版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心冷却系统安装合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1冷却系统设备型号及数量2.2安装工程范围及内容2.3交付标准及时间3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2分阶段支付方式3.3支付时间及条件4.合同工期及进度安排4.1合同工期4.2各阶段工期安排4.3工期延误责任及处理5.技术标准及要求5.1冷却系统设备技术参数5.2安装工程技术要求5.3质量保证期6.交付验收6.1验收标准及方法6.2验收时间及地点6.3验收不合格的处理7.保修与售后服务7.1保修期限及内容7.2售后服务内容及标准7.3投诉处理流程8.违约责任8.1违约情形及处理8.2违约金的计算及支付8.3争议解决方式9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密义务的处理11.不可抗力11.1不可抗力事件的范围11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力事件对合同的影响12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.合同附件13.1附件一:合同双方基本信息表13.2附件二:冷却系统设备清单13.3附件三:安装工程进度计划表14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的协商处理14.2合同的修订及补充14.3合同的解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.合同标的及范围2.1冷却系统设备型号及数量设备型号:[具体设备型号]设备数量:[具体数量]2.2安装工程范围及内容工程范围:包括但不限于冷却塔、水泵、管道、控制系统等设备的安装、调试及试运行。工程内容:[具体工程内容描述]2.3交付标准及时间交付标准:符合国家及行业标准,满足甲方使用需求。交付时间:[具体交付日期]3.合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价:人民币[金额]元整。3.2分阶段支付方式第一阶段支付:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的30%。第二阶段支付:设备进场安装后,支付合同总额的40%。第三阶段支付:安装调试完成并经甲方验收合格后,支付合同总额的20%。尾款支付:质保期满且甲方无异议后,支付合同总额的10%。4.合同工期及进度安排4.1合同工期合同工期:[具体工期,如30天]4.2各阶段工期安排设备进场及安装阶段:[具体工期,如10天]调试及试运行阶段:[具体工期,如10天]验收及交付阶段:[具体工期,如10天]5.技术标准及要求5.1冷却系统设备技术参数[具体技术参数列表]5.2安装工程技术要求[具体技术要求描述]5.3质量保证期质量保证期:自设备交付之日起[具体时间,如1年]6.交付验收6.1验收标准及方法验收标准:符合国家及行业标准,满足甲方使用需求。验收方法:[具体验收方法描述]6.2验收时间及地点验收时间:[具体验收日期]验收地点:[具体验收地点]6.3验收不合格的处理验收不合格的设备,乙方应在[具体时间,如3天内]进行整改,直至满足验收标准为止。如整改后仍不合格,乙方应承担相应的违约责任。8.违约责任8.1违约情形及处理若乙方未按合同约定的时间完成安装工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金。若甲方未按合同约定的时间支付款项,每延误一天,应向乙方支付应付款项的1%的违约金。若任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。8.2违约金的计算及支付违约金应按实际延误天数或未付款项计算,并在违约行为发生后[具体时间,如7天内]支付。8.3争议解决方式双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍未在合理期限内纠正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。9.3合同解除及终止后的处理10.保密条款10.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密及双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体时间,如5年]。10.3违反保密义务的处理任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。11.不可抗力11.1不可抗力事件的范围不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。11.3不可抗力事件对合同的影响因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决,必要时可部分或全部免除责任。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。12.3合同解除及终止后的处理13.合同附件13.1附件一:合同双方基本信息表13.2附件二:冷却系统设备清单13.3附件三:安装工程进度计划表14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的协商处理合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2合同的修订及补充本合同的修订及补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3合同的解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计方、监理方、检测方、保险方、融资方等。15.2第三方介入方式(1)作为中介方,协助甲乙双方进行合同谈判、签订及履行;(2)作为监理方,对安装工程进行监督管理;(3)作为检测方,对安装工程的质量进行检测;(4)作为保险方,为甲乙双方提供保险服务;(5)作为融资方,为甲乙双方提供资金支持。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任界定第三方的责任限于其在合同中所承担的具体职责范围内,对于超出其职责范围的行为或后果,第三方不承担责任。