2024建筑工程施工合同纠纷解决3篇带眉脚

PAGE1PAGE120XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALPAGE54PAGE54RESUMERESUME2024建筑工程施工合同纠纷解决本合同目录一览第一条：合同定义与术语解释1.1：建筑工程的定义1.2：施工合同的定义1.3：纠纷解决的定义第二条：合同主体2.1：发包人的权利与义务2.2：承包人的权利与义务第三条：施工工程范围与内容3.1：工程范围的具体描述3.2：施工内容的具体描述第四条：合同价格与支付方式4.1：合同价格的确定4.2：支付方式与支付时间第五条：施工进度与工期5.1：施工进度的规定PAGE54PAGE545.2：工期的规定第六条：质量标准与验收6.1：质量标准的制定6.2：验收程序与标准第七条：合同的变更与解除7.1：合同变更的条件与程序7.2：合同解除的条件与程序第八条：违约责任与赔偿8.1：违约行为的认定8.2：违约责任的具体规定8.3：赔偿金额的计算方法第九条：争议解决方式9.1：协商解决的方式与程序9.2：调解解决的方式与程序9.3：仲裁解决的方式与程序9.4：诉讼解决的方式与法院选择第十条：合同的生效、变更与终止10.1：合同的生效条件PAGE54PAGE5410.2：合同的变更条件与程序10.3：合同的终止条件与程序第十一条：保密条款11.1：保密信息的定义与范围11.2：保密责任的承担11.3：保密信息的泄露处理第十二条：不可抗力12.1：不可抗力的认定12.2：不可抗力的影响与处理第十三条：法律适用与争议解决13.1：合同适用的法律13.2：争议解决的方式与选择第十四条：其他条款14.1：合同的附件与补充协议14.2：合同的修改与替换14.3：合同的解释与适用第一部分：合同如下：第一条：合同定义与术语解释PAGE54PAGE541.1：建筑工程的定义1.2：施工合同的定义1.3：纠纷解决的定义纠纷解决是指双方在履行本合同过程中，因履行合同产生的任何争议和纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。第二条：合同主体2.1：发包人的权利与义务甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款，并按照约定的时间和方式提供施工场地、施工条件等。2.2：承包人的权利与义务乙方应按照本合同的约定，完成工程的施工，并保证工程的质量、安全、进度等符合合同要求。第三条：施工工程范围与内容3.1：工程范围的具体描述本合同的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、附属设施工程等，具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。3.2：施工内容的具体描述PAGE54PAGE54乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，完成所有施工内容，并保证施工质量、进度和安全符合本合同的约定。第四条：合同价格与支付方式4.1：合同价格的确定本合同的合同价款为人民币【大写金额】元整（小写金额：【金额】元），包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。4.2：支付方式与支付时间甲方在本合同签订后【付款期限】内，向乙方支付合同价款的【预付款比例】作为预付款。工程进度达到【进度比例】时，乙方提交进度款申请，甲方应在收到申请后【付款期限】内支付进度款。工程完成后，乙方提交最终结算申请，甲方应在收到申请后【付款期限】内支付剩余款项。第五条：施工进度与工期5.1：施工进度的规定乙方应按照甲方提供的施工计划和工程量清单，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。PAGE54PAGE545.2：工期的规定本工程的工期为【开工日期】至【竣工日期】，共计【工期天数】天。如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同的约定承担违约责任。第六条：质量标准与验收6.1：质量标准的制定本工程的质量标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。如本合同中另有约定，按照本合同的约定执行。6.2：验收程序与标准工程完成后，乙方应按照约定的程序组织验收。甲方、乙方及有关方面共同参加验收，确认工程质量符合合同约定和国家标准后，办理工程移交手续。如验收不合格，乙方应按照本合同的约定承担返修责任。第八条：违约责任与赔偿8.1：违约行为的认定（1）乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程；（2）甲方未按合同约定的时间支付合同价款；（3）双方未按合同约定履行其他义务。8.2：违约责任的具体规定PAGE54PAGE54违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失、支付额外费用等。