2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准3篇_第1页
2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准3篇_第2页
2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准3篇_第3页
2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准3篇_第4页
2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景为响应国家关于绿色建筑发展的号召,甲方决定在2025年度建设一座符合绿色建筑标准的项目。为确保施工过程中的环保要求,甲乙双方经友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑建设工程施工过程中的权利、义务,确保施工项目符合环保标准,实现绿色建筑的建设目标。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色建筑:指在建筑的全生命周期内,节约资源、保护环境、提高建筑品质和居民健康水平,实现可持续发展的一种建筑形式。2.环保标准:指在施工过程中,对环境进行保护,减少污染排放,确保施工质量的一系列标准。3.2关键词解释1.施工单位:指具备相应资质,承担绿色建筑建设工程施工任务的单位。2.建设单位:指投资建设绿色建筑项目的单位。3.施工图设计文件:指甲方提供的,用于指导施工的图纸及说明书。4.施工合同:指甲乙双方就绿色建筑建设工程施工过程中权利、义务所达成的协议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,确保施工项目符合绿色建筑和环保标准。2.甲方有权监督乙方在施工过程中的环保措施,对不符合环保要求的行为提出整改意见。3.甲方应按照合同约定,及时提供施工图纸、技术资料等,确保施工顺利进行。4.甲方应按时支付工程款项,确保乙方施工过程中的资金需求。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料等。2.乙方应按照合同约定,确保施工项目符合绿色建筑和环保标准。3.乙方应制定合理的施工方案,采取有效措施,减少施工过程中的环境污染。4.乙方应按时完成施工任务,确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点施工地点:____________________5.3合同履行方式1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料等进行施工。2.乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工过程中的环保要求。3.乙方应按照合同约定,按时完成施工任务,确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,竣工验收合格。2.经甲乙双方协商一致,决定终止合同。3.出现合同约定的解除合同情形。6.3终止程序1.双方协商一致,签署终止合同协议。2.乙方完成剩余施工任务,甲方验收合格。3.甲方支付乙方剩余工程款项。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照约定办理工程结算。2.双方应按照国家相关法律法规,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.工程间接费用:包括设计费、咨询费、监理费、检验费、保险费等。3.绿色建筑专项费用:包括节能材料费、环保设施费、环保监测费等。4.税费及其他费用:按照国家相关法律法规及税收政策执行。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方提交相关材料,甲方支付合同总价的10%作为预付款。2.进度款:根据工程进度,甲方按月支付工程款,每月支付比例为上月已支付工程款的10%。3.结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款的80%。4.保修金:保修期满后,甲方无息退还乙方保修金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后15日内支付。2.进度款:每月15日前支付上个月工程款。3.结算款:工程竣工验收合格后30日内支付。4.保修金:保修期满后30日内退还。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,对乙方提交的工程进度报告、材料验收报告等进行审核。2.甲方支付款项时,应将支付凭证送达乙方。3.乙方应在收到支付凭证后,向甲方出具收款确认函。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等,导致施工延误,应承担相应责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成施工任务,每延误一天,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五。2.乙方未按合同约定施工,导致工程不符合绿色建筑和环保标准,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金应以货币形式支付。