2021监理工程师《合同管理》考前复习题库及答案

2021监理工程师《合同管理》考前复习题库及

答案

习题1

一、单项选择题

1.FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合

同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基

本竣工”是指(0。

A.完成扫尾、清理施工现场工作

B.完成所有缺陷修复工作

C.能按预定目的交给业主占用或使用

D.完成主体工程的施工任务

2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生

波动，则(D)。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价执行

3.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(D)条款

仍对双方具有约束力。

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内

容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了(C)的

原则。

A.诚实信用

B.全面履行

C.法定履行

D.约定履行

5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标

书进行详评，以确定候选中标人的是(B)。

A.专家评审

B.定性评审

C.定量评审

D.资格评审

6.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少

于换人前(A)天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的

书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

7.合同被变更、撤销的前提是(C)。

A.合同欠缺生效条件

B.合同无效

C.当事人提出请求

D.人民法院有权变更、撤销合同

8.FIDIC《施工合同条件》中，选择指定分包商的基本原则

是⑻。

A.由承包商负责协调管理

B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

C.指定分包商的违约责任由承包商承担

D.承包商应向指定分包商收取协调管理费

9.FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合

同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基

本竣工”是指(0。

A.完成扫尾，清理施工现场工作

B.完成所有缺陷修复工作

C.能按预定目的交给业主占用或使用

D.完成主体工程的施工任务

10.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由

保证人承担责任的保证是(A)。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.法定保证

D.委托保证

二、多项选择题

1.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的

包括(ABD)o

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.递送投标书

D.无价格的商业广告

E.发出中标通知书

2.FIDIC《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(ABCE)