具体违约责任按照本合同的约定和法律法规的规定执行。8.3：赔偿金额的计算方法（1）违约金：按照合同价款的【百分比】计算；（2）损失赔偿：根据实际损失金额计算，包括但不限于直接损失和间接损失；（3）额外费用：按照实际发生费用计算。第九条：争议解决方式9.1：协商解决的方式与程序双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。9.2：调解解决的方式与程序如双方同意调解，可向合同约定的调解组织申请调解。调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。9.3：仲裁解决的方式与程序PAGE54PAGE54双方同意，如本合同的任何争议无法通过协商解决，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4：诉讼解决的方式与法院选择双方同意，本合同争议的诉讼地点为合同约定的法院。任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更与终止10.1：合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2：合同的变更条件与程序合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。10.3：合同的终止条件与程序合同终止的条件与程序按照双方的约定和法律法规的规定执行。合同终止后，乙方应按照本合同的约定办理工程移交手续，并承担相应的违约责任。第十一条：保密条款11.1：保密信息的定义与范围PAGE54PAGE54保密信息是指本合同的签订过程、内容以及与工程相关的技术秘密、商业秘密等。11.2：保密责任的承担双方对保密信息承担保密责任。未经对方同意，不得向第三方泄露保密信息。11.3：保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的法律责任。第十二条：不可抗力12.1：不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2：不可抗力的影响与处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。如不可抗力持续发生，双方可协商暂停或终止合同的履行。第十三条：法律适用与争议解决13.1：合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2：争议解决的方式与选择PAGE54PAGE54双方同意，本合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。具体方式按照本合同的约定和法律法规的规定执行。第十四条：其他条款14.1：合同的附件与补充协议本合同的附件包括施工图纸、工程量清单、技术规范等。补充协议应签订书面文件，与本合同具有同等法律效力。14.2：合同的修改与替换本合同的修改和替换需双方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.3：合同的解释与适用本合同的解释与适用应遵循合同的书面文字、法律法规的规定以及双方的协商一致。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1：第三方的定义第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、政府监管机构等。1.2：第三方介入的范围PAGE54PAGE54第三方介入的范围包括合同的履行、监督、协调、争议解决等环节。第二条：第三方的责任与义务2.1：第三方的责任第三方应按照本合同的约定和相关法律法规的要求，履行其职责，确保工程的顺利进行。2.2：第三方的义务第三方应保守本合同涉及的保密信息，不得泄露给无关方，同时应遵守合同的约定，不得干涉甲乙双方的正常经营活动。第三条：第三方的权利与利益3.1：第三方的权利第三方有权根据本合同的约定，获得相应的报酬和服务保障。3.2：第三方的利益第三方应确保其获得的利益不损害甲乙双方的合法权益。第四条：第三方介入的程序与方式4.1：第三方介入的程序第三方介入应遵循本合同的约定和相关法律法规的要求，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。4.2：第三方介入的方式PAGE54PAGE54第三方介入的方式包括但不限于提供专业咨询、监督工程进度、质量控制、协调纠纷解决等。第五条：第三方介入的费用与支付5.1：第三方介入费用的确定第三方介入的费用根据其提供的服务内容、工作量等因素确定，具体费用在合同中约定。5.2：第三方介入费用的支付甲方应按照合同的约定，向第三方支付介入费用。支付方式、支付时间等按照本合同的约定执行。第六条：第三方介入的责任限额6.1：第三方责任限额的确定第三方的责任限额根据其提供的服务内容、工作量等因素确定，并在合同中约定。6.2：第三方责任限额的限制第三方对甲乙双方的损失赔偿责任限额不超过其收取的费用总额。