二零二五年度数据中心建设工程合同规范与安全保障协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心建设工程合同规范与安全保障协议合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲方、乙方及其他相关方的共同意愿，为规范数据中心建设工程的施工、验收、维护等工作，保障数据中心的安全、稳定运行，特订立本合同。2.2目的三、定义与解释3.1专业术语1）数据中心：指为满足企业或组织业务需求，提供数据处理、存储、备份、网络通信等服务的专用设施。2）建设工程：指在甲方提供的土地上，按照本合同约定进行的数据中心建设施工、验收、维护等活动。3）安全保障：指确保数据中心在建设、运营过程中，防止各类安全风险，保障数据中心设施、数据、人员等安全。3.2关键词解释1）合同：指本合同规范与安全保障协议。2）履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利、义务的行为。3）违约：指甲乙任何一方未按照合同约定履行义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设任务。2）甲方有权对乙方在数据中心建设过程中的安全、质量、进度等方面进行监督检查。3）甲方应按照合同约定，向乙方提供必要的技术资料、施工图纸等。4）甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的技术资料、施工图纸等。2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设任务。3）乙方应确保数据中心建设过程中的安全、质量、进度等方面符合国家相关标准。4）乙方应按照合同约定，接受甲方对数据中心建设过程中的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心建设任务完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式1）乙方负责数据中心建设施工、验收、维护等工作。2）甲方负责提供必要的施工条件、技术支持等。3）甲乙双方应按照合同约定，共同确保数据中心的安全、稳定运行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1）数据中心建设任务完成并验收合格。2）甲乙双方协商一致解除合同。3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1）甲乙双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2）因不可抗力导致合同无法履行，应提供相关证明材料。6.4终止后果1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续。2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1）工程费用：包括但不限于建筑材料、设备采购、安装调试、人工成本等。2）设计费用：包括但不限于设计费、咨询费、图纸费等。3）监理费用：包括但不限于监理服务费、监理人员费用等。4）验收费用：包括但不限于验收费用、检验费用等。5）其他费用：包括但不限于税费、保险费、意外费用等。7.2支付方式1）甲方应按照合同约定，采用银行转账或支票形式向乙方支付费用。2）乙方应在收到甲方支付款项的当日或次日，向甲方提供相应的发票或收据。7.3支付时间1）工程费用：按照工程进度分期支付，具体支付节点及比例由双方另行协商确定。2）设计费用：在合同签订后五个工作日内，甲方支付设计费用的50%作为预付款；设计完成后，甲方支付剩余50%的设计费用。3）监理费用：在合同签订后五个工作日内，甲方支付监理费用的50%作为预付款；监理服务结束后，甲方支付剩余50%的监理费用。4）验收费用：在数据中心验收合格后五个工作日内，甲方支付验收费用的100%。7.4支付条款1）甲方应在合同约定的支付时间内，按照约定的支付方式向乙方支付费用。2）乙方应在收到甲方支付款项后，及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1）若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日千分之五。2）若甲方未能按时提供必要的施工条件，导致工期延误，应向乙方支付延误工期违约金，违约金比例为每日千分之五。8.2乙方违约1）若乙方未能按合同约定完成数据中心建设任务，导致工期延误，应向甲方支付延误工期违约金，违约金比例为每日千分之五。2）若乙方在数据中心建设过程中，因自身原因导致工程质量和安全出现问题，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1）违约金的具体金额根据违约行为的严重程度和造成的损失确定。2）违约金的支付方式为一次性支付。九、保密条款9.1保密内容1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密等。2）甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料等。9.2保密期限本合同的保密期限为合同签订之日起至数据中心建设任务完成后五年。9.3保密履行方式1）甲乙双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1）地震、洪水、台风等自然灾害。2）战争、罢工、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商调整合同内容或解除合同。