版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度危险品仓库建设与安全改造合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的及建设内容2.1危险品仓库建设规模2.2危险品仓库建设地点2.3危险品仓库建设内容3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2工程进度安排3.3各阶段工期节点4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款进度5.设计、施工及监理单位5.1设计单位5.2施工单位5.3监理单位6.工程质量及验收标准6.1工程质量要求6.2工程验收标准6.3验收程序7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3应急预案8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同变更及解除程序9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件及补充条款11.1合同附件11.2补充条款12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期12.2合同生效日期13.合同备案及登记13.1合同备案13.2合同登记14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]第二条合同标的及建设内容2.1危险品仓库建设规模仓库总面积:[仓库总面积]平方米储存能力:[储存能力]吨2.2危险品仓库建设地点建设地点:[具体建设地址]2.3危险品仓库建设内容包括但不限于:仓库主体结构、通风系统、消防系统、报警系统、防雷接地系统等。第三条合同工期及进度安排3.1合同工期合同工期为[具体工期]个月,自[开工日期]起至[竣工日期]止。3.2工程进度安排第一阶段:[具体内容],工期为[具体时间];第二阶段:[具体内容],工期为[具体时间];3.3各阶段工期节点[具体节点日期]第四条合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价款为人民币[合同总价款]元,大写:[大写金额]。4.2支付方式1.预付款:合同签订后[预付款比例]%的合同价款,即人民币[预付款金额]元;2.进度款:按工程进度分阶段支付,每次支付比例为[进度款比例]%;3.验收款:工程验收合格后支付剩余的[验收款比例]%的合同价款;4.结算款:合同履行完毕后,根据审计结果支付结算款。4.3付款进度[具体付款进度安排]第五条设计、施工及监理单位5.1设计单位设计单位名称:[设计单位全称]5.2施工单位施工单位名称:[施工单位全称]5.3监理单位监理单位名称:[监理单位全称]第六条工程质量及验收标准6.1工程质量要求按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级。6.2工程验收标准1.按照国家及行业标准进行验收;2.甲方有权对工程进行抽样检验;3.工程验收合格后方可投入使用。6.3验收程序1.乙方提交工程验收报告;2.甲方组织验收;3.验收合格后,双方签署验收报告。第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任1.乙方负责安全生产,确保施工过程中人员安全;2.乙方应遵守国家及地方安全生产法律法规,确保工程安全生产。7.2环境保护措施1.乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染;2.乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规,确保工程环境保护。第八条合同变更及解除8.1合同变更1.在合同履行过程中,如遇国家政策调整、不可抗力等因素,导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。2.任何变更均需经双方授权代表签字并加盖公章后生效。8.2合同解除1.如一方违反合同约定,另一方有权提出解除合同,并要求赔偿损失。2.因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同,并免除因不可抗力造成的损失。8.3合同变更及解除程序1.双方协商一致后,以书面形式提出变更或解除合同的申请。2.变更或解除合同申请经双方签字盖章后生效。第九条违约责任及争议解决9.1违约责任1.任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。2.违约金的具体计算方法及金额由双方在合同中约定。9.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议。2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构1.如双方约定仲裁解决,应选择具有管辖权的仲裁机构。2.仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件1.双方签署合同并加盖公章;2.合同已按规定报相关部门备案。10.2合同终止条件1.合同约定的工期届满,且工程验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.合同因法定原因终止。10.3合同终止程序1.双方以书面形式通知对方合同终止;2.双方对合同终止事宜达成一致意见。第十一条合同附件及补充条款11.1合同附件1.本合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、质量标准等。2.附件与本合同具有同等法律效力。