第七条：第三方与甲乙双方的关系7.1：第三方与甲方之间的关系PAGE54PAGE54第三方与甲方之间的关系是基于本合同的约定和法律法规的要求，第三方应履行其职责，提供相应的服务。7.2：第三方与乙方之间的关系第三方与乙方之间的关系是基于本合同的约定和法律法规的要求，第三方应履行其职责，提供相应的服务。第八条：第三方介入的变更与终止8.1：第三方介入的变更第三方介入的变更需甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.2：第三方介入的终止第三方介入的终止需甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面终止协议。终止协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第九条：第三方介入的违约责任9.1：第三方违约行为的认定（1）未按照本合同的约定履行其职责；（2）泄露本合同涉及的保密信息；（3）干涉甲乙双方的正常经营活动。9.2：第三方违约责任的具体规定PAGE54PAGE54第三方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失、支付额外费用等。具体违约责任按照本合同的约定和法律法规的规定执行。第十条：争议解决方式10.1：第三方争议解决的方式与程序如第三方与甲方、乙方之间发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。第十一条：合同的生效、变更与终止11.1：合同的生效条件本合同自甲方、乙方和第三方签字或盖章之日起生效。11.2：合同的变更条件与程序合同的变更需甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。11.3：合同的终止条件与程序合同的终止需甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面终止协议。终止协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第十二条：其他条款12.1：合同的附件与补充协议PAGE54PAGE54本合同的附件包括第三方提供的服务内容、工作量清单等。补充协议应签订书面文件，与本合同具有同等法律效力。12.2：合同的修改与替换本合同的修改和替换需甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包括建筑、结构、电气、暖通等专业的施工图纸，以及相关的设计变更通知。2.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。3.技术规范：包括施工技术要求、材料标准、质量标准等，以及相关的设计变更通知。4.施工计划：包括施工进度计划、材料采购计划、人员安排计划等。5.安全防护方案：包括施工现场的安全防护措施、应急预案等。6.合同价格清单：详细列明合同价格的构成，包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等。7.支付凭证：包括预付款、进度款、结算款的支付凭证。PAGE54PAGE548.验收报告：包括工程验收报告、分部分项工程验收报告等。9.质量证明文件：包括材料合格证明、设备合格证明、施工记录等。10.合同变更协议：包括合同变更的内容、变更的理由、变更的日期等。11.合同终止协议：包括合同终止的原因、终止的日期、终止后的处理等。12.保密协议：包括保密信息的范围、保密期限、保密责任等。13.第三方服务内容清单：包括第三方提供的服务内容、工作量、服务费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未能按照合同约定的工期完成工程，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因工期延误造成的损失等。2.工程质量不符合约定：乙方完成的工程质量不符合合同约定的标准，需承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。3.未按约定支付合同价款：甲方未能按照合同约定的时间、金额支付合同价款，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。4.PAGE54PAGE54未按约定提供施工条件：甲方未能按照合同约定的时间、地点、条件提供施工场地、施工条件等，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。5.未按约定履行其他义务：双方未能按照合同约定的时间、方式履行其他义务，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。6.泄露保密信息：任何一方泄露本合同涉及的保密信息，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。7.干扰正常经营活动：任何一方干扰另一方的正常经营活动，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。