15.3.2第三方责任限额第三方的责任限额为本合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方在合同中约定。15.4第三方权利和义务15.4.1第三方权利第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬、费用或其他权益。15.4.2第三方义务第三方应按照合同约定,履行其职责,保证工作质量,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1甲乙双方的权利和义务16.1.1甲方的权利和义务甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责,并有权对第三方的工作进行监督和检查。甲方应按照合同约定支付第三方报酬。16.1.2乙方的权利和义务乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。乙方应按照合同约定支付第三方报酬。16.2第三方与其他各方的划分说明16.2.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方为委托方,第三方为受托方。16.2.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。16.2.3第三方与合同其他各方的关系第三方与合同其他各方的关系为独立第三方关系,第三方不参与合同其他各方的内部事务,仅就合同约定的职责进行工作。17.第三方介入后的合同变更17.1合同变更程序如因第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式进行变更。17.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体方式、第三方责任限额、第三方权利和义务等。17.3合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。18.第三方介入后的争议解决18.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式仍遵循本合同第8.3条的规定。18.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序仍遵循本合同第8.3条的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细列出甲乙双方的企业名称、法定代表人、联系方式、开户银行及账号等信息。说明:本附件用于明确合同双方的基本信息,便于合同履行过程中的沟通和结算。2.附件二:冷却系统设备清单要求:详细列出合同中约定的冷却系统设备的型号、数量、规格、产地、价格等信息。说明:本附件用于明确合同设备的详细信息,便于验收和结算。3.附件三:安装工程进度计划表要求:详细列出安装工程的各个阶段、起止时间、关键节点等信息。说明:本附件用于明确安装工程的进度安排,便于双方监督和协调。4.附件四:技术参数及要求要求:详细列出冷却系统设备的技术参数、安装技术要求、质量标准等信息。说明:本附件用于明确技术要求,确保安装工程的质量。5.附件五:验收标准及方法要求:详细列出验收的标准、方法、流程等信息。说明:本附件用于明确验收的标准和流程,确保工程质量的达标。6.附件六:违约责任及处理要求:详细列出违约行为的种类、违约责任认定标准、处理方式等信息。说明:本附件用于明确违约责任,确保合同双方的权益。7.附件七:保密协议要求:详细列出保密内容、保密期限、违约责任等信息。说明:本附件用于明确保密事项,保护双方的商业秘密。8.附件八:不可抗力事件清单要求:详细列出不可抗力事件的种类、处理方式等信息。说明:本附件用于明确不可抗力事件的处理,降低合同风险。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成安装工程。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。示例说明:若合同工期为30天,乙方实际完成时间为40天,则乙方应支付甲方违约金(4030)×1%×合同总价。2.违约行为:甲方未按合同约定的时间支付款项。责任认定标准:每延误一天,甲方应向乙方支付应付款项的1%的违约金。示例说明:若合同约定甲方应支付款项为100万元,甲方实际支付时间为10天,则甲方应支付乙方违约金10×1%×100万元。3.违约行为:任何一方违反保密条款。责任认定标准:违反保密义务,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若因乙方泄露保密信息,导致甲方遭受经济损失,乙方应赔偿甲方经济损失。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例说明:若监理方未按合同约定进行监理,导致工程质量不合格,监理方应承担相应的责任。全文完。2025年度数据中心冷却系统安装合同范本1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二章合同背景及目的2.1项目背景2.2项目目的第三章项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容第四章冷却系统设备供应4.1设备清单4.2设备技术参数4.3设备质量标准4.4设备交货期第五章冷却系统安装工程5.1安装工程范围5.2安装工程进度5.3安装工程质量要求5.4安装工程验收标准第六章技术服务与支持6.1技术服务内容6.2技术支持方式6.3技术培训与指导第七章合同价款及支付方式7.1合同总价7.2价格构成7.3支付方式7.4付款时间第八章合同履行与违约责任8.1合同履行期限8.2合同履行地点8.3违约责任第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除程序第十章合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二章合同附件12.1附件一:合同设备清单12.2附件二:合同安装工程量清单12.3附件三:合同付款进度计划第十三章其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同份数及效力第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署人签字盖章合