时可能被采纳。

A.可加速完工

B.可降低业主实施、维护或运行工程费用

C.为业主带来利益

C.可降低施工成本

E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

3,下列关于设计变更程序的说法，正确的是(BE)。

A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应在规

划管理部门备案

B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

D.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须

经工程师同意

E.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获

得收益的'分担或分享，由发包人和承包人另行约定

4.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有

(ABC)o

A.主体具有特定的资格条件和资质条件

B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的

制约

D.合同标的是质量、进度、投资三控制

E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合

同性质

5.确定变更价款的原则包括(ABCD)。

A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更

合同价款

C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变

更合同价款

D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出

适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出

适当的变更价格，必须经发包人确认后执行

6,下列对索赔的表述。正确的是(AD)o

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.索赔依据应在合同中有明确根据

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

D.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

7.某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有

效期内没有完成评标和定标，则投标人有权(ACE)。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

c.拒签延长投标保函有效期

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求返还投标保证金

8,下列导致委托代理关系终止的是(BCDE)。

A.被代理人取得或恢复民事行为能力

B.代理期限届满或代理事项完成

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

E.作为代理人或被代理人的法人终止

9.FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包

括(BC)发布的指令。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商代表

D.监理工程师代表

E.经承包商代表确认的监理工程师

10.依据《中华人民共和国合同法》,下列有关解决合同争

议方式的表述中，错误的有(BE)。

A.当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

习题2

单选

1.关于工程设计单位承揽建设工程设计业务的说法，错误的是

()o

A.建设工程设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽

建设工程设计业务

B.禁止建设工程设计单位超越其资质等级许可的范围承揽

建设工程计业务

C.建设工程设计单位可以允许其他单位或者个人以本单位

的名义承揽建设工程设计业务

D.禁止以其他建设工程设计单位的名义承揽建设工程计业

务

2.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用（）的方式

进行。

A.国内招标

B.邀请招标

C.国际招标

D.公开招标

3.关于施工招标现场踏勘的说法，错误的是（）。

A.招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目

现场

B.踏勘人承担自己踏勘现场发生的费用

C.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生

的人员伤亡和财产损失

D.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境

情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此

做出的判断和决策负责

4.项目总投资在（）万元人民币以上的勘察、设计、施工、

监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采

用招标方式委托工作任务。

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

5.建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包

不包括（）o

A.采用特定的专利或者专有技术的

B.建筑艺术造型有特殊要求的

C.建设工程勘察设计

D.国务院规定的其他建设工程的勘察、设计

6.构成了合同法律关系的三要素不包括（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律关系权力

7.下列关于评标委员会的表述，错误的是（）o

A.评标委员会的成员人数应为5人以上单数

B.在评标委员会成员中，招标人以外的专家人数不得少于成

员总数的1/3

C.评标委员会中的专家人选应采用在专家名册中以随机抽

取的方式确定

D.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入

的应当更换

8.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权

利和承担民事义务的组织的是（）o

A.自然人

B.法人

C.公民

D.其他组织

9.属于社会事件的是()o

A.建设工程合同当事人违约

B.战争、罢工

C.地震、台风

D.当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系

10.应当遵循“平等、自愿、公平、诚实信用”的原则的是

()o

A.代理活动

B.保险

C.担保活动

D.抵押

1L某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在

完成设计任务的30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设

单位向设计院发出终止合同的通知。依据《建设工程设计合同(示

范文本)》的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为

()o

A.设计院没收建设单位支付的定金

B.建设单位支付合同设计费的50%

C.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设

计费的30%

D.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设

计费的50%

12.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人

应（）。

A.退还定金

B.支付设计费的2%的违约金

C.退还定金并赔偿发包人损失

D.双倍返还定金

13.在建设项目施工工程中，采用外商供应的大型设备，如

需使用外商提供的制造图纸，（）应负责对外商的设计资料进

行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

14.关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表

述，不正确的是（）o

A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的'照明、围栏设

施为承包人的义务

B.办理施工许可证为发包人的义务

C.属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完

成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人

的有关损失，延误的工期相应顺延

D.已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负

责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担

修复费用

15.1995年6月30日，第八届全国人民代袤大会常务委员

会第十四次会议通过《担保法》，自（）起施行。《物权法》

也对担保作出了一定的规定。

A.1995年7月1日

B.1996年1月1日

C.1995年8月1日

D.1995年10月1日

16.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，

（）应当对全部债务承担责任。

A.法人

B.代理人

C.保证人

D.担保人

17.《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，办理

施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业,

以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律法规规定

的申请批准手续是（）的义务。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.总工程师

18.不可以作为抵押物的是（）。

A.土地所有权

B.交通运输工具

C.建设用地使用权

D.正在建造的建筑物

19.约定的担保物权，以转移占有为特征的是（）。

A.质权

B.债权

C.抵押权

D.代理权

20.标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，

因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）

天内无条件支付”。

A.7

B.14

C.21

D.30

参考答案：

l.C2.D3.B4.C5.C6.D7.B8.B9.B10.C

11.B12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.A20.A

21.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投

标书中投标人的名称应为（）。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

参考答案：A解析：参见教材P4法人资格应当具备以下条

件：

1）依法成立。

2）有必要的财产或者经费。

3）有自己的名称、组织机构和场所。

4）能够独立承担民事责任。

22.关于合同鉴定的说法，正确的是（）。

A.经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴定

C.合同鉴定的.效力不限于我国国内

D.合同鉴定由工商行政管理机关作出

参考答案：D解析：参见教材P19合同鉴证是工商行政管

理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。

23.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交

货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重

恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为

行使的是（）o

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

参考答案：C解析：参见教材P39先履行抗辩权，又称不

安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应

当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在

对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。

应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之

一的，可以中止履行：

1）经营状况严重恶化；

2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；

3）丧失商业信誉；

4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

24.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法

律效力的是（）。

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

参考答案：D解析：参见教材P47诉讼，是指合同当事人

依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，

作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活

动。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解

决争议的最终方式。

25.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施

工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款3000万元，并与

B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍

卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B

银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A,B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

参考答案：A解析：参见教材P11债务履行期届满抵押权

人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变

卖该抵押物所得的价款受偿，并按抵押物登记的先后顺序清偿，

顺序相同的，按照债权比例清偿;抵押物折价或者拍卖、变卖后,

其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清

偿。

26.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于

（）0

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

参考答案：B

27.要约与要约邀请的共同特征是（）0

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

参考答案：C

28.关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确

的是（的

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

参考答案：C

29.某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理

合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（）。

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁，后仲裁的程序解决争议

参考答案：B

30.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人

承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

参考答案：D

多选

第1题

依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的

说法中，正确的有（）o

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单

位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技

术顾问

正确答案：AB

第2题

对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的

质疑，招标人的正确处理方式有（）o

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解咎应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案：AE