8.第三方违约：第三方未能按照本合同的约定履行其职责，需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。全文完。2024建筑工程施工合同纠纷解决1本合同目录一览第一条：合同综述1.1合同主体及定义1.2合同标的及工程概况1.3合同文件的组成及解释顺序PAGE54PAGE54第二条：合同价格与支付2.1工程合同价格2.2支付方式与进度2.3价格调整的条件与方法第三条：合同履行与工程进度3.1施工准备与开工条件3.2施工进度与工程质量3.3施工安全与环境保护第四条：合同变更与解除4.1合同变更的条件与程序4.2合同解除的条件与程序第五条：违约责任5.1违约行为的界定5.2违约责任的具体承担方式第六条：争议解决方式6.1争议解决的途径6.2仲裁或诉讼的地点与适用法律第七条：合同的生效、暂停与终止PAGE54PAGE547.1合同生效的条件7.2合同暂停的条件与程序7.3合同终止的条件与程序第八条：合同的转让与分包8.1合同转让的条件与程序8.2分包工程的管理与责任第九条：保密条款9.1保密信息的界定9.2保密责任的承担与期限第十条：不可抗力10.1不可抗力的界定10.2不可抗力事件的应对与责任分配第十一条：税务与保险11.1税务责任与义务11.2保险的购买与理赔第十二条：合同的监督与管理12.1监督机构的设立与职责12.2管理方式与沟通机制PAGE54PAGE54第十三条：合同的补充条款13.1补充条款的制定与生效13.2补充条款与原合同的冲突解决第十四条：合同的整理解散14.1合同整理的条件与程序14.2合同解散的条件与程序第一部分：合同如下：第一条：合同综述1.1合同主体及定义1.1.1本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称），双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，自愿签订本合同，并共同遵守本合同各项条款。1.1.3本合同所称甲方指承担本工程投资、组织施工、并支付合同价款的一方；乙方指承担本工程施工、保证工程质量、安全、进度的一方。1.2合同标的及工程概况1.2.1合同标的是指乙方按本合同约定进行的工程施工，包括工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等全部工作。PAGE54PAGE541.2.2工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程总投资等，具体详见附件一。1.3合同文件的组成及解释顺序1.3.1本合同文件包括：合同协议书、附件一（工程概况）、附件二（工程设计文件）、附件三（施工组织设计）、附件四（材料设备清单）、附件五（工程量清单）、附件六（合同价款支付一览表）、附件七（违约责任）、附件八（争议解决方式）等。1.3.2合同文件的解释顺序为：合同协议书、附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七、附件八。第二条：合同价格与支付2.1工程合同价格2.1.1本工程合同总价为（大写金额），小写金额为（小写金额），合同价款包括工程设计费、施工费、材料设备费、管理费、税费等全部费用。2.1.2合同价款支付按照本合同约定及工程进度分阶段支付。具体支付方式和进度见附件六。2.2支付方式与进度2.2.1PAGE54PAGE54甲方按照本合同约定和工程进度，向乙方支付合同价款。支付方式可以是银行转账、支票、现金等方式。2.2.2甲方支付合同价款时，应向乙方提供合法、有效的发票。2.3价格调整的条件与方法2.3.1价格调整的条件包括：工程变更、材料价格变动、政策调整等。2.3.2价格调整的方法为：双方协商确定调整后的价格，并签订补充协议。第三条：合同履行与工程进度3.1施工准备与开工条件3.1.1乙方应按照本合同约定的施工组织设计进行施工准备，包括施工场地平整、临时设施建设、施工人员培训等。3.1.2乙方应按照本合同约定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。3.2施工进度与工程质量3.2.1乙方应按照本合同约定的施工组织设计进行施工，确保工程进度与工程质量。3.2.2乙方应按照工程设计文件、施工规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关要求。PAGE54PAGE543.3施工安全与环境保护3.3.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，做好施工安全管理工作，确保施工人员的人身安全。3.3.2乙方应按照国家有关环境保护的法律、法规和规定，做好施工现场的环境保护工作，确保施工对环境的影响降至最低。第四条：合同变更与解除4.1合同变更的条件与程序4.1.1合同变更的条件包括：工程变更、双方协商一致的其他变更。4.1.2合同变更的程序为：双方协商确定变更内容，签订变更协议，并按变更协议执行。