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、邮箱等]第二章合同背景及目的2.1项目背景[项目背景描述,包括项目发起原因、市场需求等]2.2项目目的[项目目的描述,包括提升数据中心冷却效率、降低能耗等]第三章项目概述3.1项目名称[项目名称]3.2项目地点[项目具体地点]3.3项目规模[项目规模描述,如面积、容量等]3.4项目内容[项目内容描述,包括冷却系统设备供应、安装工程等]第四章冷却系统设备供应4.1设备清单[详细列出设备名称、型号、数量等]4.2设备技术参数[详细列出设备的技术参数,如功率、冷却能力等]4.3设备质量标准[详细列出设备的质量标准,如国标、行业标准等]4.4设备交货期[详细列出设备的交货时间表]第五章冷却系统安装工程5.1安装工程范围[详细列出安装工程的范围和内容]5.2安装工程进度[详细列出安装工程的进度计划表]5.3安装工程质量要求[详细列出安装工程的质量要求,如验收标准等]5.4安装工程验收标准[详细列出安装工程的验收标准,如功能、性能等]第六章技术服务与支持6.1技术服务内容[详细列出技术服务的内容,如现场指导、问题解答等]6.2技术支持方式[详细列出技术支持的方式,如电话、邮件等]6.3技术培训与指导[详细列出技术培训与指导的内容和安排]第七章合同价款及支付方式7.1合同总价[合同总价金额及货币单位]7.2价格构成[详细列出价格构成的各项费用,如设备费、安装费等]7.3支付方式[详细列出支付方式,如分期付款、一次性付款等]7.4付款时间[详细列出付款时间节点,如合同签订后30日内支付预付款等]第八章合同履行与违约责任8.1合同履行期限[合同开始日期至合同结束日期]8.2合同履行地点[合同具体履行地点]8.3违约责任[详细列出各种违约情况及相应的责任承担,如延迟交货、质量不符合要求等]第九章合同变更与解除9.1合同变更条件[详细列出可以变更合同的条件,如设备规格变化等]9.2合同解除条件[详细列出可以解除合同的条件,如一方严重违约等]9.3变更与解除程序[详细列出变更或解除合同的程序和通知方式]第十章合同争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式,如协商、调解、仲裁等]10.2争议解决机构[指定争议解决机构,如某仲裁委员会等]10.3争议解决程序[详细列出争议解决的具体程序]第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如双方签字盖章等]11.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如项目完成、双方协商一致等]11.3合同终止程序[详细列出合同终止的程序和通知方式]第十二章合同附件12.1附件一:合同设备清单[详细列出设备名称、型号、数量等]12.2附件二:合同安装工程量清单[详细列出安装工程的项目、数量、单价等]12.3附件三:合同付款进度计划[详细列出付款时间节点、金额等]第十三章其他约定事项13.1保密条款[保密条款内容,如双方对项目信息保密等]13.2不可抗力条款[不可抗力条款内容,如自然灾害、政府行为等]13.3合同份数及效力[合同份数及每份合同的效力]第十四章合同签署14.1签署日期[合同签署的具体日期]14.2签署人签字盖章[甲方代表签字盖章][乙方代表签字盖章]甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目决策权条款说明:甲方在项目决策方面拥有最终决定权,包括但不限于设备选型、施工方案、进度安排等。乙方应积极配合甲方的决策,并在甲方确定的范围内执行。1.2项目变更管理条款说明:在项目实施过程中,如因甲方原因导致项目变更,甲方应提前通知乙方,并承担由此产生的额外费用。乙方应根据甲方的要求调整项目计划,确保项目按期完成。1.3甲方监督权条款说明:甲方有权对项目实施过程进行监督,包括但不限于施工现场、设备质量、施工进度等。乙方应提供必要的协助和便利,确保甲方监督权的有效行使。1.4甲方验收权条款说明:甲方有权对项目完成后的质量进行验收,验收合格后方可投入使用。若验收不合格,乙方应在规定时间内进行整改,直至满足甲方要求。1.5甲方保密义务条款说明:甲方对项目实施过程中获取的乙方技术信息、商业秘密等负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方技术指导权条款说明:乙方在项目实施过程中,有权对施工方案、设备安装等技术问题进行指导。甲方应予以配合,并确保乙方指导的方案得到有效执行。2.2乙方进度控制权条款说明:乙方有权根据项目实际情况调整施工进度,确保项目按计划完成。甲方应尊重乙方的进度安排,不得无故要求乙方加快进度。2.3乙方质量管理权条款说明:乙方对项目质量负有全面责任,有权对施工过程中的质量问题进行控制和整改。甲方应支持乙方进行质量管理工作。2.4乙方材料采购权条款说明:乙方有权根据项目需求采购材料,甲方应提供必要的协助和便利。乙方应确保采购材料符合合同要求和质量标准。2.5乙方知识产权保护条款说明:乙方在项目实施过程中产生的知识产权归乙方所有,甲方不得侵犯乙方的知识产权。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构选定条款说明:合同双方应共同选定具备相应资质的第三方中介机构,负责项目实施过程中的监督、协调、验收等工作。3.2中介机构职责条款说明:第三方中介机构应按照合同约定,对项目实施过程进行全面监督,确保项目按计划、按质量完成。中介机构应定期向合同双方提交工作报告。3.3中介机构费用条款说明:中介机构的服务费用由合同双方按照约定比例承担,具体费用标准应在合同中明确。3.4中介机构变更条款说明:如合同双方认为有必要更换中介机构,应提前通知对方,并共同协商确定新的中介机构。3.5中介机构争议解决条款说明:如合同双方与中介机构在项目实施过程中产生争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交中介机构所在地的人民法院诉讼解决。3.6中介机构保密义务条款说明:第三方中介机构对项目实施过程中获取的合同双方信息负有保密义务,未经合同双方同意,不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:合同设备清单2.附件二:合同安装工程量清单3.附件三:合同付款进度计划4.附件四:项目实施进度计划5.附件五:设备技术参数6.附件六:安装工程质量要求7.附件七:合同双方联系方式8.附件八:第三方中介机构资质证明9.附件九:保密协议10.