11.2补充条款1.本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议;2.补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同签署及生效日期12.1合同签署日期本合同于[签署日期]签署。12.2合同生效日期本合同自双方签署之日起生效。第十三条合同备案及登记13.1合同备案本合同需按相关规定向相关部门备案。13.2合同登记本合同需按相关规定进行登记。第十四条其他约定事项1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。2.本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、评估、监理、检测、保险等服务的机构或个人。1.2第三方范围1.2.1咨询机构:提供专业咨询服务的第三方;1.2.2评估机构:对项目进行评估的第三方;1.2.3监理机构:对施工过程进行监理的第三方;1.2.4检测机构:对工程材料、产品进行检测的第三方;1.2.5保险公司:为合同履行提供保险服务的第三方。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件1.双方协商一致,认为有必要引入第三方;2.第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同履行需求。2.2介入程序1.双方签署书面协议,明确第三方介入的具体事宜;2.第三方与甲乙双方签订服务合同,明确双方的权利义务;3.第三方按照服务合同约定履行职责。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所称责任限额,是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失时,应当承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定1.双方在合同中约定第三方的责任限额;2.第三方在服务合同中明确其责任限额;3.如第三方未在服务合同中约定责任限额,则其责任限额以合同约定为准。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方1.第三方应按照甲方的委托事项,独立履行职责;2.第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告或意见;3.第三方对甲方提供的信息负有保密义务。4.2第三方与乙方1.第三方应按照乙方的委托事项,独立履行职责;2.第三方应向乙方提供真实、准确、完整的报告或意见;3.第三方对乙方提供的信息负有保密义务。4.3第三方与其他各方1.第三方与其他各方之间的权利义务,由各自签订的合同约定;2.第三方在履行合同过程中,如与其他各方发生争议,应通过协商解决;3.如协商不成,任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条第三方介入后的合同变更5.1变更条件1.因第三方介入,导致合同内容需要变更;2.变更不影响合同的宗旨和目的。5.2变更程序1.双方协商一致,签署书面变更协议;2.变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式1.双方应友好协商解决第三方介入后的争议;2.如协商不成,任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构1.如双方约定仲裁解决,应选择具有管辖权的仲裁机构;2.仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第七条第三方介入后的合同终止7.1终止条件1.合同约定的工期届满,且工程验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.合同因法定原因终止。7.2终止程序1.双方以书面形式通知对方合同终止;2.双方对合同终止事宜达成一致意见。第八条第三方介入后的保密义务8.1保密内容第三方在履行合同过程中获取的甲乙双方的信息,包括但不限于技术资料、财务数据、商业秘密等。8.2保密义务第三方应对保密内容严格保密,未经甲乙双方书面同意,不得向任何第三方泄露或使用。第九条第三方介入后的法律法规遵守9.1遵守法律法规第三方在履行合同过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。9.2法律责任如第三方违反法律法规,造成甲乙双方损失,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:危险品仓库建设方案详细要求和说明:包含仓库设计图、功能分区、安全设施、消防系统、通风系统等设计细节。2.附件二:工程进度计划表详细要求和说明:列出各阶段工程内容、预计开始和结束时间、关键节点等。3.附件三:合同双方营业执照副本详细要求和说明:提供甲乙双方的营业执照副本复印件,以证明其合法经营身份。4.附件四:设计、施工及监理单位资质证明详细要求和说明:提供设计、施工、监理单位的资质证明文件,以证明其具备相应资质。5.附件五:工程质量检验报告详细要求和说明:提供工程材料、设备的质量检验报告,以证明其符合质量标准。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:提供工程验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。7.附件七:安全生产及环境保护措施详细要求和说明:列出安全生产及环境保护的具体措施,包括应急预案等。8.附件八:合同变更及解除协议详细要求和说明:记录合同变更及解除的协议内容,包括变更原因、变更内容、解除原因等。9.