2.因违约造成的损失,违约方应赔偿对方实际损失。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的施工图纸、技术资料等。2.乙方在施工过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.双方应在本合同履行期间,对保密内容严格保密。2.双方不得以任何形式泄露、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等。2.政府行为:政策调整、行政命令等。3.社会异常事件:罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限或解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致施工中断。2.政府行为:政策调整导致施工成本增加。3.社会异常事件:罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解协商不成的,可向双方所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让或抵押本合同。2.经双方协商一致,可将本合同权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形2.甲方未支付工程款项,不得转让本合同。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工项目进行定期检查和验收的权利。2.乙方保留对施工过程中发现的问题提出整改建议的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在施工过程中,如发现甲方提供的施工图纸、技术资料等存在错误,有权要求甲方及时更正。2.甲方保留对乙方施工过程中的环保措施进行监督的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式提出,并经双方签字盖章后生效。2.修改或补充的内容应与本合同的主题和目的相一致。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应就施工过程中的问题及时沟通,共同协商解决方案。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面、电话或其他约定的方式进行沟通。2.双方应按照合同约定的时间、地点进行会面和协商。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于绿色建筑建设工程施工的全部协议,任何与本合同内容相抵触的口头协议或先前的协议均视为无效。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减,必须以书面形式提出,并经双方签字盖章后生效。2.任何未在本合同中明确约定的内容,均不构成对合同条款的修改或补充。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(施工单位):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.环保检测报告3.工程进度报告4.材料验收报告5.预付款支付凭证6.进度款支付凭证7.结算款支付凭证8.保修金支付凭证9.不可抗力事件证明材料10.争议解决相关文件11.修改和补充合同文本12.协助与配合记录13.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:甲方未在约定的时间内支付预付款、进度款、结算款或保修金。未提供施工图纸及技术资料:甲方未按合同约定时间提供施工图纸及技术资料。2.乙方违约:未按时完成施工任务:乙方未在合同约定的时间内完成施工任务。施工不符合绿色建筑和环保标准:乙方施工过程中,工程不符合绿色建筑和环保标准。未按合同约定施工:乙方未按合同约定进行施工,导致工程延误或质量不合格。三、法律名词及解释:1.绿色建筑:指在建筑的全生命周期内,节约资源、保护环境、提高建筑品质和居民健康水平,实现可持续发展的一种建筑形式。2.环保标准:指在施工过程中,对环境进行保护,减少污染排放,确保施工质量的一系列标准。3.不可抗力:指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。4.争议解决:指双方就合同履行过程中产生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼。5.违约责任:指一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计图纸错误。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应在收到通知后及时更正图纸。2.问题:施工过程中遇到不可抗力事件。解决办法:双方应按照合同约定,协商调整合同履行期限或解除合同。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,若甲方仍不支付,乙方可依法采取诉讼或仲裁方式维护自身权益。4.问题:乙方施工进度延误。解决办法:双方应协商确定延误原因及解决方案,如需调整合同履行期限,应签订补充协议。