附件十:不可抗力事件清单二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:甲方未在约定付款时间内支付款项,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按合同约定交付设备或完成安装工程。3.违约行为:一方未按合同约定履行验收义务。认定:一方未在约定验收时间内进行验收,经对方催告后仍未进行。4.违约行为:一方未按合同约定提供技术服务或支持。认定:一方未在约定时间内提供技术服务或支持,经对方催告后仍未提供。三、法律名词及解释:1.合同:指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的义务。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.保密:指对合同双方或第三方知悉的信息进行保密处理,不得泄露。5.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设备质量不符合要求。解决办法:乙方应立即进行更换或修复,直至满足甲方要求。2.问题:施工进度落后于计划。解决办法:乙方应调整施工方案,加快施工进度,并通知甲方。3.问题:合同双方产生争议。解决办法:通过协商解决,协商不成的,提交中介机构或法院解决。五、所有应用场景:1.数据中心冷却系统安装项目。2.冷却系统设备供应与安装。3.项目进度与质量管理。4.甲方与乙方之间的合作关系。5.第三方中介机构的监督与协调作用。全文完。2025年度数据中心冷却系统安装合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确2025年度数据中心冷却系统安装的相关事宜,确保双方在项目实施过程中能够高效、有序地完成各项任务,保障数据中心冷却系统的稳定运行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定,遵循公平、自愿、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业术语(1)数据中心:指用于存储、处理、传输数据的专用设施;(2)冷却系统:指为数据中心提供冷却服务的设备、管道、阀门等;(3)安装:指将冷却系统设备、管道等按照设计要求进行布置、连接和调试。3.2关键词解释(1)合同:指本合同文本;(2)甲方:指本合同中约定的甲方;(3)乙方:指本合同中约定的乙方;(4)相关方:指与本合同相关的其他单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成冷却系统安装工作;(2)甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督;(3)甲方有权要求乙方在合同约定的期限内提交安装工程验收报告;(4)甲方应按合同约定支付乙方工程款及相应费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成冷却系统安装工作;(2)乙方应确保安装工程的质量符合国家标准和行业规范;(3)乙方应按照甲方要求,提供相关技术资料和施工方案;(4)乙方应配合甲方进行工程验收,并在验收合格后提交验收报告;(5)乙方应按合同约定,承担因自身原因造成的损失或损害。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为2025年度。5.2合同履行地点冷却系统安装工程地点:_________5.3合同履行方式(1)乙方负责提供安装所需设备、材料;(2)乙方负责安装施工、调试;(3)甲方负责提供施工场地、电源、水源等基础设施;(4)双方应共同负责工程验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期完成后,经双方验收合格,合同终止;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行,经双方协商一致,合同终止;(3)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应按照约定进行工程结算;(2)合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,确保不影响甲方正常使用;(2)合同终止后,双方应按照约定处理相关费用和赔偿事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)设备费:包括但不限于冷却系统设备购置、运输、安装、调试等费用;(2)材料费:包括但不限于施工所需的各类材料费用;(3)人工费:包括但不限于施工人员工资、福利、差旅等费用;(4)管理费:包括但不限于项目管理、协调、监督等费用;(5)税金及其他费用:根据国家相关政策规定的税费及其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款;(2)进度款:在乙方完成合同约定的安装工程量后,甲方应在收到乙方提交的验收报告及发票后15个工作日内支付相应比例的进度款;(3)结算款:合同工程完成后,经双方验收合格,甲方应在收到乙方提交的结算报告及发票后30个工作日内支付结算款;(4)质保金:合同工程验收合格后,甲方应向乙方支付合同总金额的10%作为质保金,质保期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后5个工作日内;(2)进度款支付时间:每个进度节点完成后的15个工作日内;(3)结算款支付时间:合同工程验收合格后的30个工作日内;(4)质保金支付时间:合同工程验收合格后的5个工作日内。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付方式、支付时间向乙方支付费用;(2)乙方应按照合同约定提供发票、结算报告等相关单据;(3)甲方支付费用后,乙方应及时出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)若甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%;(2)若甲方未按约定提供施工场地、电源、水源等基础设施,导致乙方无法按时完成安装工程,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)若乙方未按时完成安装工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%;(2)若乙方未按约定提供合格的产品和服务,甲方有权要求乙方进行整改或更换,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的具体金额由双方协商确定;(2)赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失;(3)赔偿方式可以包括货币赔偿、更换产品或服务等方式。