园林绿化班组施工协议

园林绿化班组施工协议合同编号：__________园林绿化班组施工协议鉴于：1.甲方为进行园林绿化工程的建设，需要乙方提供相应的施工服务；2.乙方愿意提供上述服务，并就此与甲方达成协议。双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（填写工程名称）1.2工程地点：（填写工程地点）1.3工程内容：（填写工程内容）1.4工程规模：（填写工程规模）1.5工程预算：（填写工程预算）二、乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成本协议项下的园林绿化施工服务。2.2乙方应确保施工过程中，遵守相关法律法规，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.3乙方应按照约定时间、质量和数量完成施工任务，不得擅自停工、窝工。2.4乙方应承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。2.5乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程符合合同约定及国家相关标准。三、甲方义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程款项。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。3.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予补偿。3.5甲方应对乙方提供的技术秘密和商业秘密予以保密。四、工程价款及支付4.1本工程的价款为（填写价款），其中包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费等。4.2甲方应按照乙方提交的工程进度报表，按时支付相应款项。4.3工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，甲方审核无误后，应在约定时间内支付剩余款项。五、工期5.1本工程的工期为（填写工期），自乙方入场之日起计算。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3甲方如因自身原因导致工程延期，应按约定向乙方支付违约金。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。6.3甲方未履行协助义务，导致乙方无法正常施工的，乙方有权要求甲方承担相应责任。6.4乙方泄露甲方技术秘密和商业秘密的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（填写甲方全称）乙方：（填写乙方全称）签订日期：（填写签订日期）一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细表4.施工进度计划5.材料及设备清单6.安全防护措施计划7.工程验收标准8.付款凭证9.工程变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务，认定违约。2.乙方未按照约定质量完成施工任务，认定违约。3.乙方擅自停工、窝工，认定违约。4.乙方未按照约定支付工程款项，认定违约。5.甲方未履行协助义务，导致乙方无法正常施工，认定违约。6.乙方泄露甲方技术秘密和商业秘密，认定违约。三、法律名词及解释：1.园林绿化工程：指在城市和乡村进行的绿化、美化环境的工程建设。2.施工服务：指乙方根据甲方要求，进行的园林绿化工程的建设活动。3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、进度、投资控制等方面的检查、鉴定和确认。4.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向对方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的乙方完成施工任务的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：按照合同约定，根据延误时间计算违约金，由乙方支付。2.问题：工程质量不符合约定解决办法：要求乙方按照约定进行整改或拆除，重新施工。3.问题：甲方未按时支付工程款项解决办法：按照合同约定，甲方按时支付工程款项。4.问题：乙方擅自停工、窝工解决办法：按照合同约定，计算停工、窝工期间的违约金，由乙方支付。5.问题：乙方泄露甲方技术秘密和商业秘密解决办法：按照合同约定，要求乙方承担违约责任，赔偿甲方损失。五、所有应用场景：1.城市公园绿化工程2.住宅小区绿化工程3.道路绿化