10.4不可抗力实例1）地震导致数据中心建设暂停。2）政府政策变动导致数据中心建设成本增加。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在发生争议时，应友好协商解决。11.2调解若协商不成，双方可申请仲裁委员会进行调解。11.3仲裁或诉讼若调解不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1）未经对方同意，甲乙双方不得转让合同。2）在合同履行期间，甲乙双方如需转让合同，应书面通知对方，并取得对方同意。12.2不得转让的情形1）涉及国家安全、国家利益的项目。2）涉及他人权益的项目。十三、权利的保留13.1权力保留1）甲方保留对数据中心建设过程中产生的知识产权的拥有权。2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，不得侵犯甲方或其他第三方的知识产权。13.2特殊权力保留1）甲方保留在数据中心建设过程中，对设计方案、施工方案等重大事项的最终决定权。2）乙方应按照甲方的要求，对数据中心建设过程中的问题进行及时整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1）甲乙双方对本合同内容进行修改或补充，应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。2）修改或补充的内容应与本合同的其他条款相一致。14.2修改和补充效力1）本合同的修改或补充具有与本合同同等的法律效力。2）未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1）甲乙双方应相互配合，共同确保数据中心建设任务的顺利完成。2）甲方应提供必要的施工条件和技术支持，乙方应按照甲方的要求进行施工。15.2协作与配合方式1）甲乙双方应定期召开协调会议，讨论解决数据中心建设过程中的问题。2）甲乙双方应通过书面形式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件，除本合同另有约定外，任何附件、补充协议等均不影响本合同的完整性。16.3增减条款1）本合同的增减条款，经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署后生效。2）任何一方未经对方同意，不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同规范与安全保障协议2.数据中心建设施工图纸3.设计方案及技术规范4.施工组织设计5.工程量清单及预算6.付款进度表7.保密协议8.争议解决机制9.不可抗力事件清单10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a)未按合同约定支付费用；b)未按时提供必要的施工条件；c)违反保密条款，泄露乙方商业秘密；d)未经乙方同意，擅自修改合同。乙方违约：a)未按合同约定完成数据中心建设任务；b)工程质量和安全不符合国家相关标准；c)违反保密条款，泄露甲方商业秘密；d)未按时提交相关文件或报告。2.违约行为的认定：违约行为的认定需依据合同条款和相关法律法规，由甲乙双方协商解决。如协商不成，可申请仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定了合同的订立、效力、履行、变更、解除等方面的法律规范。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，规定了建筑活动的法律规范，包括建筑工程的设计、施工、监理等。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。4.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。5.争议解决：指在合同履行过程中，因合同条款产生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时提供必要的施工条件。解决办法：甲乙双方协商确定具体施工条件，甲方应按约定时间提供。2.问题：乙方未能按合同约定完成数据中心建设任务。解决办法：甲乙双方协商确定整改措施，乙方应按照要求完成工作。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：甲乙双方进行协商，如协商不成，可申请仲裁或诉讼解决。4.问题：发生不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：甲乙双方根据不可抗力事件的具体情况，协商调整合同内容或解除合同。5.问题：合同履行过程中，一方泄露商业秘密。解决办法：违反保密条款的一方应承担相应法律责任，包括赔偿损失和支付违约金。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体第三方合同主体指在数据中心建设工程中提供技术支持、咨询服务、材料供应等服务的独立法人或其他组织。2.第三方责任第三方应按照合同约定，提供优质的服务，确保其提供的产品或服务符合国家相关标准和合同要求。第三方应对其提供的产品或服务承担质量责任，如因质量问题导致数据中心建设受到影响，第三方应承担相应的赔偿责任。3.第三方权利第三方有权要求甲方按照合同约定支付相应的费用。第三方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的支持与配合。4.第三方义务第三方应按时完成其提供的服务，并保证服务质量。第三方应遵守国家相关法律法规，不得违反合同约定。