5.问题:施工过程中发现质量问题。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应组织人员进行检查和处理,确保工程质量。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义第三方是指除甲方和乙方以外的其他参与绿色建筑建设工程施工的单位或个人。2.第三方责任第三方应按照合同约定,承担相应的施工任务和质量责任。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工图纸、技术资料等。第三方有权要求甲方和乙方按时支付工程款项。4.第三方义务第三方应按照合同约定,按时完成施工任务,确保工程质量。第三方应配合甲方和乙方进行工程验收。5.第三方违约责任第三方未按时完成施工任务或施工质量不符合约定,应承担违约责任。第三方未配合甲方和乙方进行工程验收,应承担相应责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方提供符合绿色建筑和环保标准的施工图纸及技术资料。乙方有权要求甲方在合同约定的时间内支付预付款、进度款、结算款和保修金。2.乙方利益条款乙方有权获得与绿色建筑和环保标准相关的技术指导和支持。乙方有权获得由甲方提供的节能材料补贴。3.甲方的违约及限制条款甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料,应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金。甲方违反绿色建筑和环保标准,应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度。甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工,不得擅自改变设计方案。2.甲方利益条款甲方有权获得乙方施工过程中的环保成果报告。甲方有权获得乙方在施工过程中采用的节能环保技术的专利权。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方违反绿色建筑和环保标准,应承担相应责任。乙方未按照合同约定进行施工,甲方有权要求乙方进行整改或终止合同。全文完。2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订时间4.合同生效时间5.合同终止时间二、合同目的与原则1.合同目的2.施工原则3.环保原则三、施工范围与内容1.绿色建筑范围2.施工内容概述3.施工项目划分四、施工图纸与技术规范1.施工图纸要求2.技术规范引用3.图纸与技术规范变更程序五、施工进度安排1.施工进度计划2.施工节点时间表3.施工进度调整六、施工质量要求1.质量标准2.质量检验与验收3.质量保证措施七、施工安全与环保要求1.安全生产要求2.环保标准与措施3.环保监测与验收八、材料设备管理1.材料设备采购要求2.材料设备验收标准3.材料设备保管与使用九、施工合同价款及支付方式1.合同价款组成2.价格调整机制3.支付方式及时间十、合同变更与解除1.合同变更程序2.合同解除条件3.合同解除程序十一、违约责任1.违约行为界定2.违约责任承担3.违约责任追究十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同附件1.附件一:施工图纸及技术规范2.附件二:工程量清单3.附件三:其他相关文件十四、其他1.合同生效条件2.合同附件生效条件3.合同终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度绿色建筑建设工程施工合同2.合同双方基本信息:甲方(建设单位)名称、地址、联系方式;乙方(施工单位)名称、地址、联系方式3.合同签订时间:____年__月__日4.合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效5.合同终止时间:施工项目竣工并通过验收后,合同自动终止二、合同目的与原则1.合同目的:按照绿色建筑标准,完成指定建筑项目的施工,确保工程质量、安全、环保和功能满足要求。2.施工原则:遵循国家相关法律法规、行业标准、绿色建筑标准和合同约定。3.环保原则:实施绿色施工,减少对环境的影响,实现资源的循环利用。三、施工范围与内容1.绿色建筑范围:包括建筑主体结构、设备安装、装饰装修等全部施工内容。2.施工内容概述:详细列出施工项目、施工范围、施工工艺及质量要求。3.施工项目划分:按照施工阶段、施工部位、施工内容进行详细划分。四、施工图纸与技术规范1.施工图纸要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图等。2.技术规范引用:明确引用的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。3.图纸与技术规范变更程序:任何图纸与技术规范的变更,需经双方协商一致后,以书面形式确认。五、施工进度安排1.施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括各阶段的时间节点。2.施工节点时间表:明确各施工节点的具体时间,确保按期完成施工任务。3.施工进度调整:如遇特殊情况导致进度延误,需及时与甲方沟通,并协商调整施工进度计划。六、施工质量要求1.质量标准:按照国家相关标准和合同约定,确保工程质量达到优良等级。