版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑物拆除与绿色拆除材料应用合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有其他相关方,请填写名称)地址:(如有其他相关方,请填写地址)联系人:(如有其他相关方,请填写联系人)联系电话:(如有其他相关方,请填写联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度建筑物拆除工程中的权利、义务和责任,以及绿色拆除材料的应用,共同推进建筑拆除行业的可持续发展。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)建筑物拆除:指拆除已失去使用价值的建筑物,包括结构拆除、设备拆除等。(2)绿色拆除:指在拆除过程中,尽量减少对环境的影响,采用环保、节能、可回收利用的拆除材料和技术。3.2关键词解释(1)合同期限:2025年度,自合同生效之日起至2025年12月31日止。(2)拆除工程:指甲方指定的建筑物拆除工程。(3)绿色拆除材料:指符合国家环保、节能、可回收利用标准的拆除材料。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成拆除工程。(2)甲方有权对拆除工程进行监督、检查,确保工程质量和进度。(3)甲方有权要求乙方在拆除过程中,采取有效措施,确保拆除区域的安全。(4)甲方应按照合同约定,支付乙方拆除工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成拆除工程。(2)乙方应确保拆除工程质量和安全,采用绿色拆除材料和技术。(3)乙方应配合甲方对拆除工程进行监督、检查。(4)乙方应按照合同约定,及时向甲方提供拆除工程进度报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同履行时间为2025年度,自合同生效之日起至2025年12月31日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的建筑物拆除工程现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用绿色拆除材料和技术,完成拆除工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应签署终止合同协议;(3)终止合同协议生效后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定,将拆除工程现场清理完毕;(2)双方应按照约定,结算拆除工程款项;(3)本合同终止后,双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)拆除工程费用:包括但不限于建筑物拆除、设备拆除、垃圾清运等费用。(2)绿色拆除材料费用:包括但不限于可回收材料、环保材料等费用。(3)施工管理费用:包括但不限于现场管理、人员管理、协调管理等费用。(4)安全防护费用:包括但不限于安全防护设施、人员培训等费用。(5)其他相关费用:包括但不限于设计费、监理费、验收费等。7.2支付方式(1)拆除工程费用:甲方应在工程验收合格后30日内支付拆除工程费用的80%。(2)绿色拆除材料费用:甲方应在材料进场后30日内支付绿色拆除材料费用的50%。(3)施工管理费用:甲方应在施工过程中根据实际发生情况,每月支付施工管理费用的30%。(4)安全防护费用:甲方应在施工过程中根据实际发生情况,每月支付安全防护费用的20%。(5)其他相关费用:甲方应在相关费用发生后30日内支付。7.3支付时间甲方支付费用的具体时间如下:(1)拆除工程费用:验收合格后的30日内。(2)绿色拆除材料费用:材料进场后的30日内。(3)施工管理费用:每月的25日前。(4)安全防护费用:每月的25日前。(5)其他相关费用:费用发生后的30日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供支付证明。(2)乙方应在收到支付款项后,向甲方提供收款证明。(3)如甲方未按约定时间支付费用,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。(2)甲方未按约定履行合同义务的,应向乙方支付违约金,违约金按实际损失的一定比例计算。8.2乙方违约(2)乙方未按约定使用绿色拆除材料的,应向甲方支付违约金,违约金按未使用绿色拆除材料价值的千分之五计算。8.3赔偿金额和方式(1)赔偿金额:根据双方协商或法律诉讼判决确定。(2)赔偿方式:违约方应以货币形式向对方支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)拆除工程的技术方案和相关信息。(2)绿色拆除材料的生产技术和相关信息。(3)合同履行过程中的商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)对保密内容进行严格管理,采取必要的技术和行政措施防止泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。(2)不可抗力发生导致合同无法履行的,双方应协商解决。