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同的条款和内容;(2)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密;(3)双方在合作过程中共同开发的知识产权。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同生效之日起5年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容;(3)双方应遵守保密义务,不得利用保密内容从事违法活动。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因导致合同无法履行或履行困难的事件,包括但不限于地震、洪水、战争、罢工等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)社会事件:如战争、罢工、政府行为等;(3)其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难,双方应根据不可抗力的影响程度协商解决;(3)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同,直至不可抗力事件解除。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:如地震导致施工中断;(2)社会事件:如战争导致施工材料无法采购;(3)其他不可抗力事件:如政府政策变化导致合同无法履行。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解若协商无果,双方可向第三方调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼若调解无果,双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容;(2)合同约定的知识产权;(3)法律、法规规定不得转让的其他权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对数据中心冷却系统安装工程的质量、进度、安全等方面的监督权;(2)乙方保留对甲方提供的技术资料、图纸等保密信息的保密权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,若甲方发现乙方存在违约行为,甲方有权采取必要措施,包括但不限于暂停支付、解除合同等;(2)合同终止后,双方对各自拥有的知识产权和商业秘密仍享有相应的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同内容的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字确认的合同修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方提供必要的施工场地、电源、水源等基础设施;(2)乙方提供必要的施工技术、设备、材料等;(3)双方共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,沟通项目进展情况;(2)双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通,及时解决问题;(3)双方应按照约定的时间、地点、方式进行现场协调和监督。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与双方其他合同、协议等文件无关。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工场地、电源、水源等基础设施清单;2.乙方提供的冷却系统设备、材料清单;3.施工图纸及技术资料;4.工程进度计划表;5.验收报告;6.合同修改和补充协议;7.争议解决相关文件;8.其他双方认为有必要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用,认定违约行为;未按约定提供施工场地、电源、水源等基础设施,认定违约行为。2.乙方违约:未按时完成安装工程,认定违约行为;未按约定提供合格的产品和服务,认定违约行为。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整合同关系的法律法规。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,是规范建筑活动的法律法规。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决:指解决合同履行过程中发生的争议的方法和程序。5.知识产权:指权利人对其创造的智力成果享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题。解决办法:双方协商,寻求专业意见,共同解决技术难题。2.问题:设备或材料供应不及时。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应协助乙方解决供应问题。3.问题:工程进度延误。解决办法:双方协商,调整工程进度计划,确保工程按期完成。4.问题:工程验收不合格。解决办法:乙方应进行整改,直至验收合格。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方协商解决,若协商无果,可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:第三方合同主体是指在合同中作为独立一方参与合同关系的企业或个人。2.第三方的责任:第三方应按照合同约定,承担其在本合同中的责任,包括但不限于提供设备、材料和技术支持。3.第三方的权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行其义务;第三方有权获得合同约定的报酬和费用;第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。4.