4.2合同解除的条件与程序4.2.1合同解除的条件包括：不可抗力、双方协商一致的其他解除原因。4.2.2合同解除的程序为：双方协商确定解除原因，签订解除协议，并按解除协议执行。第五条：违约责任5.1违约行为的界定5.1.1甲方未按照本合同约定支付合同价款，视为甲方违约。PAGE54PAGE545.1.2乙方未按照本合同约定完成工程施工，视为乙方违约。5.2违约责任的具体承担方式5.2.1甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为未支付合同价款的（百分比）。5.2.2乙方违约，第八条：合同的转让与分包8.1合同转让的条件与程序8.1.1除非双方另有约定，合同不得转让给第三方。8.1.2如甲方同意转让合同权益，需提前书面通知乙方，并征得乙方同意。8.1.3转让不得影响乙方的权益，包括但不限于工程进度、质量、安全等。8.2分包工程的管理与责任8.2.1乙方如需分包部分工程，应事先取得甲方书面同意。8.2.2分包合同应符合本合同的所有条款，分包商视为本合同的乙方。8.2.3乙方对分包工程的质量、安全、进度等承担连带责任。第九条：保密条款PAGE54PAGE549.1保密信息的界定9.1.1保密信息是指本合同签订过程中及合同履行过程中双方披露的未公开的商务、技术、财务等信息。9.1.2保密信息不包括公众已知的信息或乙方在非保密状态下获得的信息。9.2保密责任的承担与期限9.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。9.2.2保密义务在本合同终止后继续有效，期限为（年限）。第十条：不可抗力10.1不可抗力的界定10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.1.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。10.2不可抗力事件的应对与责任分配10.2.1因不可抗力事件导致工程延误，乙方不承担责任。10.2.2PAGE54PAGE54因不可抗力事件导致工程损失，双方按本合同约定的责任分配原则承担相应责任。第十一条：税务与保险11.1税务责任与义务11.1.1乙方应依法纳税，并承担与本合同有关的税费。11.1.2乙方应向甲方提供合法、有效的税务凭证。11.2保险的购买与理赔11.2.1乙方应购买建筑工程一切险、第三者责任保险等必要的保险。11.2.2保险理赔程序及赔偿责任按保险合同约定执行。第十二条：合同的监督与管理12.1监督机构的设立与职责12.1.1甲方设立项目管理机构，负责对工程施工的监督与管理。12.1.2乙方设立现场管理机构，负责工程施工的组织与实施。12.2管理方式与沟通机制12.2.1双方通过定期会议、现场巡查、报告制度等方式进行管理与沟通。12.2.2双方应相互提供管理人员的名单和联系方式，并保持通讯畅通。第十三条：合同的补充条款PAGE54PAGE5413.1补充条款的制定与生效13.1.1双方可以根据本合同的履行情况，制定补充条款。13.1.2补充条款经双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。13.2补充条款与原合同的冲突解决13.2.1如补充条款与原合同内容冲突，以补充条款为准。13.2.2如补充条款无效或与原合同冲突，按原合同执行。第十四条：合同的整理解散14.1合同整理的条件与程序14.1.1合同整理是指双方对合同条款的澄清、修订或补充。14.1.2合同整理由甲方提出，乙方同意后进行。14.2合同解散的条件与程序14.2.1合同解散是指合同约定的权利义务履行完毕。14.2.2合同解散后，乙方应按照甲方要求办理工程移交手续，并清理施工现场。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外的自然人、法人或其他组织。1.2PAGE54PAGE54第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方、保险公司等。第二条：第三方介入的程序与条件2.1甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的目的、范围及期限。2.2甲方或乙方应与第三方签订书面介入协议，明确双方的权利义务。2.3第三方介入不得影响甲乙双方的合法权益，包括但不限于工程进度、质量、安全等。第三条：第三方的责任与义务3.1第三方应按照介入协议的约定，履行相应的职责，并承担相应的责任。3.2第三方应保证其介入行为的合法性，不得违反相关法律法规。3.3第三方应对因其介入行为导致的损失或纠纷承担责任。第四条：第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用由甲方或乙方支付，具体支付方式与进度按照介入协议的约定执行。4.2甲方或乙方支付第三方费用时，应向第三方提供合法、有效的发票。PAGE54PAGE54第五条：第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更与解除应按照介入协议的约定执行。