(3)如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分合同的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的合同。(2)合同约定不得转让的条款。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对拆除工程的质量、进度、安全等方面的监督检查权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对绿色拆除材料的选择权和使用监督权。(2)甲方保留对拆除工程中涉及的技术秘密和商业秘密的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助,确保合同顺利履行。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供拆除工程所需的相关资料和条件。(2)乙方应按照甲方要求,提供拆除工程所需的技术支持和配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,取代了之前所有关于本合同主题的口头或书面协议。16.3增减条款本合同任何条款的增减均应以书面形式进行,未经双方书面同意,任何增减均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):年月日乙方(盖章):代表人(签字):年月日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的建筑物拆除工程相关资料,包括但不限于建筑图纸、拆除方案等。2.乙方提供的绿色拆除材料清单及质量检测报告。3.施工过程中产生的相关文件,如施工日志、验收报告等。4.双方协商一致的其他附件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:甲方未在约定时间内支付费用,视为违约。未按约定履行合同义务:甲方未按合同约定履行其权利和义务,视为违约。未提供拆除工程所需资料:甲方未在约定时间内提供拆除工程所需的相关资料,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成拆除工程:乙方未在约定时间内完成拆除工程,视为违约。未按约定使用绿色拆除材料:乙方未按合同约定使用绿色拆除材料,视为违约。未提供拆除工程所需的技术支持和配合:乙方未按甲方要求提供技术支持和配合,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间因设立、变更、终止民事权利义务关系而发生的民事法律关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动中的民事法律关系的法律规范。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:当事人一方违约时,按照约定向对方支付一定数额的金钱。5.补充协议:对原有合同的修改和补充。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:甲方应按照合同约定支付费用,如遇特殊情况,应及时与乙方协商,寻求解决方案。2.问题:乙方未按时完成拆除工程。解决办法:乙方应按照合同约定完成拆除工程,如遇特殊情况,应及时与甲方协商,寻求解决方案。3.问题:绿色拆除材料质量不符合要求。解决办法:乙方应使用符合国家环保、节能、可回收利用标准的绿色拆除材料,如发现材料质量不符合要求,应及时更换。4.问题:拆除工程现场安全管理不到位。解决办法:双方应加强现场安全管理,确保拆除工程安全顺利进行。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商不成时,可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息第三方名称:(请填写第三方名称)地址:(请填写第三方地址)联系人:(请填写第三方联系人)联系电话:(请填写第三方联系电话)2.第三方职责第三方负责提供绿色拆除材料,并保证材料符合国家相关标准和合同要求。第三方负责对提供的绿色拆除材料进行质量检测,并提供检测报告。3.第三方权利第三方有权要求甲方按照合同约定支付绿色拆除材料费用。第三方有权要求甲方对提供的绿色拆除材料的使用情况进行监督。4.第三方义务第三方应按照合同约定提供绿色拆除材料,并保证材料质量。第三方应配合甲方和乙方对拆除工程进行监督和检查。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付拆除工程费用。乙方有权要求甲方提供拆除工程所需的场地和条件。乙方有权要求甲方对拆除工程的质量和安全进行监督。2.乙方利益条款乙方有权获得合同约定的利润分成。乙方有权要求甲方在拆除工程完成后,对拆除现场进行清理和恢复。3.甲方的违约及限制条款若甲方未按时支付拆除工程费用,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金。若甲方未提供拆除工程所需的场地和条件,乙方有权要求甲方承担相应的责任。甲方不得单方面更改合同内容,否则乙方有权拒绝执行。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定完成拆除工程。甲方可要求乙方使用符合国家环保标准的绿色拆除材料。甲方可要求乙方对拆除工程的质量和安全进行监督。2.甲方的利益条款甲方可获得拆除工程完成后建筑物的使用权。