第三方的义务:第三方应保证提供的设备、材料符合合同约定的质量标准;第三方应按照合同约定的时间、地点完成工作;第三方应配合甲方和乙方的管理要求。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用;乙方有权要求甲方提供必要的施工场地、电源、水源等基础设施;乙方有权在合同履行过程中对工程进度和质量进行监督。2.乙方利益条款:乙方有权在合同履行过程中要求甲方进行必要的协调和协助;乙方有权在合同履行结束后要求甲方支付质保金。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按时支付费用,乙方有权要求甲方支付违约金;若甲方未按约定提供施工场地、电源、水源等基础设施,乙方有权要求甲方承担相应的责任;甲方在合同履行过程中不得无故拖延或终止合同。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成冷却系统安装工作;甲方可对乙方的工作进度、质量进行监督;甲方可要求乙方在合同约定的期限内提交安装工程验收报告。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方提供相关技术资料和施工方案;甲方可要求乙方在验收合格后提交验收报告;甲方可要求乙方在合同工程完成后提供售后服务。3.乙方的违约及限制条款:若乙方未按时完成安装工程,甲方有权要求乙方支付违约金;若乙方未按约定提供合格的产品和服务,甲方有权要求乙方进行整改或更换;乙方在合同履行过程中不得无故拖延或终止合同。全文完。2025年度数据中心冷却系统安装合同范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1冷却系统名称2.2冷却系统型号2.3冷却系统数量3.合同金额3.1合同总金额3.2预付款比例3.3分阶段付款比例4.交货期限4.1交货日期4.2交货地点5.质量要求5.1产品质量标准5.2质量检验方法5.3质量保证期6.安装与调试6.1安装时间6.2安装地点6.3安装人员资质要求6.4调试时间6.5调试方法7.运输与验收7.1运输方式7.2运输费用承担7.3验收时间7.4验收标准8.保修与售后服务8.1保修期限8.2保修范围8.3售后服务内容9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除程序13.合同附件13.1合同附件一:产品清单13.2合同附件二:技术参数13.3合同附件三:安装图纸14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:数据中心有限公司1.1.2乙方:冷却设备有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:省市区路号1.2.2乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138xxxx56781.3.3乙方联系人:1.3.4乙方联系电话:139xxxx2.合同标的2.1冷却系统名称:高效节能数据中心冷却系统2.2冷却系统型号:HES10002.3冷却系统数量:10套3.合同金额3.1合同总金额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2预付款比例:合同签订后10个工作日内支付合同总金额的30%3.3分阶段付款比例:3.3.1安装完毕并验收合格后支付合同总金额的40%3.3.2系统运行稳定并达到设计标准后支付合同总金额的20%3.3.3合同到期或项目验收合格后支付合同总金额的10%4.交货期限4.1交货日期:合同签订后60个工作日内4.2交货地点:甲方指定数据中心现场5.质量要求5.1产品质量标准:符合国家相关行业标准及甲方技术要求5.2质量检验方法:按照国家相关产品质量检验标准进行5.3质量保证期:自验收合格之日起12个月6.安装与调试6.1安装时间:合同签订后30个工作日内6.2安装地点:甲方指定数据中心现场6.3安装人员资质要求:具备相关资质证书的专业安装团队6.4调试时间:安装完成后5个工作日内6.5调试方法:按照产品技术参数和甲方要求进行7.运输与验收7.1运输方式:乙方负责将货物运输至甲方指定地点7.2运输费用承担:乙方承担货物运输费用7.3验收时间:货物到达甲方指定地点后3个工作日内7.4验收标准:按照国家相关产品质量检验标准及合同约定进行8.保修与售后服务8.1保修期限:自验收合格之日起12个月8.2保修范围:乙方提供的冷却系统及其零部件在正常使用条件下发生故障,乙方应免费维修或更换8.3售后服务内容:8.3.1提供系统操作手册和技术支持8.3.2定期对系统进行巡检和维护8.3.3紧急情况下提供24小时技术支持9.违约责任9.1违约情形:9.1.1乙方未按时完成交货9.1.2乙方提供的产品质量不合格9.1.3甲方未按时支付款项9.1.4双方未按合同约定履行其他义务9.2违约责任承担:9.2.1乙方未能按时交货,应向甲方支付合同总金额的10%作为违约金9.2.2乙方提供的产品质量不合格,应立即免费更换合格产品,并赔偿由此给甲方造成的损失9.2.3甲方未按时支付款项,应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决,协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会11.合同生效与解除11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同解除条件:11.2.1合同双方协商一致解除合同11.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行11.2.3一方违约,另一方解除合同12.合同变更与解除12.1合同变更程序:任何合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议12.2合同解除程序:合同解除需提前30日书面通知对方,并按照合同约定进行善后处理13.合同附件13.1合同附件一:产品清单13.2合同附件二:技术参数13.3合同附件三:安装图纸14.其他约定事项14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同自签订之日起至合同约定的服务期限届满之日止,为本合同的履行期限第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代表。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、施工监理、设备检测、工程验收等。