2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)3篇_第1页
2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)3篇_第2页
2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)3篇_第3页
2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)3篇_第4页
2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称1.2承包方地址1.3承包方联系人1.4甲方名称1.5甲方地址1.6甲方联系人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.景观设计3.1设计范围3.2设计内容3.3设计进度3.4设计费用4.施工4.1施工范围4.2施工内容4.3施工进度4.4施工质量标准4.5施工安全要求4.6施工现场管理5.监理5.1监理单位5.2监理范围5.3监理内容5.4监理方法5.5监理费用6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款时间6.4逾期付款责任7.合同工期7.1工期延误责任7.2工期调整8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果9.保修9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署日期14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方名称:绿化工程有限公司1.2承包方地址:省市区路号1.3承包方联系人:1.4甲方名称:城市管理局1.5甲方地址:省市区路号1.6甲方联系人:第二条工程概况2.1工程名称:公园绿化工程2.2工程地点:省市区公园2.3工程规模:占地面积10000平方米,绿化面积8000平方米2.4工程工期:自2024年3月1日至2024年9月30日2.5工程质量标准:符合国家相关绿化工程质量标准第三条景观设计3.1设计范围:包括公园内的绿化植物配置、地形塑造、水系规划、园林建筑、雕塑等3.2设计内容:提供完整的景观设计方案,包括平面图、效果图、施工图等3.3设计进度:自合同签订之日起30日内提交初步设计方案,60日内提交最终设计方案3.4设计费用:设计费总额为人民币10万元整,分两次支付,方案提交后支付50%,工程验收合格后支付50%第四条施工4.1施工范围:按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行绿化工程施工4.2施工内容:包括绿化植物的种植、地形塑造、水系建设、园林建筑安装等4.3施工进度:按照施工进度计划进行,确保在合同约定的工期内完成4.4施工质量标准:符合国家相关绿化工程施工质量标准4.5施工安全要求:严格执行施工现场安全管理制度,确保施工安全4.6施工现场管理:按照施工现场管理规定进行管理,确保施工现场整洁、有序第五条监理5.1监理单位:工程监理有限公司5.2监理范围:对整个绿化工程施工过程进行监督管理5.3监理内容:包括施工质量、进度、安全等方面的监督检查5.4监理方法:采用现场巡查、检查记录、会议协调等方式进行5.5监理费用:监理费总额为人民币5万元整,分两次支付,方案提交后支付25%,工程验收合格后支付75%第六条合同价款6.1合同总价:人民币100万元整6.2付款方式:分四次支付,合同签订后支付10%,设计费用支付后支付30%,工程进度达到50%支付30%,工程验收合格后支付30%6.3付款时间:每次付款时间均在每月的一个工作日6.4逾期付款责任:逾期付款的,每逾期一日,应向对方支付逾期付款金额的0.5%的违约金第七条合同工期7.1工期延误责任:因承包方原因导致工期延误的,每延误一日,应向甲方支付合同总价1%的违约金7.2工期调整:因不可抗力等原因导致工期延误的,经双方协商一致,可对工期进行调整第八条工程验收8.1验收标准:按照国家相关绿化工程质量验收标准执行,包括植物成活率、地形塑造、水系功能、园林建筑质量等8.2验收程序:工程完工后,由甲方组织相关单位进行验收,承包方应提供必要的验收资料8.3验收结果:验收合格后,甲方应出具验收合格证明,承包方应在收到验收合格证明后30日内完成保修范围内的修复工作第九条保修9.1保修期限:自工程验收合格之日起,绿化植物成活期内的保修期为1年,水系、园林建筑等其他设施设备的保修期为2年9.2保修内容:在保修期内,因承包方施工质量问题导致的设施设备损坏或功能丧失,承包方应免费维修或更换9.3保修责任:承包方应按照保修约定履行保修责任,因承包方故意或重大过失导致的问题,承包方应承担全部责任第十条违约责任10.1违约情形:包括工期延误、质量不合格、未按时支付款项等10.2违约责任:违约方应根据违约情况,向守约方支付违约金,违约金的具体数额由双方协商确定第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:市仲裁委员会第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:合同约定的工程完成且验收合格,或因不可抗力导致合同无法履行第十三条合同解除13.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或双方协商一致解除合同13.