甲方可获得拆除工程产生的部分利润。3.乙方的违约及限制条款若乙方未按时完成拆除工程,甲方有权要求乙方支付违约金。若乙方未使用符合国家环保标准的绿色拆除材料,甲方有权要求乙方更换材料并承担相应费用。乙方不得将拆除工程转包给其他单位或个人,否则甲方有权解除合同。全文完。2025年度建筑物拆除与绿色拆除材料应用合同1合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的与意义1.3合同双方基本信息1.4合同期限与生效条件1.5合同解除与终止条件第二章建筑物拆除工程概述2.1拆除工程范围2.2拆除工程地点2.3拆除工程内容2.4拆除工程进度安排2.5拆除工程质量要求第三章绿色拆除材料应用3.1绿色拆除材料种类3.2绿色拆除材料供应要求3.3绿色拆除材料使用规范3.4绿色拆除材料质量标准3.5绿色拆除材料验收程序第四章工程施工管理4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工人员管理4.4施工设备管理4.5施工安全管理第五章工程款项支付5.1款项支付方式5.2款项支付时间5.3款项支付比例5.4款项支付条件5.5款项支付违约责任第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收组织6.4验收结果处理6.5验收争议解决第七章保密与知识产权7.1保密条款7.2知识产权归属7.3侵权责任第八章违约责任8.1违约行为定义8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准8.4违约争议解决第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序9.4合同解除与终止后的处理第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同附件11.1附件一:建筑物拆除工程范围及内容11.2附件二:绿色拆除材料清单11.3附件三:施工组织设计11.4附件四:工程款项支付计划第十二章合同签署与生效12.1合同签署12.2合同生效12.3合同备案第十三章合同变更与补充13.1合同变更程序13.2合同补充条款13.3合同变更与补充的效力第十四章合同终止后的处理14.1工程移交14.2残余物资处理14.3环保验收14.4合同终止后的费用结算合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.1.2根据《绿色建筑评价标准》及相关政策文件1.2合同目的与意义1.2.1实现建筑物的安全、高效拆除1.2.2推广应用绿色拆除材料,减少环境污染1.3合同双方基本信息1.3.1拆除方:[拆除方名称]1.3.2材料供应商:[材料供应商名称]1.3.3施工单位:[施工单位名称]1.4合同期限与生效条件1.4.1合同期限:自2025年1月1日起至2025年12月31日止1.4.2合同生效条件:双方签字盖章后生效1.5合同解除与终止条件1.5.1双方协商一致1.5.2因不可抗力导致合同无法履行1.5.3违约方严重违约第二章建筑物拆除工程概述2.1拆除工程范围2.1.1拆除建筑物主体结构2.1.2拆除附属设施及附属建筑物2.2拆除工程地点[拆除工程具体地点]2.3拆除工程内容2.3.1拆除工程前期准备2.3.2拆除工程施工2.3.3拆除工程后期清理2.4拆除工程进度安排[拆除工程进度安排表]2.5拆除工程质量要求2.5.1拆除工程应符合相关质量标准2.5.2拆除工程应确保安全、环保第三章绿色拆除材料应用3.1绿色拆除材料种类3.1.1低碳环保型拆除材料3.1.2可回收利用型拆除材料3.2绿色拆除材料供应要求3.2.1材料供应商应提供符合环保要求的拆除材料3.2.2材料供应商应保证材料质量3.3绿色拆除材料使用规范3.3.1拆除过程中应遵循绿色拆除材料使用规范3.3.2拆除材料使用过程中应确保环保、安全3.4绿色拆除材料质量标准3.4.1材料应符合国家标准及行业规范3.4.2材料性能指标应符合合同约定3.5绿色拆除材料验收程序3.5.1材料供应商应提供材料质量证明文件3.5.2双方共同验收材料质量第四章工程施工管理4.1施工组织设计4.1.1施工单位应制定施工组织设计4.1.2施工组织设计应符合合同要求4.2施工现场管理4.2.1施工单位应负责施工现场的管理4.2.2施工现场应保持整洁、有序4.3施工人员管理4.3.1施工单位应配备合格施工人员4.3.2施工人员应接受专业培训4.4施工设备管理4.4.1施工单位应确保施工设备完好4.4.2施工设备应定期维护保养4.5施工安全管理4.5.1施工单位应制定施工安全措施4.5.2施工过程中应确保人员安全第五章工程款项支付5.1款项支付方式5.1.1银行转账5.1.2现金支付5.2款项支付时间5.2.1拆除工程完成后支付5.2.2材料供应商提供材料后支付5.3款项支付比例5.3.1拆除工程款支付比例:[具体比例]5.3.2材料供应商材料款支付比例:[具体比例]5.4款项支付条件5.4.1拆除工程验收合格5.4.2材料供应商提供合格材料5.5款项支付违约责任5.5.1违约方应承担违约责任5.5.2违约责任包括但不限于支付违约金第六章工程验收6.1验收标准6.1.1符合国家及行业标准6.1.2符合合同约定6.2验收程序6.2.1双方共同验收6.2.2验收记录6.3验收组织6.3.1验收组织由双方共同组成6.4验收结果处理6.4.1验收合格,工程交付使用6.4.2验收不