15.2.2第三方介入的具体工作内容、工作方式和时间安排由甲乙双方另行协商确定。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行其职责。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其职责,并对自己的工作结果负责。15.4.2第三方的工作结果如不符合合同约定,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、重新履行职责等。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过本合同总金额的10%。15.5.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入不会影响项目的正常进度和质量。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和便利,以便其履行职责。16.1.3甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,并提供必要的技术支持和信息。16.2.2乙方应确保第三方的工作不会影响其正常的生产和经营。16.2.3乙方应监督第三方的工作,确保其遵守合同约定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方与甲方之间的关系由合作协议约定,甲方应与第三方直接沟通和协商。17.1.2第三方的工作成果和责任应直接向甲方负责。17.2第三方与乙方17.2.1第三方与乙方之间的关系由合作协议约定,乙方应与第三方直接沟通和协商。17.2.2第三方的工作成果和责任应直接向乙方负责。17.3第三方与合同双方17.3.1第三方与合同双方之间的关系由本合同和合作协议共同约定。17.3.2第三方的工作成果和责任应同时向合同双方负责。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件由合作协议约定,包括但不限于:18.1.1项目完成或合同履行完毕18.1.2第三方无法履行职责或违反合同约定18.1.3双方协商一致终止第三方介入18.2第三方介入终止后的处理18.2.1第三方介入终止后,甲乙双方应共同对第三方的服务进行评估。18.2.2如第三方存在违约行为,甲乙双方应按照合同约定追究其责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:产品清单详细要求:列明合同中所有冷却系统的型号、规格、数量、单价和总价。附件说明:此清单为合同标的物的主要组成部分,用于确认交货内容和数量。2.合同附件二:技术参数详细要求:提供冷却系统的详细技术参数,包括但不限于功率、效率、尺寸、重量等。附件说明:技术参数是评估冷却系统性能和质量的重要依据。3.合同附件三:安装图纸详细要求:提供冷却系统的安装图纸,包括安装位置、连接方式、系统布局等。附件说明:安装图纸是确保正确安装冷却系统的关键文件。4.合同附件四:保修卡详细要求:包含冷却系统的保修期限、保修范围、保修服务联系方式等。附件说明:保修卡是用户享受保修服务的重要凭证。5.合同附件五:运输单据详细要求:记录冷却系统的运输时间、地点、运输方式等信息。附件说明:运输单据是确认货物已安全送达的凭证。6.合同附件六:验收报告详细要求:记录冷却系统的验收时间、地点、验收结果等信息。附件说明:验收报告是确认冷却系统符合合同约定的重要文件。7.合同附件七:付款凭证详细要求:记录合同款项的支付时间、金额、支付方式等信息。附件说明:付款凭证是确认甲乙双方履行付款义务的凭证。8.合同附件八:第三方合作协议详细要求:包含第三方介入的具体条款、服务内容、费用等。附件说明:第三方合作协议是明确第三方责任和权利的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成交货责任认定标准:乙方未在合同规定的交货期限内完成交货。示例说明:若乙方未能在合同规定的60个工作日内完成交货,则乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。2.违约行为:乙方提供的产品质量不合格责任认定标准:乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准。示例说明:若乙方提供的产品经检测不合格,乙方应立即免费更换合格产品,并赔偿甲方由此造成的损失。3.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方未在合同规定的付款期限内支付款项。示例说明:若甲方未在合同规定的付款期限内支付应付款项,则甲方应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。4.违约行为:第三方无法履行职责或违反合同约定责任认定标准:第三方在合同履行过程中未能履行职责或违反合同约定。示例说明:若第三方未能按照合作协议和本合同的规定履行职责,乙方有权要求第三方承担相应的责任。5.违约行为:发生不可抗力事件,导致合同无法履行责任认定标准:发生不可抗力事件,如自然灾害、战争等,导致合同无法履行。示例说明:若发生不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。全文完。2025年度数据中心冷却系统安装合同范本4合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同履行地点1.7合同双方基本信息第二章合同标的2.1冷却系统设备清单2.2设备技术参数2.3设备安装位置2.4设备安装要求2.5设备质量保证第三章设备采购与运输3.1设备采购方式3.2设备采购程序3.3设备运输方式3.4设备运输费用3.5设备运输保险第四章安装施工4.1安装施工计划4.2安装施工队伍4.3安装施工时间4.4安装施工质量控制4.5安装施工安全措施第五章质量检验与验收5.1质量检验标准5.2质量检验程序5.3质量验收标准5.4质量验收程序5.5质量争议处理第六章付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件6.4付款凭证6.5付款违约责任第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿7.4违约解除合同第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果9.4合同解除通知第十章合