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款和设计费用。乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的技术支持。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付验收费用。2.乙方利益条款甲方应保证乙方在合同履行过程中的合法权益不受侵害。甲方应保证乙方在工程进度、质量等方面的利益得到保障。3.甲方的违约及限制条款甲方如未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方如未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，应向乙方支付延误工期违约金。甲方不得单方面修改合同，如需修改，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利甲方可对数据中心建设过程中的设计方案、施工方案等进行审核和决定。甲方可要求乙方按照合同约定提供工程进度报告和质量检测报告。2.甲方的利益条款甲方有权要求乙方在数据中心建设过程中遵守国家相关法律法规。甲方有权要求乙方在合同履行过程中确保工程质量和安全。3.乙方的违约及限制条款乙方如未按时完成数据中心建设任务，应向甲方支付违约金。乙方如因自身原因导致工程质量和安全出现问题，应承担相应的赔偿责任。乙方不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度数据中心建设工程合同规范与安全保障协议1合同目录第一章合同总则1.1合同签订依据1.2合同目的与原则1.3合同主体第二章合同内容概述2.1建设项目概述2.2建设规模与范围2.3工程质量要求第三章建设工期与进度3.1工期安排3.2进度管理3.3延期责任第四章合同价款4.1价款构成4.2支付方式4.3价格调整第五章材料与设备5.1材料采购与管理5.2设备采购与管理5.3质量保证第六章工程施工与验收6.1施工组织设计6.2施工工艺与规范6.3验收标准与程序第七章安全保障措施7.1安全生产责任7.2安全管理制度7.3安全事故处理第八章保密与知识产权8.1保密条款8.2知识产权保护8.3技术保密协议第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构与仲裁程序9.3诉讼途径第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序第十一章违约责任11.1违约情形与责任11.2违约金与赔偿11.3违约责任追究第十二章合同附件12.1技术文件12.2相关证书12.3其他附件第十三章合同签署与生效13.1签署时间与地点13.2合同生效条件13.3合同备案与公示第十四章合同解除与终止后的处理14.1资产移交14.2知识产权归属14.3合同解除与终止后的其他事宜合同编号_________第一章合同总则1.1合同签订依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.1.2本合同依据国家有关数据中心建设的相关政策、规范和标准。1.2合同目的与原则1.2.1合同目的：建设一个符合国家标准、安全可靠、高效稳定的数据中心。1.2.2合同原则：遵循公平、公正、诚实信用的原则，保障双方的合法权益。1.3合同主体1.3.1甲方：_________（建设单位名称）1.3.2乙方：_________（施工单位名称）1.3.3第三方：_________（监理单位名称）第二章合同内容概述2.1建设项目概述2.1.1项目名称：_________数据中心建设工程2.1.2建设地点：_________2.1.3建设规模：_________2.2建设规模与范围2.2.1数据中心规模：_________平方米2.2.2建设范围：包括土建工程、机电安装工程、网络工程等。2.3工程质量要求2.3.1符合国家有关数据中心建设的相关质量标准。2.3.2工程质量应达到优良等级。第三章建设工期与进度3.1工期安排3.1.1总工期：_________个月3.1.2各分部工程工期：_________3.2进度管理3.2.1甲方负责监督乙方按计划施工。3.2.2乙方应定期向甲方汇报工程进度。3.3延期责任3.3.1因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_________元违约金。3.3.2因甲方原因导致工期延误，甲方应负责赔偿乙方的损失。第四章合同价款4.1价款构成4.1.1工程量清单计价。4.1.2材料价格根据市场价格确定。4.2支付方式4.2.1预付款：合同签订后_________日内支付合同价款的_________%。4.2.2进度款：每月支付合同价款的_________%，累计支付至合同价款的_________%。4.2.3验收款：验收合格后支付合同价款的_________%。4.2.4结算款：合同竣工后支付合同价款的_________%。4.3价格调整4.3.1合同期内，如材料价格变动超过_________%，按实际价格调整合同价款。第五章材料与设备5.1材料采购与管理5.1.1乙方负责材料采购，甲方提供材料清单。5.1.2材料应满足设计要求和国家标准。5.2设备采购与管理5.2.1乙方负责设备采购，甲方提供设备清单。5.2.2设备应满足设计要求和国家标准。5.3质量保证5.3.1材料和设备供应商应提供质量保证书。5.3.2乙方应确保材料和设备的质量。第六章工程施工与验收6.1施工组织设计6.1.1乙方应编制详细的施工组织设计，经甲方批准后实施。