合格,进行整改6.5验收争议解决6.5.1双方协商解决6.5.2协商不成,提交仲裁或诉讼第七章保密与知识产权7.1保密条款7.1.1双方应对合同内容保密7.1.2未经对方同意,不得向第三方泄露7.2知识产权归属7.2.1合同产生的知识产权归双方共有7.2.2双方可协商知识产权的归属及使用7.3侵权责任7.3.1任何一方侵犯对方知识产权,应承担侵权责任7.3.2侵权责任包括但不限于赔偿损失第八章违约责任8.1违约行为定义8.1.1拆除方未按合同约定完成拆除工程8.1.2材料供应商未按合同约定提供材料8.1.3施工单位未按合同约定进行施工8.1.4双方未按合同约定支付款项8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金8.2.2违约金按合同约定比例计算8.3违约赔偿标准8.3.1拆除工程延期完成,按每日赔偿合同总金额的[具体比例]8.3.2材料供应商提供的材料不合格,按材料总价款赔偿8.3.3施工单位施工质量不合格,按工程总价款赔偿8.4违约争议解决8.4.1双方协商解决8.4.2协商不成,提交仲裁或诉讼第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3违约方严重违约9.2合同终止条件9.2.1拆除工程完成9.2.2材料供应完毕9.2.3双方达成终止合同协议9.3合同解除与终止程序9.3.1提出解除或终止合同的一方应提前[具体天数]通知对方9.3.2双方协商确定解除或终止合同的具体事宜9.4合同解除与终止后的处理9.4.1工程移交9.4.2残余物资处理9.4.3环保验收9.4.4合同终止后的费用结算第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构:[具体仲裁机构名称]10.2.2人民法院:[具体人民法院名称]10.3争议解决程序10.3.1双方提交争议材料10.3.2争议解决机构组织调解或审理10.3.3争议解决机构作出裁决或判决10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担10.4.2双方另有约定的,从其约定第十一章合同附件11.1附件一:建筑物拆除工程范围及内容11.2附件二:绿色拆除材料清单11.3附件三:施工组织设计11.4附件四:工程款项支付计划第十二章合同签署与生效12.1合同签署12.1.1双方代表签字盖章12.1.2合同签署日期12.2合同生效12.2.1合同自签署之日起生效12.3合同备案12.3.1合同备案手续由双方共同办理第十三章合同变更与补充13.1合同变更程序13.1.1双方协商一致13.1.2签订变更协议13.2合同补充条款13.2.1双方可根据实际情况增加补充条款13.2.2补充条款与本合同具有同等法律效力13.3合同变更与补充的效力13.3.1合同变更与补充自变更协议或补充条款签署之日起生效第十四章合同终止后的处理14.1工程移交14.1.1拆除工程完成后,拆除方应将场地移交材料供应商和施工单位14.2残余物资处理14.2.1残余物资由材料供应商负责回收和利用14.3环保验收14.3.1拆除工程完成后,应进行环保验收,确保符合环保要求14.4合同终止后的费用结算14.4.1合同终止后,双方应进行费用结算,结清所有款项合同签署:拆除方(盖章):_________材料供应商(盖章):_________施工单位(盖章):_________日期:_________年_________月_________日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对拆除工程进行全过程项目管理,包括但不限于工程设计、施工方案、材料采购、工程进度、质量监督等。1.1.2甲方应确保项目管理的合法合规,并承担相应的管理责任。1.2甲方付款条件1.2.1甲方应在拆除工程进度达到合同约定节点时,按照约定的付款比例支付工程款。1.2.2甲方有权对拆除工程的质量、进度和材料使用情况进行监督检查,如发现不符合合同要求,有权要求乙方进行整改或暂停付款。1.3甲方验收权1.3.1甲方有权对拆除工程进行验收,验收合格后方可支付尾款。1.3.2甲方验收不合格的,乙方应立即整改,直至验收合格。1.4甲方对绿色拆除材料的审批权1.4.1甲方有权对乙方提供的绿色拆除材料进行审批,确保材料符合环保要求。1.4.2甲方有权要求乙方更换不符合要求的绿色拆除材料。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方自主管理权2.1.1乙方有权自主进行拆除工程施工和管理,包括但不限于工程设计、施工方案、材料采购、工程进度、质量监督等。2.1.2乙方应确保项目管理的合法合规,并承担相应的管理责任。2.2乙方进度保证2.2.1乙方应确保拆除工程按合同约定的时间节点完成,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。2.2.2乙方应提供详细的工程进度报告,甲方有权对进度进行监督。2.3乙方质量保证2.3.1乙方应确保拆除工程的质量符合合同约定的标准,如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的修复责任和赔偿责任。2.3.2乙方应提供质量保证书,保证拆除工程的质量。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介的选任3.1.1第三方中介由双方共同选任,应具备相关资质和经验。