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日通知对方,并书面确认解除事宜第十四条其他约定14.1不可抗力:因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任14.2合同附件:本合同附件包括但不限于工程图纸、设计文件、施工进度计划等14.3合同签署日期:2024年2月1日14.4合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指第三方,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、审计机构、保险公司、仲裁机构等。1.2第三方参与合同履行的目的,是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、保障各方权益。第二条第三方介入情形2.1设计单位介入:在景观设计阶段,甲方有权委托第三方设计单位进行设计,设计单位应按照甲方要求,在规定的时间内提交设计方案。2.2施工单位介入:在施工阶段,甲方有权委托第三方施工单位进行施工,施工单位应按照设计要求和施工标准,完成施工任务。2.3监理单位介入:在施工和监理阶段,甲方有权委托第三方监理单位进行监理,监理单位应按照监理合同规定,对施工过程进行监督。2.4咨询机构介入:在合同履行过程中,如需专业咨询,甲方有权委托第三方咨询机构提供咨询服务。2.5审计机构介入:在工程结算阶段,甲方有权委托第三方审计机构进行审计,审计机构应按照审计合同规定,对工程结算进行审计。2.6保险公司介入:为保障工程顺利进行,甲方有权委托第三方保险公司提供保险服务。2.7仲裁机构介入:在合同争议解决过程中,如双方无法协商一致,可提交第三方仲裁机构进行仲裁。第三条第三方责权利3.1第三方责任:第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责,确保合同履行的顺利进行。3.2第三方权利:第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和权益。3.3第三方义务:第三方应遵守合同约定,维护甲乙双方的合法权益。第四条第三方与其他方的划分4.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间为委托合同关系,甲方为委托方,第三方为受托方。4.2第三方与乙方的责任划分:第三方在履行合同过程中,如造成乙方损失,应由第三方承担相应责任。4.3第三方与其他第三方的关系:第三方之间应按照合同约定和法律法规的要求,相互协作,共同完成合同履行的任务。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失,其责任限额不超过合同总价的10%。5.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲方承担。5.3第三方责任限额的调整,需经甲乙双方协商一致,并书面确认。第六条第三方介入的程序6.1甲方在决定委托第三方介入前,应向乙方通报,并取得乙方的同意。6.2甲方与第三方签订合同,明确各方的权利、义务和责任。6.3第三方介入后,应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责。6.4乙方应积极配合第三方的介入工作,确保合同履行的顺利进行。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入合同履行完毕,或合同约定的其他终止条件成就,第三方介入终止。7.2第三方介入终止后,甲方应向乙方通报,并书面确认。7.3第三方介入终止后,甲方应按照合同约定支付第三方报酬。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中,如发生争议,应先由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,可提交第三方介入合同约定的仲裁机构或法院解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计方案:包括景观设计图、施工图、效果图、工程量清单等,要求清晰、准确,符合国家相关设计规范。2.施工进度计划:详细列出工程各阶段的时间节点、工作内容、责任人等,要求合理、可行。3.施工组织设计:包括施工方案、施工工艺、质量保证措施、安全措施等,要求科学、合理。4.工程验收报告:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。5.保修记录:包括保修期限、保修内容、保修方式、保修责任等。6.质量检验报告:包括原材料、半成品、成品的质量检验结果,要求符合国家标准。7.付款凭证:包括合同签订、设计费支付、进度款支付、工程验收合格后的付款凭证等。8.争议解决文件:包括争议双方协商记录、仲裁裁决书、法院判决书等。9.不可抗力证明:包括自然灾害、政府行为等不可抗力事件的证明材料。10.合同附件:包括合同变更、补充协议、会议纪要等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.工期延误:未在合同约定的时间内完成工程。b.质量不合格:工程不符合合同约定的质量标准。c.未按时付款:未按合同约定的时间支付款项。d.