6.2施工工艺与规范6.2.1乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工。6.3验收标准与程序6.3.1验收标准：符合国家有关数据中心建设的相关标准和规范。6.3.2验收程序：按照国家有关规定进行验收。第八章保密与知识产权8.1保密条款8.1.1双方对本合同内容、技术资料、商业秘密等负有保密义务。8.1.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。8.2知识产权保护8.2.1乙方在履行合同过程中所形成的知识产权归乙方所有。8.2.2甲方在使用乙方知识产权时，应遵守相关法律法规。8.3技术保密协议8.3.1双方签订技术保密协议，明确保密内容和保密期限。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构与仲裁程序9.2.1双方同意将争议提交_________仲裁委员会仲裁。9.2.2仲裁程序按照该仲裁委员会的仲裁规则进行。9.3诉讼途径9.3.1任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程竣工且验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同解除与终止的程序10.3.1双方书面通知对方解除或终止合同。10.3.2合同解除或终止后，双方应进行资产移交。第十一章违约责任11.1违约情形与责任11.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。11.2违约金与赔偿11.2.1违约金按照合同约定支付。11.2.2违约责任赔偿按照实际损失计算。11.3违约责任追究11.3.1违约方应承担违约责任，并赔偿守约方的损失。第十二章合同附件12.1技术文件12.1.1设计图纸、施工图纸、技术规范等。12.2相关证书12.2.1乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证等。12.3其他附件12.3.1合同签订文件、变更文件、补充协议等。第十三章合同签署与生效13.1签署时间与地点13.1.1合同签署时间为_________年_________月_________日。13.1.2合同签署地点为_________。13.2合同生效条件13.2.1双方签字盖章后生效。13.3合同备案与公示13.3.1双方应将合同报相关政府部门备案。第十四章合同解除与终止后的处理14.1资产移交14.1.1合同解除或终止后，乙方应将工程及附属设施移交给甲方。14.2知识产权归属14.2.1合同解除或终止后，乙方仍保留其知识产权。14.3合同解除与终止后的其他事宜14.3.1双方应就合同解除或终止后的其他事宜进行协商解决。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________监理方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________监理方代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件：详见第十二章多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于工程设计、施工方案、进度控制、质量监督等方面。1.1.2设计变更管理说明：甲方有权根据实际需要提出设计变更，乙方应在接到变更通知后____个工作日内完成变更设计和报价，甲方有权根据实际情况决定是否采纳。1.1.3进度款支付条件说明：甲方有权根据工程进度和实际完成情况，调整进度款的支付比例和支付时间。1.1.4工程验收标准说明：甲方有权对工程进行验收，验收标准以国家相关标准和合同约定为准。1.1.5争议解决优先权说明：在争议解决过程中，甲方有权选择争议解决方式，并在争议解决过程中享有优先权。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在合同执行过程中的主导地位，包括但不限于施工方案、材料采购、进度控制、现场管理等。2.1.2材料采购与供应商选择说明：乙方有权根据工程需求和价格等因素，选择合适的材料供应商，并向甲方提交供应商资质证明。2.1.3施工方案调整权说明：乙方有权根据现场实际情况，对施工方案进行调整，并提前____个工作日通知甲方。2.1.4工程进度控制权说明：乙方有权根据工程进度和实际情况，对工程进度进行控制，并及时向甲方汇报。2.1.5争议解决主导权说明：在争议解决过程中，乙方有权选择争议解决方式，并在争议解决过程中享有主导权。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1.1中介机构选聘条款说明：本条款规定中介机构的选聘程序和资质要求，确保中介机构的公正性和专业性。3.1.2中介机构职责说明：中介机构应负责合同履行过程中的协调、监督和争议解决工作，确保合同双方合法权益。3.1.3中介机构费用说明：中介机构的费用由双方协商确定，并计入合同总价。3.1.4中介机构报告说明：中介机构应定期向双方提交工作报告，内容包括但不限于工程进度、质量状况、合同履行情况等。3.1.5中介机构更换条款说明：如双方对中介机构不满意，可协商更换中介机构，更换程序按原选聘程序执行。3.1.6中介机构保密条款说明：中介机构对合同履行过程中知悉的双方商业秘密负有保密义务，未经双方同意不得泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸、施工图纸、技术规范等文件。2.甲方营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件。