第3题

（2008年）招标准备阶段招标人的主要工作包括（）。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标文件

E.资格预审

正确答案：ABD

第4题

在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价

款不能及时支付，贝M）。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E.承包人可以留置该工程

正确答案：BC

第5题

对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（）o

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案：BCD

第6题

根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下

列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项

包括（）o

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

正确答案：ABDE

第7题

下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，

正确的有（）o

A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任

期限产生影响

E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用

日为保险责任终止日

正确答案：ACE

第8题

依据《合同法》规定，（）的合同属于无效合同。

A.恶意串通损害第三人利益

B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C.订立合同时显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

E.损害公共利益订立

正确答案：ABDE

第9题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,下列监理工作

中，属于附加监理工作的有（）o

A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B,由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

正确答案：ABC

第10题

根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理

人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部

分的有（）o

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函

E.规范和规程

正确答案：ABC

第11题

建设工程一切险的被保险人可以包括（）o

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商

正确答案：ABCD

第12题

关于资格预审，下列说法正确的是（）o

A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部

分

B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复

评定

C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的

综合素质

D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

正确答案：ACD

第13题

根据建设工程委托监理合同示范文本的'规定，下列权利中,

监理人执行监理业务时可以行使的有（）o

A.工程设计的建议权B.工程项目质量、工期和费用的监督

控制权

C.施工承包单位的选定权D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案：ABE

第14题

《建设工程委托监理合同（示范文本）》中赋予监理人的权利

包括（）o

A.终止合同的权利

B.负责合同的协调管理

C.合同承包人的选定权

D.委托监理工程重大事项的决定权

E.完成监理任务后获得酬金的权利

正确答案：AE

第15题

工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料

可以作为合理的依据。

A.中标意向书

B.经工程师认可的施工进度计划

C.工程师发布的各种书面指令

D.招标时的标前会议记录

E.各类财务凭证

正确答案：BCE

第16题

根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招

标的有（）o

A.大型基础设施建设项目

B.涉及国家安全的保密工程项目

C.国家融资的工程项目

D.世界银行贷款项目

E.采用特定专有技术施工的项目

正确答案：ACD

第17题

在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）o

A.按时提供设计依据文件和基础资料

B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收

C.负责审查外商提供的设计资料

D.解决施工中出现的设计问题

E.保护发包人的知识产权

正确答案：CDE

第18题

按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中

（）o

A.将中标结果通知未中标的投标人

B.与投标人就投标价格进行谈判

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案：BCD

第19题

《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要

义务包括（）o

A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权

益

B.推荐选择工程的施工单位

C.选派合格的监理人员及总监理工程师

D.不得泄露与工程有关的保密资料

E.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案：ACD

第20题

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定

不明确，则可（）确定交货地点。

A.由双方协商

B.由采购方自行

C.按交易习惯

D.由供货方自行

E.按供货方所在地

正确答案：ACE

21、合同履行地点没有约定或约定不明确，下定方法的表述,

正确的是（）

A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

22、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中

（）的效力。

A.清理条款

B.质量条款

C.结算条款

D.风险条款

23、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（）

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部

条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以

明确

24、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施

工（）

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

25、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包

人承担违约责任的方式有（）

A.支付违约金

B.赔偿损失

C.顺延工期

D.继续履行

E.采取补救措施

26、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（）

A.对合同及时编号、统一管理

B.签发到货质量证明

C.分析合同的执行情况

D.监督合同的履行

E.按合同约定的价格和结算条款办理结算

27、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（）

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日即缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

28、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括

（）

A.工程概况B项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

29、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生

而失效，这此事由包括（）

A.要约人依法撤回要约

B.要约人依法撤销要约

C.拒绝要约的通知到达要约人

D.受要约人对要约内容作出变更

E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺

30、委托合同的基本特征有（）

A.合同的标的是劳务

B.必须是有偿合同

C.合同是诺成，非要式合同

D.条款内不包括违约责任

E.合同是双务的

21.B、D22.A、B、C23.A、B、C、E24.A、B、C、E

25.A、B、D、E26.A、D27.A、B28.A、B、E

29.B、C、D、E30.A、C、E

习题3

多选题:

1.法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包

括（）。

A.合伙企业

B.法人的分支机构

C.个人独资企业

D.自然人

E.不具备法人资格的联营体

2.委托代理关系终止的原因有（）o

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人或代理人死亡

D,作为被代理人或者代理人的法人终止

E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

3.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。

A.主合同

B.双方的房产

C.抵押合同

D.双方的固定资产

E.抵押物的所有权证书

4.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（）。

A.提供第三人信用担保

B.银行出具履行保函

C.提交履约保证金

D.担保公司出具履约保函

E.提交工程预付款

5.根据《合同法》的规定，下列关于债务承担的表述中，正

确的是（）。

A.债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给

第三人的情况

B.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经

债权人的同意

C.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从

债务

D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人

的抗辩权

E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的,

应当办理批准、登记手续

6.根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理

由有（）。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

7.承担缔约过失责任的情形有（）。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.有其他违背诚实信用原则的行为

D.表见代理人订立的合同

E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

8.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤

销其合同的情形包括（）。

A.因重大误解而订立的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.在订立合同时显失公平的合同

D.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

E.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意

思的情况下订立的合同

9.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情

况的法律关系的特点表现为（）。

A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但

不能强迫第三人履行债务

B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权

利、义务关系

C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务

人不得拒绝

D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费

用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿

E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向

合同当事人的债权人承担违约责任

10.关于支付违约金的相关叙述中，正确的是（）。

A.违约金与赔偿损失可以同时采用

B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违

约责任

C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或

仲裁机构予以增加

D,约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法

院或仲裁机构予以适当减少

E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支

付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办

法

1L招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”