3.1.2第三方中介的选任应遵循公开、公平、公正的原则。3.2第三方中介的职责3.2.1第三方中介负责对拆除工程进行监督和检查,确保工程质量和进度符合合同要求。3.2.2第三方中介应定期向双方报告工程进展情况,并提出建议和意见。3.3第三方中介的费用3.3.1第三方中介的费用由双方按比例分担。3.3.2第三方中介的费用应在合同中明确约定。3.4第三方中介的争议解决权3.4.1第三方中介在履行职责过程中,如发现争议,有权向双方提出建议和解决方案。3.5第三方中介的独立性3.5.1第三方中介在履行职责过程中,应保持独立性,不得偏袒任何一方。3.5.2第三方中介应公正、客观地处理争议,确保双方权益。附件及其他补充说明一、附件列表:1.建筑物拆除工程范围及内容2.绿色拆除材料清单3.施工组织设计4.工程款项支付计划5.第三方中介资质证明文件6.第三方中介服务合同7.拆除工程质量保证书8.拆除工程进度报告9.拆除工程验收报告10.残余物资处理方案二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项乙方未按合同约定完成拆除工程或提供材料乙方提供的材料不符合合同约定的环保要求乙方未按合同约定进行施工,导致工程进度延误或质量不合格双方未按合同约定进行验收或争议解决2.违约行为认定:甲方未按时支付款项,经催告后仍未支付,视为违约乙方未按合同约定完成拆除工程或提供材料,经甲方确认后,视为违约乙方提供的材料经检测不符合环保要求,视为违约乙方施工导致工程进度延误或质量不合格,经第三方中介或甲方确认后,视为违约双方未按合同约定进行验收或争议解决,经第三方中介或法院判决后,视为违约三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。4.仲裁:指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指向人民法院提起诉讼,请求人民法院对合同纠纷进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方提供的绿色拆除材料不符合环保要求。解决办法:要求乙方更换符合环保要求的材料,并承担更换材料的费用。2.问题:拆除工程进度延误。解决办法:要求乙方采取措施加快工程进度,并按延误天数赔偿甲方损失。3.问题:拆除工程质量不合格。解决办法:要求乙方进行整改,直至达到合同约定的质量标准,并承担整改费用。4.问题:双方对工程验收结果有争议。解决办法:由第三方中介进行再次验收,或提交仲裁或诉讼解决争议。五、所有应用场景:1.建筑物拆除工程2.绿色拆除材料采购与应用3.拆除工程施工与管理4.拆除工程款项支付5.拆除工程验收与争议解决全文完。2025年度建筑物拆除与绿色拆除材料应用合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1拆除方信息1.2材料供应商信息2.项目概述2.1拆除项目名称2.2拆除项目地点2.3拆除项目规模3.拆除工程范围及内容3.1拆除工程范围3.2拆除工程内容4.绿色拆除材料应用4.1绿色拆除材料种类4.2绿色拆除材料质量要求4.3绿色拆除材料供应方式5.拆除工程进度安排5.1工程总工期5.2各阶段工期6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款7.质量保证与验收7.1质量保证期7.2验收标准7.3验收程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1拆除方违约责任9.2材料供应商违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:拆除工程量清单12.2附件二:绿色拆除材料清单12.3附件三:验收报告13.其他约定13.1不可抗力条款13.2通知与送达13.3合同变更与补充14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1拆除方信息1.1.1拆除方名称:________________________1.1.2拆除方地址:________________________1.1.3拆除方法定代表人:_________________1.1.4拆除方联系电话:____________________1.2材料供应商信息1.2.1材料供应商名称:____________________1.2.2材料供应商地址:____________________1.2.3材料供应商法定代表人:______________1.2.4材料供应商联系电话:_________________2.项目概述2.1拆除项目名称:________________________2.2拆除项目地点:________________________2.3拆除项目规模:________________________3.拆除工程范围及内容3.1拆除工程范围:________________________3.2拆除工程内容:________________________4.绿色拆除材料应用4.1绿色拆除材料种类:____________________4.2绿色拆除材料质量要求:_________________4.3绿色拆除材料供应方式:_________________5.拆除工程进度安排5.1工程总工期:________________________5.2各阶段工期:________________________6.