3.乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件。4.设计变更通知及变更设计图纸。5.材料采购清单及供应商资质证明。6.施工方案及进度计划。7.工程验收报告。8.中介机构选聘文件及资质证明。9.技术保密协议。10.争议解决相关文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定时间完成工程。b.乙方提供的材料或设备不符合质量要求。c.甲方未按合同约定支付进度款。d.甲方未按合同约定提供设计变更通知。2.违约行为认定：a.乙方未按合同约定时间完成工程，经甲方确认后，视为违约。b.乙方提供的材料或设备不符合质量要求，经甲方或第三方检测机构检测确认后，视为违约。c.甲方未按合同约定支付进度款，经乙方催告后____个工作日内仍未支付，视为违约。d.甲方未按合同约定提供设计变更通知，经乙方催告后____个工作日内仍未提供，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动、建筑产品质量、建筑安全生产等法律规范。3.资质证书：证明企业具有相应资质等级的证书。4.安全生产许可证：证明企业具备安全生产条件的证书。5.中介机构：为合同当事人提供专业服务的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方进度滞后。解决办法：甲方应督促乙方加快进度，必要时可要求乙方支付违约金。2.问题：材料供应不及时。解决办法：甲方应提前与供应商沟通，确保材料供应及时。3.问题：设计变更频繁。解决办法：双方应加强沟通，减少不必要的变更，确保工程进度。五、所有应用场景：1.数据中心建设工程。2.建设单位与施工单位之间的合作。3.工程监理与建设单位、施工单位之间的协调。4.合同纠纷的解决。全文完。二零二五年度数据中心建设工程合同规范与安全保障协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方住所及联系方式1.3合同签订日期2.合同背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同双方的权利与义务4.1承包方权利与义务4.2业主方权利与义务5.项目进度安排5.1项目阶段划分5.2各阶段工期及节点5.3项目进度调整6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.工程费用及支付方式7.1工程费用构成7.2工程费用支付方式7.3付款进度及条件8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1承包方违约责任9.2业主方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3有关技术资料13.合同其他约定13.1保密条款13.2法律适用及争议解决13.3合同份数14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1甲方（业主方）：[甲方全称]1.1.2甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.1.3乙方（承包方）：[乙方全称]1.1.4乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2双方住所及联系方式1.2.1甲方住所：[甲方住所地址]1.2.2甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]1.2.3乙方住所：[乙方住所地址]1.2.4乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]1.3合同签订日期1.3.1合同签订日期：2025年[具体日期]2.合同背景及目的2.1项目背景2.1.1甲方根据业务发展需要，决定建设数据中心，以提升数据处理能力。2.1.2乙方具备数据中心建设的相关资质和经验，愿意承接该项目的建设任务。2.2项目目的2.2.1提升甲方数据处理能力，满足业务增长需求。2.2.2确保数据中心安全稳定运行，保障数据安全。3.项目概况3.1项目名称3.1.1二零二五年度数据中心建设工程3.2项目地点3.2.1[具体地址]3.3项目规模3.3.1数据中心总面积：[具体面积]3.3.2数据中心机柜数量：[具体数量]3.4项目内容3.4.1数据中心基础设施建设，包括但不限于：土建、电力、制冷、消防等。3.4.2数据中心网络设备安装及调试。3.4.3数据中心安全系统建设及调试。4.合同双方的权利与义务4.1承包方权利与义务4.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。4.1.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。4.1.3乙方应保证工程质量，符合国家标准和行业标准。4.2业主方权利与义务4.2.1甲方有权监督工程进度和质量。4.2.2甲方应按照合同约定支付工程款。4.2.3甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于：施工场地、施工用水用电等。5.项目进度安排5.1项目阶段划分5.1.1阶段一：土建及基础设施建设5.1.2阶段二：网络设备安装及调试5.1.3阶段三：安全系统建设及调试5.2各阶段工期及节点5.2.1阶段一：[具体工期]5.2.2阶段二：[具体工期]5.2.3阶段三：[具体工期]5.3项目进度调整5.3.1如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商调整项目进度。