违反合同约定:未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:a.工期延误:每延误一日,违约方支付合同总价1%的违约金。b.质量不合格:由违约方承担修复费用,并支付合同总价1%的违约金。c.未按时付款:每逾期一日,违约方支付违约金,违约金为逾期款项的0.5%。d.违反合同约定:根据违约行为的严重程度,由违约方承担相应的责任。3.违约示例:a.工期延误:因承包方原因,工程延误30天,违约方应支付合同总价30%的违约金。b.质量不合格:工程部分绿化植物死亡,违约方应承担修复费用,并支付合同总价1%的违约金。c.未按时付款:承包方未按合同约定支付进度款,逾期15天,违约方应支付逾期款项的7.5%的违约金。d.违反合同约定:承包方未按照施工组织设计进行施工,导致工程延误,违约方应支付合同总价1%的违约金。全文完。2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)1本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家有关法律法规1.2相关行业规范1.3当地政府相关政策2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.承包人资质3.1承包人资格3.2承包人资质证书3.3承包人信用等级4.景观设计4.1设计范围4.2设计标准4.3设计成果4.4设计费用4.5设计交底5.施工5.1施工范围5.2施工标准5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全5.6施工费用6.监理6.1监理单位资质6.2监理职责6.3监理费用6.4监理方法7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2工程量清单7.3支付方式7.4预付款7.5进度款7.6结算款7.7逾期付款违约金8.交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3交工验收标准8.4交工验收报告9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1国家有关法律法规1.2《中华人民共和国合同法》1.3《中华人民共和国城乡规划法》1.4《中华人民共和国建筑法》1.5《中华人民共和国绿化条例》1.6《园林绿化工程施工及验收规范》1.7当地政府发布的关于绿化工程的相关政策文件2.项目概况2.1项目名称:小区绿化工程2.2项目地点:市区小区2.3项目规模:占地面积平方米,绿化面积平方米2.4项目投资:人民币万元2.5项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.承包人资质3.1承包人资格:具备园林绿化工程施工总承包壹级资质3.2承包人资质证书:详见附件13.3承包人信用等级:良好,详见附件24.景观设计4.1设计范围:包括但不限于植物配置、地形改造、景观小品、照明设施等4.2设计标准:符合国家相关设计规范及行业标准4.3设计成果:提供完整的设计图纸、施工图及设计说明4.4设计费用:人民币万元,包括但不限于方案设计、施工图设计等费用4.5设计交底:设计完成后,承包人需向业主方进行设计交底5.施工5.1施工范围:按照设计图纸及施工规范进行施工5.2施工标准:符合国家及地方相关施工规范5.3施工进度:分阶段进行,具体进度计划详见附件35.4施工质量:确保工程质量达到设计要求及验收标准5.5施工安全:严格遵守国家及地方有关安全生产法律法规,确保施工安全5.6施工费用:详见工程量清单,包括但不限于材料费、人工费、机械费等6.监理6.1监理单位资质:具备园林绿化工程监理乙级资质6.2监理职责:负责对施工过程进行监督管理,确保施工质量、进度、安全等符合合同要求6.3监理费用:人民币万元6.4监理方法:采用现场巡查、抽样检测、定期汇报等方式进行监理7.合同价款及支付方式7.1合同价款:人民币万元,包含设计费、施工费、监理费等7.2工程量清单:详见附件47.3支付方式:分阶段支付,具体支付节点及金额详见附件57.4预付款:合同签订后个工作日内支付,金额为合同价款的%7.5进度款:按工程进度分阶段支付,每个阶段支付金额为该阶段工程量的%7.6结算款:工程验收合格后个工作日内支付,金额为合同价款的%7.7逾期付款违约金:按每日万分之五计算,自逾期之日起至实际付款日止8.交工验收8.1交工验收条件8.1.1工程按合同约定全部完成8.1.2工程质量达到设计要求和施工规范标准8.1.3工程文件齐全,符合国家相关要求8.1.4各项验收手续齐全8.2交工验收程序8.2.1业主方组织验收小组8.2.2验收小组对工程进行现场检查8.2.3验收小组对工程资料进行审核8.2.4验收小组提出验收意见8.2.5验收小组出具验收报告8.3交工验收标准8.3.1工程外观整洁,植物生长良好8.3.2地形改造符合设计要求8.3.3景观小品、照明设施功能正常8.3.4工程安全设施完备8.4交工验收报告8.4.1验收报告需详细记录验收过程及结果8.4.2验收报告需由验收小组负责人签字确认9.违约责任9.1违约行为9.1.1承包人未按合同约定完成工程9.1.2承包人施工质量不符合合同要求9.1.3承包人未按时支付工程款9.1.4监理人未履行监理职责9.2违约责任9.2.1承包人应承担违约责任,赔偿业主方损失9.2.2违约金按合同约定比例计算9.2.3严重违约可能导致合同解除9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额最高不超过合同总价的%9.3.2业主方有权要求承包人承担其他相关责任10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1优先通过协商解决10.