工程款支付方式6.1预付款:________________________6.2进度款:________________________6.3结算款:________________________7.质量保证与验收7.1质量保证期:________________________7.2验收标准:________________________7.3验收程序:________________________8.争议解决8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无9.违约责任9.1拆除方违约责任:9.1.1若拆除方未按时完成拆除工程,每延误一日,应向材料供应商支付相当于每日工程款金额的5%作为违约金。9.1.2若拆除方提供的绿色拆除材料不符合合同约定的质量要求,材料供应商有权要求拆除方无条件更换,并承担因此产生的额外费用。9.2材料供应商违约责任:9.2.1若材料供应商未按时提供绿色拆除材料,每延误一日,应向拆除方支付相当于每日材料费金额的5%作为违约金。9.2.2若材料供应商提供的绿色拆除材料存在质量问题,拆除方有权要求退货,并要求材料供应商承担由此造成的损失。10.合同解除10.1合同解除条件:10.1.1合同一方严重违约,经另一方书面通知后,另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件,使合同无法履行,双方均可解除合同。10.2合同解除程序:10.2.1合同一方拟解除合同时,应提前30日书面通知另一方。10.2.2双方应就合同解除事宜进行协商,达成一致意见后签订解除协议。11.合同生效及终止11.1合同生效条件:11.1.1双方代表在合同上签字盖章。11.1.2合同经合同签订地公证机关公证。11.2合同终止条件:11.2.1拆除工程全部完成,且材料供应商履行完毕材料供应义务。11.2.2双方协商一致,签订终止协议。12.合同附件12.1附件一:拆除工程量清单12.2附件二:绿色拆除材料清单12.3附件三:验收报告13.其他约定13.1不可抗力条款:13.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。13.1.2发生不可抗力事件,双方均免除相应的责任,但应及时通知对方。13.2通知与送达:13.2.1任何一方给对方的通知,应采用书面形式,并通过合同中约定的联系方式送达。13.2.2通知送达的时间以收件人签收时间为准。13.3合同变更与补充:13.3.1本合同如有变更或补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同的一部分。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:________________________14.2合同生效日期:自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方,是指除合同双方(拆除方和材料供应商)以外的,为履行本合同提供专业服务或协助的任何个人、企业或其他组织。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的必要性包括但不限于技术支持、项目管理、质量监督、资金监管等。3.第三方选择与授权3.1第三方的选择应由合同双方协商确定,并需具备相应的资质和经验。3.2合同双方应向第三方授权,明确其在本合同中的权利和义务。4.第三方的责权利4.1第三方责任:4.1.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保提供的服务符合合同要求。4.1.2第三方应对其提供的服务质量承担相应的责任。4.2第三方权利:4.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助,以完成其职责。4.2.2第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。4.3第三方义务:4.3.1第三方应遵守合同约定,保守商业秘密。4.3.2第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 财险反洗钱知识培训课件
- 着眼幼小衔接助力儿童成长幼小衔接培训
- 掌握结构化表达提升沟通效率
- 食材加工知识培训课件
- 二零二五年度大数据分析与应用简易技术服务合同范本2篇
- 2025年度酒店甲醛浓度达标治理合同范本3篇
- 二零二五年度建筑工程施工现场用电补充协议范本3篇
- 中学生寒假计划安排
- 四川省眉山市仁寿县2024-2025学年高二上学期期末考试历史试题(含答案)
- 人教版九年级历史与社会上册说课稿:第一单元 第一课 世界的格局与第一次世界大战
- 合作投资酒店意向合同范例
- 安全教育教案大班40篇
- 叉车工安全培训资料
- 九年级英语教学反思
- 外研新标准初中英语七年级上册册寒假提升补全对话短文练习三附答案解析
- 《旅游消费者行为学》-课程教学大纲
- YY/T 1117-2024石膏绷带
- 苏教版小学三年级科学上册单元测试题附答案(全册)
- 2024年人教版初一语文(上册)期末试卷及答案(各版本)
- 生猪屠宰兽医卫生检验人员理论考试题及答案
- 物流园保安服务投标方案(技术方案)
评论
0/150
提交评论