附件九:违约责任及赔偿协议详细要求和说明:列出违约行为及相应的赔偿标准,包括违约金、赔偿金额等。10.附件十:第三方服务合同详细要求和说明:提供第三方服务合同,明确第三方的服务内容、费用、责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成工程进度;工程质量不符合约定标准;未按规定进行安全生产;未按规定进行环境保护;未按合同约定支付款项;未按规定履行保密义务;其他违反合同约定的事项。2.责任认定标准:违约行为发生后,甲乙双方应立即协商解决;如协商不成,可根据违约行为的严重程度和影响,确定责任;违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程进度,导致甲方遭受额外损失,乙方应赔偿甲方损失金额的[具体比例]%;乙方提供的工程材料质量不合格,导致工程返工,乙方应承担返工产生的全部费用;乙方未按规定进行安全生产,导致事故发生,乙方应承担事故的全部责任,包括赔偿损失和承担法律责任。全文完。二零二四年度危险品仓库建设与安全改造合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.仓库建设内容3.1仓库总体设计3.2建设工程范围3.3建设工程进度4.安全改造要求4.1安全设施设备要求4.2安全管理制度要求4.3安全教育培训要求5.合同款项5.1合同总价5.2支付方式5.3支付时间6.工程质量要求6.1工程质量标准6.2工程验收标准6.3工程质量保证期7.工程进度要求7.1工程进度计划7.2进度调整程序7.3违约责任8.安全责任8.1甲方安全责任8.2乙方安全责任8.3安全事故处理9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同通知方式第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同背景基于我国危险品储存安全管理规定及甲方仓库现有条件,为提高仓库安全性能,降低事故风险,确保仓储安全,甲方决定对现有危险品仓库进行建设与安全改造。1.2合同目的本合同目的在于明确甲乙双方在危险品仓库建设与安全改造过程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,达到安全、高效、环保的要求。1.3合同期限本合同期限自双方签字盖章之日起生效,至仓库建设与安全改造工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。2.合同双方2.1甲方信息甲方名称:[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]住所地:[甲方住所地]2.2乙方信息乙方名称:[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]住所地:[乙方住所地]3.仓库建设内容3.1仓库总体设计仓库设计应遵循国家有关危险品储存安全规范,包括仓库平面布局、结构设计、通风系统、消防设施等。3.2建设工程范围建设工程范围包括但不限于仓库主体结构、安全设施设备、消防设施、通风系统、电气系统等。3.3建设工程进度(1)合同签订后30日内,乙方提交施工组织设计及施工方案;(2)合同签订后60日内,完成基础工程;(3)合同签订后90日内,完成主体结构工程;(4)合同签订后120日内,完成装修装饰及设备安装;(5)合同签订后150日内,完成竣工验收。4.安全改造要求4.1安全设施设备要求安全设施设备应符合国家相关安全标准,包括但不限于防雷、防静电、防爆、防腐蚀、消防等。4.2安全管理制度要求乙方应建立健全安全管理制度,包括但不限于操作规程、应急预案、安全培训等。4.3安全教育培训要求乙方应对施工人员进行安全教育培训,确保其掌握必要的安全知识和技能。5.合同款项5.1合同总价本合同总价为人民币[合同总价]元。5.2支付方式(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价20%作为预付款;(2)主体结构工程完成后,甲方支付合同总价30%;(3)装修装饰及设备安装完成后,甲方支付合同总价30%;(4)竣工验收合格后,甲方支付合同总价20%;(5)剩余10%作为质保金,在质保期满后无质量问题退还甲方。5.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内;(2)主体结构工程款:主体结构工程完成后;(3)装修装饰及设备安装款:装修装饰及设备安装完成后;(4)竣工验收款:竣工验收合格后;(5)质保金:质保期满后。6.工程质量要求6.1工程质量标准工程质量应符合国家相关质量标准,达到合格等级。6.2工程验收标准工程验收应按照国家相关工程验收标准进行,包括但不限于外观质量、内在质量、功能性能等方面。6.3工程质量保证期工程质量保证期为自竣工验收合格之日起2年。在保证期内,因工程质量问题导致的安全事故或损失,由乙方承担相应责任。8.安全责任8.1甲方安全责任甲方负责提供安全的施工环境,确保施工期间的人员和财产安全,对乙方提供的安全管理制度和措施给予支持。8.2乙方安全责任乙方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工现场安全,对因施工原因造成的事故承担全部责任。8.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施制止事故扩大,并及时报告甲方。双方应共同配合,按照国家有关事故处理规定进行处理。9.保密条款9.1保密信息范围本合同涉及的技术资料、商业秘密、财务信息等均为保密信息。9.2保密义务双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.3违约责任任何一方违反保密义务,导致对方利益受损的,应承担相应的违约责任。10.