是最重要的文件部分，其内容主要包括（）。

A.项目说明书

B.设计文件编制的依据

C.合同的主要条件

D.平面布局要求

E.设备设计方面的要求

12.决标成交阶段的主要工作内容有（）。

A.开标

B.资格预审

C.评标

D.定标

E.发布招标公告

13.施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）o

A.财务状况

B.营业执照

C.履约情况

D.流动资金

E.同类工程的施工经验

14.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是

监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润

和税金。具体应包括（）。

A.直接成本

B.间接成本

C.增加监理工作时间的补偿酬金

D.额外监理工作的'酬金

E.增加监理工作内容的补偿酬金

15.甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他

内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要

合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，

要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是（）。

A.水泥厂的价目表属于要约

B.水泥厂新报价属于承诺

C.水泥厂新报价属于新要约

D.水泥厂的价目表属于要约邀请

E.甲建筑公司的订购表示属于要约

16.依据《建设工程设计合同（示范文本）》,订立民用建筑设

计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款

内明确委托任务的工作范围，具体内容有（）。

A,设计人配合勘察工作的要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.委托的设计内容

D.设计深度要求

E.设计人配合施工工作的要求

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人

应当将委托的（）以书面形式通知承包人。

A.监理单位名称

B.监理单位地址

C.工程师的姓名

D.监理内容

E.监理权限

18.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。

A.施工合同附件

B.中标通知书

C.施工合同专用条款

D.施工合同通用条款

E.工程量清单

19.建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。

A.工程项目综合说明

B.委托的监理范围和监理业务

C.无效投标文件的规定

D.评标的原则

E.对监理单位的要求

20.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同

约定的工作范围而定。

A.单项工程竣工验收

B.单位工程竣工验收

C.分部工程竣工验收

D.分项工程竣工验收

E.整体工程竣工验收

2L下列关于施工合同履行过程中，竣工结算程序说法正确

的是（）o

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28d,承包人向发包

人递交竣工结算报告

B.工程竣工验收报告经发包人认可后28d,承包人向工程

师递交完整的结算资料

C.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核

实，给予确认或提出修改意见

D.发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支

付手续

E.工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协

议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式，进行

工程竣工结算

22.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的

（）o

A.企业信誉

B.实施监理任务的计划

C.资质能力

D.派驻现场监理人员的素质

E.监理收费标准

23,与设计招标和监理招标相比，施工招标的特点是（）。

A.发包的工作内容明确、具体

B.评标时不过分追求投标价的高低

C.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后

算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施

计划，在此基础上进一步提出报价

D.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高

低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思

和意图

E.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比

24.FIDIC《施工合同条件》规定，合同工程的缺陷通知期及

分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内约定，具体约定

日期为（）。

A.次要部位工程通常约定为6个月

B.次要部位工程通常约定为1年

C.主要工程及设备大多约定为1年

D.主要工程及设备大多约定为1年半

E.个别重要设备也可以约定为1年半

25.担保活动应当遵循（）的原则。

A.公平

B.全面履行

C.自愿

D.平等

E.诚实信用

26.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下

列工作中，属于工程师准备工作范围的有（）。

A.开通施工现场公共道路

B.办理施工许可手续

C.审查承包人提交的施工进度计划

D.水准点与坐标控制点的交验

E.书面通知发包人及时支付工程预付款

27.FIDIC《施工合同条件》规定，如果由于工程缺陷致使业

主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工

程或区段（视情况而定），在此情况下，业主有权获得的承包商的

赔偿包括（）o

A.业主为整个工程或该部分工程（视情况而定）所支付的全

部费用以及融资费用

B.承包商为部分工程（视情况而定）所垫支的全部费用

C.清理现场所支付的费用

D.拆除工程所支付的费用

E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用

28.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于工程师

对分包合同的管理，表述正确的是（）。

A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权

B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定

C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理

D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准

E.对分包商的施工进行监督、管理和协调

29.承包人可索赔的费用中，管理费可分为（）。

A.保函手续费

B.现场管理费

C.材料费

D.公司管理费

E.贷款利息及利润

30.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，

其索赔管理任务包括（）。

A.拒收不合格的材料和工程

B,公平合理地处理和解决索赔

C.审核承包人的索赔申请

D.通过有效的合同管理减少索赔事件发生

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

多项选择题答案

1.ABCE2.ABDE3.ACE4.ABCD5.ABCE6.ABDE7.ABCE8.ACE

9.BCDE10.BCDE

11.BDE12.ACD13.ABCD14.AB15.CDE16.BCDE17,ACDE

18.BCDE19.ABCD20.DE

21.ACDE22.BCD23.AE24.ACE25.ACDE26.CD27.ACDE

28.ABC29.BD30.BDE

31、建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于

建筑法的立法目的的是(ABCD)

A•加强对建筑活动的监督管理B、维护建筑市场秩序

C•保证建筑工程的质量与安全D、促进建筑业健康发展

E•调整建设工程活动

32、建筑工程的从业人员包括(BCDE)

A水暖设备安装人员B、建筑师C、营造师

D、结构工程师E、监理工程师

33、建筑安全生产管理包括以下(ABC)。

A•纵向管理B•横向管理C•施工现场管理

D,纵向、横向混合管理E•纵向、横向和施工现场混合管

理

34-民事诉讼法特有的原则是(ABCE)

A-当事人诉讼权利平等原则

B•调解原则C-辩论原则D•强制原则

E•人民检察院对民事审判活动实行法律监督

35•下列情况属于担保方式具体体现的有(ABCD)o

A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同

B、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的

担保

C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的

履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权

力优先得到清偿的担保

D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在

合同中约定应给付对方一定数额的货币

E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同

36、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式

订立抵押合同，法律规定应当

办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同

应该包括下列（ABCD）

A­被担保的主债权种类、数额B­债务人履行债务的期限

C•抵押担保的范围D•当事人认为需要约定的其他事项

E•担保人的情况

37•保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合

同应包括以下（ACDE）

A•被保证的主债权种类、数量B•保证人与债权人的情况

说明

C-债务人履行债务的期限D•保证的方式E•保证担保的

范围

38•仲裁协议应包括下列内容（ABC）

A,请求仲裁的意思表示B•仲裁事项

C-选定的仲裁委员会D•仲裁协议书的签订E•仲裁委员

会成员情况

39•根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有

(ABCD)

A♦申请B•受理C•开庭D•裁决E、申请撤销裁决

40•下列说法正确的是(ABCD)

A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提

B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议

C•仲裁须有三方活动主体D•裁决具有强制性E­裁决不

具有强制性

41、担保方式有(ABCD)

A、保证B、抵押C、质押D、定金E、拘留

42、《建筑法》中规定：“建筑工程安全生产管理必须坚持

(AE)的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群制制

度”。

A、安全第一B、经济第一C、速度第一D、生产为主E、

预防为主

43、建设市场有广义和狭义之分。广义的市场(ACDE)