2.质量检验与验收:施工过程中,进行定期质量检验,并做好验收记录。3.质量保证措施:制定完善的质量保证措施,确保工程质量。七、施工安全与环保要求1.安全生产要求:严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。2.环保标准与措施:执行国家环保标准,采取有效措施减少施工对环境的影响。3.环保监测与验收:对施工现场进行环保监测,确保达到环保要求。八、材料设备管理1.材料设备采购要求:乙方应严格按照合同约定和设计要求采购材料设备,确保质量符合标准。2.材料设备验收标准:材料设备到货后,双方应共同验收,确认合格后方可投入使用。3.材料设备保管与使用:乙方应妥善保管材料设备,合理使用,防止损坏和浪费。九、施工合同价款及支付方式1.合同价款组成:包括直接工程费、间接费、利润及税金等。2.价格调整机制:根据市场行情和合同约定,价格可进行适当调整。3.支付方式及时间:按施工进度分阶段支付,具体支付比例和日期在合同中明确。十、合同变更与解除1.合同变更程序:任何合同内容的变更,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.合同解除条件:因不可抗力、违约行为等原因,经双方协商一致或依照法律规定,合同可解除。3.合同解除程序:合同解除前,双方应妥善处理已发生和未发生的合同义务。十一、违约责任1.违约行为界定:明确合同中双方违约行为的定义和认定标准。2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任追究:违约发生后,守约方有权要求违约方承担违约责任。十二、争议解决1.争议解决方式:优先采用协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:如选择仲裁,应明确仲裁委员会的名称和仲裁规则。3.争议解决程序:明确争议解决的程序和时限。十三、合同附件1.附件一:施工图纸及技术规范2.附件二:工程量清单3.附件三:其他相关文件十四、其他1.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同附件生效条件:合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(建设单位)签字:____________________日期:____年__月__日乙方(施工单位)签字:____________________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定项目经理及施工队伍说明:甲方有权指定项目经理及施工队伍,乙方应配合甲方完成指定人员的备案手续,并对指定人员的行为承担管理责任。2.甲方提供设计变更通知说明:甲方应按照项目进度及时向乙方提供设计变更通知,乙方应按照变更通知调整施工方案,并保证工程进度不受影响。3.甲方负责提供施工场地说明:甲方应负责提供施工场地,包括土地使用、临时设施等,并确保乙方施工所需场地在合同约定的期限内完成移交。4.甲方负责办理相关审批手续说明:甲方应负责办理项目施工所需的所有审批手续,包括规划、环保、安全等,确保项目顺利开工。5.甲方负责提供施工资料说明:甲方应提供项目施工所需的技术资料、设计文件、施工图纸等,乙方应按需领取并妥善保管。6.甲方负责组织竣工验收说明:项目竣工后,甲方应组织竣工验收,乙方应积极配合并提供必要的技术资料。7.甲方负责处理施工过程中产生的纠纷说明:在施工过程中,如因甲方原因导致纠纷,甲方应负责处理,包括协调、调解、仲裁或诉讼。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自行选择施工队伍说明:乙方有权自行选择施工队伍,但应保证施工队伍具备相应的资质和施工能力。2.乙方提出施工进度计划说明:乙方应制定详细的施工进度计划,经甲方审核批准后执行,如需调整,应及时通知甲方。3.乙方负责现场施工管理说明:乙方应负责现场施工管理,包括人员、材料、设备、施工工艺等,确保工程质量和安全。4.乙方负责提供施工图纸及技术资料说明:乙方应按照合同约定提供施工图纸及技术资料,并确保其准确性。5.乙方负责处理施工过程中的突发事件说明:在施工过程中,如遇突发事件,乙方应采取措施及时处理,并通知甲方。6.乙方负责办理施工过程中的各项手续说明:乙方应负责办理施工过程中的各项手续,包括安全、环保、消防等,确保项目合规。7.乙方负责工程竣工验收说明:项目竣工后,乙方应组织竣工验收,并向甲方提交验收报告。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责说明:第三方中介负责监督合同履行情况,包括工程质量、进度、安全、环保等方面,并对违约行为提出处理建议。2.第三方中介的收费标准说明:第三方中介的收费标准应事先在合同中明确,并经双方协商一致。3.第三方中介的监督权限说明:第三方中介有权进入施工现场进行监督检查,乙方应予以配合。4.第三方中介的报告及处理建议说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告,并提出处理建议。5.第三方中介的更换及终止说明:如第三方中介无法履行职责或出现严重违约行为,双方可协商更换或终止其服务。6.第三方中介的保密义务说明:第三方中介应遵守合同约定,对项目信息和双方商业秘密进行保密。7.