6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家标准和行业标准。6.1.2满足甲方业务需求。6.2质量检验6.2.1乙方应定期进行自检，确保工程质量。6.2.2甲方有权对工程质量进行抽检。6.3质量责任6.3.1乙方对工程质量承担全部责任。6.3.2如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责修复或重新施工。8.合同变更及解除8.1合同变更8.1.1合同变更应书面通知对方，经双方协商一致后生效。8.1.2合同变更不得影响合同的核心内容，包括但不限于：工程范围、质量标准、费用支付等。8.2合同解除8.2.1任何一方违反合同约定，造成对方重大损失，另一方有权解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同。8.2.3合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按约定处理善后事宜。9.违约责任9.1承包方违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿甲方损失、延长工期等。9.1.2乙方因工程质量问题导致损失，应承担全部责任，包括但不限于：修复、赔偿等。9.2业主方违约责任9.2.1甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿乙方损失等。9.2.2甲方未提供必要施工条件，导致工期延误，应承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方约定争议解决机构为[具体机构名称]。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效。11.1.2合同生效日期为合同签订日期。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程内容全部完成。11.2.2双方协商一致解除合同。12.合同附件12.1设计文件12.1.1项目初步设计文件。12.1.2项目详细设计文件。12.2施工图纸12.2.1土建施工图纸。12.2.2网络设备安装图纸。12.2.3安全系统施工图纸。12.3有关技术资料12.3.1施工技术规范。12.3.2施工质量验收标准。13.合同其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2法律适用及争议解决13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2.2合同争议的解决应适用中华人民共和国法律。13.3合同份数13.3.1本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.1.2本合同签署地点：[具体地点]。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1定义1.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为项目提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。1.1.2第三方不包括为甲乙双方提供一般性劳务的个体经营者。1.2第三方介入的必要性1.2.1第三方的介入旨在提高项目管理的专业性和效率，确保工程质量与安全。1.3第三方的选择1.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并报相关监管部门批准。2.第三方责任限额2.1责任限额定义2.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同履行不能或履行不当，对甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额的确定2.2.1责任限额应根据第三方的资质、服务内容、市场行情等因素综合确定。2.3责任限额的约定2.3.1本合同中，第三方责任限额为[具体金额]。3.第三方责权利3.1权利3.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展专业服务，并提出合理化建议。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。3.2义务3.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务。3.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。3.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.3责任3.3.1第三方应对其服务过程中的失误或疏忽承担相应责任。3.3.2第三方应承担因自身原因导致合同履行不能或履行不当，对甲乙双方造成的损失。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分4.1.1甲乙双方负责项目整体规划、资金筹措、合同签订及执行。4.1.2第三方负责专业服务、咨询、监理、检测、验收等工作。4.2沟通协调4.2.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保项目顺利进行。4.2.2第三方应向甲乙双方报告工作进展和问题。4.3索赔处理4.3.