A、包括有形市场和无形市场B、一般指有形建设市场，有

固定的交易场所

C、包括与工程建设有关的技术、租赁、劳务等各种要素市

场，为工程建设提供专业服务的中介组织体系

D、包括靠广告、通讯、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖

双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动

E、还包括建筑商品生产过程中的经济联系和经济关系

44•建设工程市场的形成是市场经济的产物。从一般意义去

观察，建设市场交易是业主给付建设费。承包商交付工程的过程。

其中，建设市场的主体是（ABC）

A、业主B、承包商C、工程咨询服务机构

D、建筑产品E、具有法定执业资格的专业技术人员

45、业主在项目建设过程的主要职能是（BCDE）o

A、决定项目建设的设计是否符合要求B、建设项目立项决

策

C、建设项目的资金筹措与管理D、建设项目的招标与合同

管理

E、施工项目的施工与质量管理

46、项目业主的产生，主要有以下方式（ABC）

A、业主即原企业或原单位B、业主是联合投资董事会C、

业主是各类开发公司

D、业主是建设单位E、业主方作为市场主体具有不确定性

47、作为业主聘任的工程技术负责人，咨询单位在合同实施

期间代表业主的利益，在与承包商的'交往中难免会出现分歧和

争端。承包商出于自己的利益，常常会有种种不轨图谋，给工程

师的工作带来困难，甚至导致工程师承受重大风险。这些因素主

要来源于（ABC）o

A、承包商缺乏职业道德B、承包商素质太差C、承包商投

标不诚实

D、承包商自身能力和水平不适应E、承包单位设备状况差

48、建筑市场的客体，一般称作建筑产品，是建设市场交易

对象，既包括有形建筑产品，也包括无形产品。建筑产品（ABE）

A•不同于一般工业产品B•在不同的生产交易阶段表现为

不同的形态

C•不可以是咨询公司提供的咨询报告、咨询意见或其他服

务

D•不可以是堪察设计单位提供的设计方案、施工图纸、堪

察报告

E•可以是生产厂家提供的混凝土构件

49、下列关于建筑产品的特点，描述正确的是（ACDE）

A•建筑生产和交易的统一性B•建筑产品的多件性

C•建筑产品的整体性和分部分项工程的相对独立性

D•建筑产品的不可逆性E•建筑产品的社会性

50•工程建设标准的对象是工程堪察、设计、施工、验收、

质量检验等环节中需要统一的技术要求。它包括下列内容

（ABCD）

A、工程建设堪察、设计、施工、验收等的质量要求和方法

B、工程建设的试验、检验和评定方法

C、工程建设的术语、符号、代号、量与单位。建筑模数和

制图方法

D、与工程建设有关的安全、卫生、环境保护的技术要求

E、以上说法都不对

第51题

依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，施工合同发

包人的义务包括（）。

A.办理临时用地、停水、停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案：ACE

第52题

（2008年）甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8

月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货

物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有（）o

A.拒收货物

B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

C.不接收货物并要求对方承担违约责任

D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

E,接收货物并不对保管不当造成的损失负责

正确答案：ABD

第53题

（2010年）根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委

托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于

合同组成部分的有（）o

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函，

E.规范和规程

正确答案：ABC

第54题

在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）o

A,投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案：ABDE

第55题

某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收

要求，发包人的责任在（）o

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

正确答案：ABD

第56题

在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时

可以行使的‘权力包括()o

A.选定施工合同的承包人

B.批准施工合同承包人选定的分包人

C.确定工程规模

D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

E.审核承包人的索赔

正确答案：DE

第57题

指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承

包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入

()的工作，因此不损害承包商的合法权益。

A.间接费

B.管理费

C.人工费

D.机械费

E.材料费

正确答案：AB

第58题

下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（）o

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协

议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

正确答案：CD

第59题

工程A.师对分包合同的管理包括（）o

检查确认分包工程质量

B.对分包商索赔的批准

C.对分包商发布变更指令

D.对分包商资质进行审查

E.计量、确认分包商完成的工程量

正确答案：ADE

第60题

某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差

为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正

确的有（）o

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0・2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案：ACE

61、投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，实力表现

在(ABCE)