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3也可依法向人民法院起诉10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构:仲裁委员会10.2.2法院:市人民法院10.3争议解决程序10.3.1提交争议解决申请10.3.2争议解决机构受理10.3.3开庭审理10.3.4作出裁决或判决11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2一方严重违约11.1.3发生不可抗力事件11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同申请11.2.2收到解除合同通知11.2.3合同解除生效11.3合同解除后的处理11.3.1解除合同后,双方应清理债权债务11.3.3合同解除不影响已发生的违约责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同符合法律法规12.1.3合同内容完整12.2合同终止条件12.2.1工程全部完成12.2.2合同约定的期限届满12.2.3合同解除12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应结清所有款项12.3.2工程维护责任由业主方承担13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中获得的商业秘密13.1.2双方在合同履行过程中获得的客户信息13.2保密期限13.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后年13.3违约责任13.3.1违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿对方损失14.其他14.1合同附件14.1.1设计图纸14.1.2工程量清单14.1.3进度计划14.1.4验收报告14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3合同份数14.3.1本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力14.4合同签署日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系中的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、审计单位、评估机构、咨询机构等。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保合同条款的顺利执行,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。3.第三方介入程序3.1甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致,并签订第三方介入协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。4.第三方职责4.1第三方应按照甲乙双方的要求,履行相应的职责,包括但不限于:4.1.1设计单位:提供符合合同要求的工程设计服务。4.1.2施工单位:按照设计要求和施工规范进行施工。4.1.3监理单位:对施工过程进行监督管理。4.1.4审计单位:对工程财务进行审计。4.1.5评估机构:对工程价值进行评估。4.1.6咨询机构:提供专业咨询意见。5.第三方权利5.1.1获得合同约定的报酬。5.1.2要求甲乙双方提供必要的工作条件。5.1.3要求甲乙双方履行合同约定的义务。6.第三方义务6.1.1按时完成工作任务。6.1.2保证工作质量。6.1.3遵守国家法律法规和行业规范。6.1.4保守商业秘密。7.第三方责任限额7.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议约定,并在合同中明确。7.2责任限额包括但不限于:7.2.1第三方因自身原因导致的合同违约责任。7.2.2第三方在工作过程中发生的意外事故责任。7.2.3第三方因违反保密义务造成的损失。8.第三方与其他各方的划分8.1第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系,第三方不参与甲乙双方的直接合同履行。8.2第三方对甲乙双方的责任,由甲乙双方根据合同约定向第三方追偿。8.3第三方对工程质量的保证,由甲乙双方共同负责,第三方仅对自身工作质量负责。9.第三方介入的额外条款9.1甲乙双方应确保第三方介入不会影响合同的正常履行。9.2.1第三方介入的时间、地点和方式。9.2.2第三方介入的费用和支付方式。9.2.3第三方介入的成果和交付方式。9.2.4第三方介入的违约责任。10.第三方介入的变更10.1如需变更第三方介入协议,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。10.2变更协议的生效条件与第三方介入协议相同。11.第三方介入的终止11.1第三方介入协议到期或合同终止时,第三方介入终止。