5.2如甲方或乙方需变更或解除第三方介入，应提前书面通知对方，并征得对方同意。第六条：第三方介入的违约责任6.1第三方违反介入协议的约定，应承担违约责任。6.2甲方或乙方因第三方违约造成的损失，有权向第三方追偿。第七条：第三方介入的争议解决7.1第三方介入产生的争议应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构或人民法院提起诉讼。第八条：第三方介入与合同其他方的关系8.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方仍应履行合同约定的义务。8.2第三方介入不得影响其他合同方的合法权益，包括但不限于工程进度、质量、安全等。第九条：第三方介入的信息披露与保密9.1第三方应按照介入协议的约定，向甲乙双方披露相关信息。PAGE54PAGE549.2甲乙双方对第三方披露的信息承担保密义务，未经第三方书面同意，不得向其他方披露。第十条：第三方介入的保险与理赔10.1第三方应根据介入协议的约定，购买必要的保险。10.2保险理赔程序及赔偿责任按保险合同约定执行。第十一条：第三方介入的监督与管理11.1甲方或乙方应对第三方介入的行为进行监督与管理，确保第三方按照约定履行义务。11.2甲方或乙方有权要求第三方提供履行义务的证明文件。第十二条：第三方介入的评估与审计12.1甲方或乙方有权对第三方介入的行为进行评估与审计。12.2评估与审计的结果作为甲方或乙方支付第三方费用、变更或解除第三方介入的依据。第十三条：第三方介入的合同转让与分包13.1第三方不得擅自转让或分包其介入的义务。13.2如第三方需转让或分包，应取得甲方或乙方的书面同意。第十四条：第三方介入的适用法律与争议解决14.1第三方介入适用中华人民共和国的法律。PAGE54PAGE5414.2第三方介入产生的争议按照本合同约定的仲裁机构或人民法院解决。第十五条：第三方介入的补充条款15.1双方可以根据本合同的履行情况，制定补充条款。15.2补充条款经双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。第十六条：第三方介入的整理解散16.1第三方介入的整理是指双方对第三方介入条款的澄清、修订或补充。16.2第三方介入整理由甲方提出，乙方同意后进行。16.3第三方介入解散是指合同约定的第三方介入权利义务履行完毕。16.4第三方介入解散后，第三方应按照甲方或乙方的要求办理相关手续，并清理施工现场。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概况附件二：工程设计文件附件三：施工组织设计PAGE54PAGE54附件四：材料设备清单附件五：工程量清单附件六：合同价款支付一览表附件七：违约责任附件八：争议解决方式附件九：第三方介入协议范本附件十：第三方责任保险单附件十一：第三方评估与审计报告附件十二：施工现场环境保护措施附件十三：安全生产责任书附件十四：施工现场安全管理规定附件十五：工程竣工验收报告附件十六：工程质量保证书附件十七：工程保修责任书附件十八：工程保修期维修记录附件十九：工程移交单附件二十：工程结算单说明二：违约行为及责任认定：PAGE54PAGE541.甲方违约行为及责任认定1.1甲方未按时支付合同价款责任认定：甲方应按照合同约定的支付方式和进度支付合同价款。如甲方未按时支付，应按照合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。示例说明：合同约定甲方应在工程进度达到50%时支付合同价款的50%，若甲方未按时支付，应按照合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。1.2甲方未提供必要的技术资料或数据责任认定：甲方应按照合同约定的时间、格式和内容向乙方提供必要的技术资料或数据。如甲方未提供，应按照合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。示例说明：合同约定甲方应在工程开工前向乙方提供施工图纸和设计文件，若甲方未提供，应按照合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定2.1乙方未按约定完成工程进度PAGE54PAGE54责任认定：乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。如乙方未按约定完成工程进度，应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。示例说明：合同约定乙方应在2024年10月31日前完成工程，若乙方未能按时完成，应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。2.2乙方工程质量不符合约定标准责任认定：乙方应按照工程设计文件、施工规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关要求。如乙方工程质量不符合约定标准，应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。