第三方中介的责任说明:第三方中介在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范2.附件二:工程量清单3.附件三:施工组织设计4.附件四:第三方中介合同5.附件五:材料设备清单6.附件六:施工进度计划7.附件七:安全文明施工措施8.附件八:环境保护措施9.附件九:质量保证体系文件10.附件十:合同签订双方的身份证明文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时提供施工图纸及技术规范。认定:甲方超过合同约定时间未提供图纸及技术规范,经乙方催告后仍未提供。2.违约行为:乙方未按约定完成施工进度。认定:乙方未按施工进度计划完成施工任务,经甲方催告后仍未改正。3.违约行为:乙方使用不合格的材料设备。认定:乙方使用不符合合同约定或国家标准的材料设备,经甲方检测确认。4.违约行为:甲方未按时支付工程款。认定:甲方未按合同约定支付工程款,经乙方催告后仍未支付。5.违约行为:乙方未按照环保标准施工。认定:乙方在施工过程中违反环保标准,经第三方中介检测确认。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指当事人违反合同约定应当承担的责任,包括赔偿损失、支付违约金等。3.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.第三方中介:指在合同履行过程中,为监督合同履行情况而介入的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供施工图纸及技术规范。解决办法:乙方可向甲方发出催告通知,要求甲方在规定时间内提供图纸及技术规范。2.问题:乙方未按约定完成施工进度。解决办法:乙方可调整施工计划,确保工程进度不受影响,并向甲方报告调整情况。3.问题:材料设备质量问题。解决办法:乙方应立即停止使用不合格材料设备,并向甲方报告情况,共同协商处理。4.问题:环保问题。解决办法:乙方应立即采取措施,纠正环保问题,并向第三方中介报告整改情况。五、所有应用场景:1.新建绿色建筑项目。2.改造或扩建绿色建筑项目。3.绿色建筑项目施工监理。4.绿色建筑项目施工管理。5.绿色建筑项目环境保护。全文完。2025年度绿色建筑建设工程施工合同审核要点及环保标准2本合同目录一览1.合同签订依据及适用法律1.1合同签订依据1.2适用法律及法规2.合同主体及资质要求2.1施工单位资质要求2.2监理单位资质要求2.3设计单位资质要求3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及类型3.3工程建设工期4.工程施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容5.环保标准及措施5.1环保标准5.2环保措施5.3环保验收6.施工组织设计及施工方案6.1施工组织设计6.2施工方案7.施工进度计划及节点7.1施工进度计划7.2施工节点8.工程质量及验收标准8.1工程质量8.2验收标准9.工程造价及结算9.1工程造价9.2结算方式10.工程款支付及结算10.1工程款支付方式10.2结算程序11.施工安全及文明施工11.1施工安全11.2文明施工12.争议解决方式12.1争议解决原则12.2争议解决方式13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效及期限14.1合同生效条件14.2合同期限第一部分:合同如下:1.合同签订依据及适用法律1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《绿色建筑评价标准》等相关法律法规和政策文件制定。1.2适用法律及法规本合同适用于中华人民共和国境内,合同履行过程中应遵守国家有关法律法规、行业标准和地方政策。2.合同主体及资质要求2.1施工单位资质要求施工单位须具备建设行政主管部门核发的相应等级的施工资质证书,且在有效期内。2.2监理单位资质要求监理单位须具备建设行政主管部门核发的甲级或乙级工程监理资质证书,且在有效期内。2.3设计单位资质要求设计单位须具备建设行政主管部门核发的相应等级的设计资质证书,且在有效期内。3.工程概况3.1工程名称及地点工程名称:绿色建筑建设工程工程地点:市区街道3.2工程规模及类型工程规模:平方米工程类型:住宅楼、商业楼及配套设施3.3工程建设工期工程建设工期:自合同签订之日起个月。4.工程施工范围及内容4.1施工范围本工程包括地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等全部施工内容。4.2施工内容(1)地基基础工程;(2)主体结构工程;(3)装饰装修工程;(4)设备安装工程;(5)室外工程;(6)其他相关工程。5.环保标准及措施5.1环保标准本工程须符合《绿色建筑评价标准》的相关要求,包括节能、节地、节水、节材、环保等方面。5.2环保措施(1)施工过程中应采取有效措施,减少扬尘、噪音、废水等污染;(2)合理利用和节约资源,降低建筑垃圾产生;(3)采用环保型材料,减少有害物质排放;(4)加强施工现场环境管理,确保符合环保要求。5.3环保验收本工程在施工过程中及竣工验收阶段,应按照相关环保标准进行验收,确保工程符合环保要求。6.施工组织设计及施工方案6.1施工组织设计施工单位应编制详细的施工组织设计,明确施工工艺、进度安排、质量保证措施、安全防护措施等。