议约定。第七条第三方介入时的额外条款7.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质、能力和信誉。7.2