示例说明：合同约定乙方施工的工程质量应符合国家相关标准，若乙方工程质量不符合国家相关标准，应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未履行介入协议约定的义务责任认定：第三方应按照介入协议的约定履行相应的职责，如第三方未履行介入协议约定的义务，应按照介入协议约定的违约金计算方式向甲方或乙方支付违约金。PAGE54PAGE54示例说明：合同约定第三方应负责工程质量检测，若第三方未按约定进行检测，应按照介入协议约定的违约金计算方式向甲方或乙方支付违约金。3.2第三方提供的信息或报告存在虚假或误导责任认定：第三方应保证其提供的信息或报告的真实性和准确性。如第三方提供的信息或报告存在虚假或误导，应按照介入协议约定的违约金计算方式向甲方或乙方支付违约金。示例说明：合同约定第三方应提供工程进度报告，若第三方提供的工程进度报告存在虚假或误导，应按照介入协议约定的违约金计算方式向甲方或乙方支付违约金。全文完。2024建筑工程施工合同纠纷解决2本合同目录一览1.合同概述1.1工程概况1.2合同主体1.3工程地点1.4工程期限1.5工程质量标准PAGE54PAGE541.6合同金额1.7支付方式1.8税收政策1.9合同的生效、变更与解除1.10违约责任1.11争议解决方式2.施工组织与管理2.1施工方案2.2施工组织设计2.3施工进度计划2.4施工现场管理2.5施工人员管理2.6施工材料与设备2.7施工安全与环保3.工程质量与验收3.1工程质量要求3.2质量控制措施3.3验收程序与标准PAGE54PAGE543.4验收不合格的处理3.5工程保修4.合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5付款凭证4.6违约金计算5.违约责任5.1承包人的违约责任5.2发包人的违约责任5.3违约金的计算方式6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4诉讼解决PAGE54PAGE547.合同的生效、变更与解除7.1合同的生效条件7.2合同的变更7.3合同的解除8.合同的履行与监督8.1合同履行的一般规定8.2工程变更的处理8.3工程暂停与复工8.4工程验收与移交9.合同的附则9.1合同的保管9.2合同的份数9.3合同的解释9.4合同的补充10.附件10.1工程图纸10.2技术说明书10.3施工方案及组织设计PAGE54PAGE5410.4合同价款明细表10.5工程量清单10.6其他与合同有关的文件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1工程概况本合同项下的工程为（工程名称），位于（工程地点），工程内容包括（工程内容详细描述）。1.2合同主体发包人：（发包人全称），地址：（发包人地址）。承包人：（承包人全称），地址：（承包人地址）。1.3工程地点工程地点：（详细地址）。1.4工程期限工程开工日期：（开工日期）。工程竣工日期：（竣工日期）。1.5工程质量标准PAGE54PAGE54工程质量应符合（质量标准名称）的要求，质量等级为（质量等级）。1.6合同金额本合同的合同总金额为（大写金额），人民币（小写金额）。1.7支付方式支付方式为（支付方式，如：银行转账、现金等）。1.8税收政策发包人和承包人应遵守国家和地方政府的税收法律法规，依法纳税。1.9合同的生效、变更与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。1.10违约责任发包人和承包人应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的计算方式为（违约金计算方式）。第二条施工组织与管理2.1施工方案承包人应根据工程特点和施工图纸，编制施工方案，并提交发包人审批。PAGE54PAGE542.2施工组织设计承包人应编制施工组织设计，明确施工方法、施工进度、人员配置、质量控制等，并提交发包人审批。2.3施工进度计划承包人应制定详细的施工进度计划，并提交发包人审批。2.4施工现场管理承包人应按照合同约定，负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序。2.5施工人员管理承包人应保证施工人员具备相应的资格和技能，并对施工人员进行安全教育和培训。2.6施工材料与设备承包人应按照合同约定，负责采购、运输、保管和使用施工材料和设备。2.7施工安全与环保承包人应按照国家和地方政府的安全生产和环保法律法规，采取措施确保施工安全，防止环境污染。第三条工程质量与验收PAGE54PAGE543.1工程质量要求工程质量应符合国家法律法规、工程质量标准、设计文件和本合同的约定。3.2质量控制措施承包人应建立质量管理体系，加强质量控制，确保工程质量。3.3验收程序与标准工程验收分为（验收阶段名称），验收标准和程序按照（验收标准名称）执行。3.4验收不合格的处理工程验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，并重新验收。