6.2施工方案(1)施工顺序及流水段划分;(2)施工方法及工艺流程;(3)施工资源配置;(4)施工进度计划;(5)质量控制措施;(6)安全防护措施。8.工程质量及验收标准8.1工程质量施工单位应严格按照国家有关工程质量标准、设计文件和施工图纸的要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。8.2验收标准(1)地基基础工程验收标准:符合《地基与基础工程施工质量验收规范》的要求。(2)主体结构工程验收标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求。(3)装饰装修工程验收标准:符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的要求。(4)设备安装工程验收标准:符合《建筑设备安装工程施工质量验收规范》的要求。(5)室外工程验收标准:符合《建筑工程施工质量验收规范》的要求。9.工程造价及结算9.1工程造价工程造价应根据施工图纸、设计文件、市场价格及合同约定进行编制,并经双方确认。9.2结算方式(1)工程进度款按月结算,每月结算额为当月实际完成工程量与合同约定单价之积。(2)结算款支付比例:开工前支付合同总额的10%作为预付款;工程进度款每月支付合同总额的20%;竣工验收合格后支付合同总额的30%;保修期满后支付剩余款项。10.工程款支付及结算10.1工程款支付方式(1)银行转账支付;(2)现金支付(限于合同规定的特殊情况)。10.2结算程序(1)施工单位提交工程进度款申请;(2)监理单位审核并确认;(3)建设单位审批;(4)施工单位与建设单位结算。11.施工安全及文明施工11.1施工安全施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全,预防事故发生。11.2文明施工(1)施工现场应保持整洁,垃圾及时清运;(2)施工人员应遵守施工现场管理规定,文明施工;(3)施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。12.争议解决方式12.1争议解决原则发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决方式(1)协商解决;(2)仲裁;(3)诉讼。13.合同解除及终止13.1合同解除条件(1)一方违约,经另一方催告后,违约方在合理期限内仍未履行;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)法律法规规定或双方约定的其他解除条件。13.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满;(2)工程竣工验收合格;(3)合同约定的其他终止条件。14.合同生效及期限14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲方(建设单位)、乙方(施工单位)以外的,根据合同约定参与工程建设活动的任何单位或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、融资机构等。1.2第三方介入范围(1)工程监理:对施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度符合合同约定和有关标准。(2)工程设计:提供工程所需的设计方案和施工图纸。(3)咨询与评估:对工程的技术、经济、环境等方面进行咨询和评估。(4)检测与认证:对工程材料、设备、施工过程进行检测,确保符合相关标准和规范。(5)融资与担保:为工程建设提供资金支持和担保服务。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序(1)甲乙双方在合同中约定需要第三方介入的项目及具体要求;(2)甲乙双方共同选定第三方,并签订相应的合作协议;(3)第三方按照合作协议及本合同的规定履行职责。2.2第三方介入条件(1)第三方具备相应的资质和条件;(2)第三方同意按照本合同约定履行职责;(3)甲乙双方同意第三方介入。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定第三方责任限额的界定如下:(1)第三方因自身原因导致的工程损失,由第三方承担全部责任;(2)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致的工程损失,由甲乙双方各自承担相应责任;(3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致的工程损失,由甲乙双方协商解决。3.2第三方责任限额(1)第三方责任限额为合同总额的%;(2)第三方责任限额包括直接经济损失和因责任造成的间接经济损失;(3)第三方责任限额以实际损失为准,超过责任限额的部分由甲乙双方共同承担。4.第三方与其他各方的责任划分4.1甲方与第三方责任划分(1)甲方负责提供工程所需的相关资料、场地、设施等;(2)甲方负责支付第三方服务费用;(3)甲方对第三方的履约情况进行监督。4.2乙方与第三方责任划分(1)乙方负责按照第三方提供的设计图纸和施工要求进行施工;(2)乙方负责与第三方进行技术沟通和协调;(3)乙方负责对第三方的检测、认证等结果进行核实。4.3第三方与甲乙双方责任划分(1)第三方按照合同约定履行职责,对自身

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论