A•技术方面实力B•经济方面实力C-管理方面实力

D•装备方面实力E•信誉方面实力

62、如果以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分

为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。

开标前的投标技巧有(ABD)

A、不平衡报价

B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价

C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价

D、多方案报价

E、平衡报价

63-从招标的原则来看，投标人在标书有效期内，是不能

修改其报价的。但是，某些议标谈判可以例外，在议标谈判中的

投标技巧主要有(AB),

A、降低投标价格B、补充投标优惠条件C、降低投标利润

D、降低经营管理费E、设定降价系数

64、工程项目的投标决策中，影响投标决策的因素有(ABC)

A、业主方面的因素B、工程方面的因素

C、承包商方面的因素D、资金因素E、技术因素

65、投标文件(ABCE)

A、是承包商参与投标竞争的重要凭证

B、是评标、决标和订立合同的依据

C、是投标人素质的综合反映

D、不是能否取得经济效益的重要因素

E、是能否取得经济效益的重要因素

66、现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几

方面了解(ABCD)

A、工程性质以及和其他工程间关系

B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关

系

C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、

水源等情况，有无障碍物等

D、工地附近的治安情况E、工地面积大小

67、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是

(ABCE)

A、合同主体的严格性B、合同标准的特殊性C、合同履行

期限的长期性

D、计划和程序的随意性E、合同形式的特殊要求

68、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其

分类方法正确的是（ABD）

A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分

为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同

B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建

设工程堪察合同、设计合同和施工合同

C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、

单价合同、成本合同

D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、

单价合同、成本加酬金合同

E、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分

为建设工程总承包合同和分包合同

69、成本加酬金合同（BCDE）o

A、承包单位有风险，其报酬往往较高

B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低

项目成本

C、适用于风险很大的项目

D、适用于需要立即开展工作的项目

E、适用于新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济

指标未确定的项目

70、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是（AC）

A、项目业主B、建设项目的承包单位

C、建设项目的总承包单位D、项目的某分包单位E、堪察

设计单位

71、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(ABCD)o

A、委托方提交的有关基础资料的期限

B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的'期限

C、堪察或设计的质量要求，以及堪察、设计的费用

D、违约责任

E、堪察、设计合同的定金

72、在建设工程堪察中，发包人向承包人提交的基础资料有

(ABDE)

A•可行性研究报告B•工程需要堪察的地点、内容

C-工程施工详图D•堪察技术要求E•附图

73、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(ABE)

A•堪察、设计图纸及说明B•材料设备清单C-可行性研

究报告

D­工程所需燃料方面的协议E•工程的概预算

74、建设监理合同的主体是(AB)

A、业主B、监理单位C、承包商D、监理法人E、发包商

75、监理单位应承担以下义务(ACDE)o

A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员

名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范

围内的监理业务

B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调

C、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能,

为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工

作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。

在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提

交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

E、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得

泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料、

76、在委托的工程范围内，监理单位(ACDE)

A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权

B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权

与否定权

C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划

设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权

D、享有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工

日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权

E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权

77、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各

自的义务。建设监理合同的履行包括(ABC)

A、监理单位完成监理工作B、监理酬金的支付C、违约责

任

D、监理单位完成附加的工作E、监理单位完成额外的工作

78、下列关于买卖合同的特点，说法正确的是（BDE）

A、买卖合同是双务、无偿合同B、买卖合同是诺成合同

C、买卖合同是要式合同D、买卖合同是双务、有偿合同

E、买卖合同是不要式合同

79、有关租赁合同，下列描述错误的是（AC）

A、租赁合同的履行导致财产所有权的转移B、租赁合同是

非要式合同

C、租赁合同没有租赁期限的限制

租赁合同期在6个月以上的，要采用书面形式

80、我国合同法规定，建设工程合同一章中没有规定的，适

用承揽合同的有关规定。承揽工作包括（ABCE）

A、定作B、修理C、测试D、建筑E、加工

习题4

单项选择题

L监理合同的有效期是指（）。

A.监理合同中书面约定的履行期间

B,从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾

款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和

2.下列选项属于竣工后试车的是（）。

A.单机无负荷试车

B.联动无负荷试车

C.拟运行试车

D.投料试车

3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天

数应为（）。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，