3.5工程保修工程竣工验收合格后，承包人应按照合同约定，对工程进行保修。第四条合同价款与支付4.1合同价款的确定合同价款根据（定价依据，如：工程量清单、图纸等）计算确定。4.2预付款发包人应在合同签订后（预付款支付时间）内支付预付款，预付款金额为（预付款金额）。PAGE54PAGE544.3进度付款工程进度达到（进度要求）时，发包人应按照实际完成的工程量支付进度款。4.4竣工结算工程竣工后，承包人应按照合同约定，向发包人提交竣工结算报告。4.5付款凭证发包人支付款项时，应出具付款凭证。4.6违约金计算如发包人逾期支付价款，应按照（违约金计算方式）向承包人支付违约金。第五条违约责任5.1承包人的违约责任承包人违反合同约定的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金的计算方式为（违约金计算方式）。5.2发包人的违约责任发包人违反合同约定的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金的计算方式为（违约金计算方式）。5.3违约金的计算方式PAGE54PAGE54违约金按照（违约金第八条合同的履行与监督8.1合同履行的一般规定双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程按期完成。8.2工程变更的处理工程变更应由发包人提出，并经双方协商一致。变更事项应书面确认，并调整合同价款。8.3工程暂停与复工发包人要求暂停工程的，应书面通知承包人。工程暂停的原因消除后，发包人应书面通知承包人复工。8.4工程验收与移交工程竣工后，承包人应组织验收。验收合格的，发包人应按照合同约定支付尾款，并办理工程移交手续。第九条合同的附则9.1合同的保管双方应妥善保管合同及其相关文件，未经对方同意，不得向第三方泄露。PAGE54PAGE549.2合同的份数合同一式（份数）份，双方各执（份数）份，具有同等法律效力。9.3合同的解释本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。9.4合同的补充本合同如有未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条附件10.1工程图纸10.2技术说明书10.3施工方案及组织设计10.4合同价款明细表10.5工程量清单10.6其他与合同有关的文件第十一条争议解决11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。PAGE54PAGE5411.2调解解决如协商不成，双方可选择向（调解机构名称）申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向（仲裁机构名称）申请仲裁。11.4诉讼解决如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、终止与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同在工程竣工验收合格，并支付完尾款后终止。本合同的解除应经双方协商一致，并书面确认。第十三条合同的份数和签字本合同一式（份数）份，双方各执（份数）份，具有同等法律效力。发包人：（签字）承包人：（签字）签订日期：（年月日）第十四条合同的修订本合同如有修改，需经双方协商一致，并书面确认。修改后的合同与原合同具有同等法律效力。PAGE54PAGE54第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和责任1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方责任第三方介入时，应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙方无涉。甲乙方不承担第三方行为的后果，也不得向第三方提出任何法律要求。1.3第三方权利第三方根据本合同的约定，有权对甲乙双方的履行情况进行监督和评估，并提出建议或意见。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的邀请甲乙方如需第三方介入，应提前（提前时间）通知对方，并说明介入的理由和目的。2.2第三方介入的同意甲乙方应书面同意第三方介入，并明确介入的范围和期限。PAGE54PAGE542.3第三方介入的开始第三方应在甲乙方同意后（开始时间）开始工作，并按照合同约定履行职责。第三条第三方介入的费用和支付3.1第三方费用的确定第三方介入的费用根据（费用确定方式，如：按日计费、按项目收费等）确定。3.2第三方费用的支付甲乙方应按照合同约定，向第三方支付费用。支付方式为（支付方式，如：银行转账、现金等）。3.3支付凭证甲乙方支付费用时，应出具支付凭证。第四条第三方介入的职责和义务4.1第三方职责第三方应按照合同约定，独立、公正地履行其职责，并出具相关报告。4.2第三方义务PAGE54PAGE54第三方应遵守国家法律法规，尊重甲乙双方的合法权益，并保密合同相关信息。第五条第三方介入的结果和处理5.1第三方报告第三方应在其职责范围