违约责任10.1违约情形(1)任何一方未按照合同约定履行义务;(2)任何一方违反合同约定造成对方损失;(3)任何一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决程序提交仲裁的争议,应按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。11.3争议解决地点争议解决地点为[仲裁机构所在地]。12.合同解除12.1解除条件(1)任何一方严重违约;(2)发生不可抗力事件,经双方协商一致解除合同。12.2解除程序任何一方要求解除合同,应提前[提前通知期限]书面通知对方。12.3解除责任合同解除后,双方应根据实际情况承担相应的责任。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的工程竣工并验收合格;(2)合同约定的解除条件成立。13.3合同终止程序合同终止后,双方应办理合同终止手续,并按照约定处理剩余事宜。14.其他约定事项14.1合同附件(1)工程量清单;(2)设计图纸;(3)技术规范;(4)其他相关文件。14.2合同变更合同任何条款的变更,应经双方协商一致,并以书面形式签署。14.3合同通知方式双方的通知应以书面形式发送,自发出之日起[通知送达期限]内视为送达。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)项目可行性研究;(2)工程设计;(3)施工监理;(4)工程检测;(5)工程评估;(6)其他甲方或乙方认为需要第三方介入的服务。15.3第三方选择与授权(1)第三方由甲方或乙方根据项目需要选择,并签订相应的合作协议。(2)甲方或乙方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。15.4第三方责任(1)第三方应按照合作协议和本合同的约定,履行其职责。(2)第三方对其提供的服务承担相应的法律责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方责任限于其提供服务的直接后果,不包括甲乙双方自身原因造成的损失。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额为本合同总价的[第三方责任限额百分比]%。(2)第三方责任限额最高不超过人民币[最高责任限额]元。16.3超额责任如第三方责任超出上述限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况承担。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方签订合作协议,明确双方的权利和义务。17.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方签订合作协议,明确双方的权利和义务。17.3第三方与合同其他各方的关系第三方在履行本合同时,应与合同其他各方保持沟通,确保合同顺利履行。18.第三方介入的变更18.1第三方变更程序如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。18.2第三方变更责任因更换第三方导致合同无法履行的,由提出更换方承担责任。19.第三方介入的终止19.1第三方终止条件(1)合同履行完毕;(2)甲方或乙方解除合作协议;(3)其他依法或依约应当终止的情形。19.2第三方终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订终止协议。19.3第三方终止责任第三方介入终止后,甲乙双方应根据合作协议和本合同的约定,处理剩余事宜。20.第三方介入的争议解决20.1第三方争议解决方式第三方与甲乙双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。20.2第三方争议解决程序提交仲裁的争议,应按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。20.3第三方争议解决地点争议解决地点为[仲裁机构所在地]。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度个人农田承包权交易合同范本4篇
- 2025年度个人公司股权赠与合同模板3篇
- 二零二五版智能门禁系统与物联网技术融合施工合同4篇
- 二零二五版跨境纺织品运输及质量控制合同范本3篇
- 2025年度智能城市交通管理系统建设合同4篇
- 漳州职业技术学院《反应工程概论》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 二零二五年度生物技术研发与转让合同范本下载4篇
- 运城护理职业学院《园林景观模型制作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 云南新兴职业学院《规划理论与规划思想》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 云南特殊教育职业学院《高寒地区结构全过程维护及养护》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025年慢性阻塞性肺疾病全球创议GOLD指南修订解读课件
- DB11-T 825-2021绿色建筑评价标准
- 人教版八年级下册英语单词默写(可直接打印)
- 糖厂热力衡算(6000吨每天)
- 燃气有限公司危险作业安全管理规定
- 北京市刑事诉讼律师事务所函(担任诉讼代理人适用)格式文书(2020版)
- XX镇“我为群众办实事”满意度调查问卷
- (完整版)Brownbear绘本
- 鲁教版初中英语七年级下册单词汉语(背诵)
- 玻璃纤维拉丝作业中几个常见问题的处理
- 铁路信号室内施工总结
评论
0/150
提交评论