11.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:承包人资质证书要求:提供有效的承包人资质证书复印件,证书内容应清晰可辨,证书有效期应覆盖合同履行期限。2.附件2:承包人信用等级证明要求:提供由相关机构出具的承包人信用等级证明文件,证明文件应加盖出具机构公章。3.附件3:施工进度计划要求:详细列出施工进度计划,包括各阶段的开始和结束日期,以及关键节点。4.附件4:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括材料、人工、机械等各项费用的具体数量和单价。5.附件5:支付进度表要求:列出各支付节点的日期、金额及支付条件。6.附件6:设计图纸要求:提供完整的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,图纸应加盖设计单位公章。7.附件7:设计说明要求:提供详细的设计说明,包括设计原则、设计理念、材料选用等。8.附件8:施工组织设计要求:提供施工组织设计,包括施工方案、施工工艺、施工进度安排等。9.附件9:施工安全措施要求:提供施工安全措施,包括人员培训、安全设施、应急预案等。10.附件10:监理报告要求:监理单位定期提交监理报告,报告应包括监理活动、发现问题及处理意见等。11.附件11:验收报告要求:工程验收合格后,由验收小组出具验收报告,报告应包括验收过程、结果及结论。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定完成工程责任认定标准:承包人应按照合同约定的工期、质量标准完成工程,如未按时完成,应承担违约责任。示例:若承包人未在合同约定的工期内完成工程,应支付每日元的违约金。2.违约行为:承包人施工质量不符合合同要求责任认定标准:承包人应确保施工质量符合设计要求和施工规范,如不符合,应承担修复费用和违约责任。示例:若发现施工质量问题,承包人应在接到通知后日内进行修复,否则应承担修复费用及每日元的违约金。3.违约行为:承包人未按时支付工程款责任认定标准:承包人应按照合同约定的支付方式及时支付工程款,如逾期支付,应承担违约责任。示例:若承包人逾期支付工程款,应按每日万分之五支付逾期付款违约金。4.违约行为:监理人未履行监理职责责任认定标准:监理人应严格按照合同约定履行监理职责,如未履行或履行不到位,应承担违约责任。示例:若监理人未及时发现问题并报告,应承担相应的责任。5.违约行为:第三方违反保密义务责任认定标准:第三方在合同履行过程中应保守商业秘密,如违反保密义务,应承担违约责任。示例:若第三方泄露商业秘密,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024绿化工程劳务承包合同范本(含景观设计、施工与监理)2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立的时间1.2合同订立的方式1.3合同生效的条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.承包方与监理方3.1承包方信息3.2监理方信息3.3双方责任与义务4.项目设计4.1设计内容4.2设计要求4.3设计变更5.施工组织与管理5.1施工进度5.2施工质量5.3施工安全5.4施工现场管理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量7.付款方式与进度款支付7.1付款方式7.2进度款支付比例7.3付款时间与期限8.保修期限与质量保证8.1保修期限8.2质量保证措施8.3质量问题处理9.合同解除与违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任9.3违约金的计算与支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同附件11.1设计文件11.2施工方案11.3其他相关文件12.合同签署12.1双方代表签字12.2合同签署时间12.3合同签署地点13.合同生效日期13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同终止第一部分:合同如下:第一条合同订立与生效1.1合同订立的时间:本合同自双方代表签字之日起生效。1.2合同订立的方式:本合同以书面形式订立,双方代表在本合同上签字并加盖公章。1.3合同生效的条件:本合同经双方代表签字并加盖公章后,自合同生效之日起生效。第二条项目概况2.1项目名称:绿化工程2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:占地面积平方米,绿化面积平方米2.4项目建设内容:包括景观设计、施工与监理第三条承包方与监理方3.1承包方信息:甲方(承包方)名称:绿化工程有限公司甲方地址:市区街道号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56783.2监理方信息:乙方(监理方)名称:园林绿化监理有限公司乙方地址:市区街道号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56783.3双方责任与义务:甲方负责项目的施工与景观设计,乙方负责项目的监理工作。第四条项目设计4.1设计内容:包括总体设计、景观设计、施工图设计等4.2设计要求:符合国家相关设计规范,满足甲方需求4.3设计变更:如需变更设计,需经双方协商一致,并签署设计变更书第五条施工组织与管理5.1施工进度:根据项目进度计划,按月提交施工进度报告5.2施工质量:严格按照国家相关质量标准执行,确保工程质量5.3施工安全:建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全5.4施工现场管理:保持施工现场整洁,合理利用场地资源,不得擅自改变现场地形地貌第六条材料与设备6.1材料供应:甲方负责提供项目所需的全部材料,乙方负责设备租赁6.2设备租赁:乙方租赁的设备需符合国家相关标准,并保证设备完好6.3材料与设备质量:所有材料和设备必须符合国家相关质量标准,不得使用不合格产品第七条付款方式与进度款支付7.1付款方式:采用银行转账方式支付7.2进度款支付比例:按施工进度分阶段支付,每次支付比例为已完成工程量的%7.3付款时间与期限:每次支付申请应在工程完成后日内提交,乙方应在收到甲方付款申请后的日内完成支付第八条保修期限与质量保证8.1保修期限:本合同项目竣工后,甲方对工程质量提供年的保修服务。8.2质量保证措施:甲方在保修期内,对工程质量问题进行无偿维修,确保项目质量。8.3质量问题处理:如发现质量问题,甲方应在接到通知后小时内进行响应,并采取措施解决。第九条合同解除与违约责任9.1.1另一方严重违反合同约定;9.1.2另一方因不可抗力导致合同无法履行;9.1.3双方协商一致决定解除合同。9.2违约责任:任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金的计算与支付:违约金按合同总价款的%计算,由违约方在违约事实发生之日起日内支付。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行中的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:如协商不成,双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。10.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁定。第十一条合同附件11.1设计文件:包括但不限于总体设计图、景观设计图、施工图等。11.2施工方案:包括施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施等。11.3其他相关文件:包括合同变更、验收报告、结算报告等。第十二条合同签署12.1双方代表签字:本合同一式两份,双方各执一份,自双方代表签字之日起生效。12.2合同签署时间:本合同签署时间为年月日。12.3合同签署地点:本合同签署地为市区街道号。第十三条合同生效日期13.1合同生效条件:本合同经双方代表签字并加盖公章后,自合同签署之日起生效。13.2合同生效日期:本合同生效日期为年月日。第十四条其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行,双方互不承担责任。14.2合同变更:任何合同变更需经双方书面同意,并作为合同附件。14.3合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为本合同提供专业服务或协助的独立第三方,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、评估机构、咨询顾问等。第二条第三方责任与权利2.1第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。2.2第三方的责任:2.1.1第三方应按照合同约定或委托事项,履行其专业职责。2.1.2第三方应对其提供的服务或协助承担相应的法律责任。2.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。2.2第三方的权利:2.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其委托事项。2.1.2第三方有权根据合同约定或委托事项,收取相应的服务费用。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准和程序。3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的委托协议或服务合同。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额:4.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、能力及合同约定确定。4.1.2第三方责任限额应在委托协议或服务合同中明确约定。4.1.3如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。4.2第三方责任限额的调整:4.2.1如第三方责任限额不足以覆盖实际损失,甲乙双方可协商调整责任限额。4.2.2责任限额的调整需书面通知第三方,并取得其同意。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分:5.1.1第三方对甲方承担直接责任,甲方对第三方承担间接责任。5.1.2第三方未能履行其职责导致甲方损失,甲方有权向

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论