同附件10.1设备清单10.2技术参数10.3安装图纸10.4质量检验报告10.5付款凭证第十一章合同签署11.1合同签署地点11.2合同签署人员11.3合同签署日期11.4合同签署印章第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序12.4合同终止后果第十三章合同解除后的处理13.1合同解除后的资产处理13.2合同解除后的债权债务处理13.3合同解除后的纠纷处理第十四章其他约定14.1合同解释14.2合同变更14.3合同通知14.4合同保密14.5合同附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025年度数据中心冷却系统安装合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:_______1.4合同生效日期:合同签订之日起______天后1.5合同终止条件:双方协商一致或因不可抗力导致合同无法履行1.6合同履行地点:_______1.7合同双方基本信息1.7.1甲方(建设单位):_______1.7.2乙方(施工单位):_______第二章合同标的2.1冷却系统设备清单2.1.1设备名称2.1.2设备型号2.1.3设备数量2.2设备技术参数2.2.1冷却能力2.2.2运行效率2.2.3噪音等级2.3设备安装位置2.3.1安装区域2.3.2安装要求2.4设备安装要求2.4.1安装标准2.4.2安装时间2.4.3安装质量保证2.5设备质量保证2.5.1设备质保期2.5.2质保期内责任第三章设备采购与运输3.1设备采购方式:公开招标3.2设备采购程序3.2.1招标文件发布3.2.2投标截止日期3.2.3评标与定标3.3设备运输方式:甲方指定物流公司3.4设备运输费用:由乙方承担3.5设备运输保险3.5.1保险金额3.5.2保险公司第四章安装施工4.1安装施工计划4.1.1施工进度安排4.1.2施工节点控制4.2安装施工队伍4.2.1施工人员资质4.2.2施工人员培训4.3安装施工时间4.3.1施工开始时间4.3.2施工结束时间4.4安装施工质量控制4.4.1质量检验标准4.4.2质量控制措施4.5安装施工安全措施4.5.1安全管理制度4.5.2安全防护措施第五章质量检验与验收5.1质量检验标准:符合国家相关标准和规范5.2质量检验程序5.2.1设备到货检验5.2.2施工过程检验5.2.3竣工验收5.3质量验收标准5.3.1设备性能指标5.3.2安装质量要求5.4质量验收程序5.4.1验收申请5.4.2验收组织5.4.3验收报告5.5质量争议处理5.5.1争议解决方式5.5.2争议处理机构第六章付款方式与期限6.1付款方式:分阶段付款6.2付款期限6.2.1首付款:合同签订后______天内6.2.2中间付款:安装完成并验收合格后______天内6.2.3尾款:合同履行完毕并验收合格后______天内6.3付款条件6.3.1付款凭证6.3.2付款账户6.4付款凭证6.4.1付款申请6.4.2付款通知6.5付款违约责任6.5.1逾期付款利息6.5.2违约责任承担第七章违约责任7.1违约情形7.1.1甲方违约7.1.2乙方违约7.2违约责任承担7.2.1甲方违约责任7.2.2乙方违约责任7.3违约赔偿7.3.1赔偿标准7.3.2赔偿方式7.4违约解除合同7.4.1合同解除条件7.4.2合同解除程序第八章争议解决8.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼8.2争议解决机构8.2.1协商:双方指定代表进行8.2.2调解:由第三方调解机构进行8.2.3仲裁:向合同约定的仲裁机构申请8.2.4诉讼:向合同约定的法院提起诉讼8.3争议解决程序8.3.1协商程序8.3.2调解程序8.3.3仲裁程序8.3.4诉讼程序8.4争议解决费用8.4.1协商和调解费用:由双方各自承担8.4.2仲裁和诉讼费用:由败诉方承担第九章合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方违约严重9.2合同解除程序9.2.1解除通知9.2.2解除确认9.2.3解除后果9.3合同解除后果9.3.1赔偿责任9.3.2资产处理9.3.3债权债务处理第十章合同附件10.1设备清单10.2技术参数10.3安装图纸10.4质量检验报告10.5付款凭证第十一章合同签署11.1合同签署地点:_______11.2合同签署人员11.2.1甲方代表:_______11.2.2乙方代表:_______11.3合同签署日期:_______11.4合同签署印章11.4.1甲方印章11.4.2乙方印章第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除12.3合同终止程序12.3.1终止通知12.3.2终止确认12.3.3终止后果12.4合同终止后果12.4.1资产处理12.4.2债权债务处理第十三章合同解除后的处理13.1合同解除后的资产处理13.1.1资产归属13.1.2资产移交13.2合同解除后的债权债务处理13.2.1债权债务确认13.2.2债权债务履行第十四章其他约定14.1合同解释:按照合同条款的文义进行解释14.2合同变更:需双方书面同意14.3合同通知:以书面形式发送至对方指定地址14.4合同保密:双方对本合同内容负有保密义务14.5合同附件清单:见第十章[此处为合同附件]甲方(建设单位):_________________乙方(施工单位):_________________甲方代表签字:_________________乙方代表签字:_________________日期:_________________日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导项目决策1.1.1甲方有权对项目的整体设计和施工方案进行决策。1.1.2甲方需在合同签订后______天内向乙方提供项目需求和技术规范。1.2甲方提供资源1.2.1甲方负责提供项目所需的场地、电源、网络等基础设施。1.2.2甲方需确保提供的资源符合乙方施工要求,并承担相关费用。1.3甲方监督与验收1.3.1甲方有权对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。1.3.2甲方负责组织项目验收,并对验收结果负责。1.4甲方责任1.4.1甲方对项目进度、质量、安全等承担最终责任。1.4.2甲方需在合同期限内完成项目付款。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工方案2.1.1乙方有权根据项目需求和实际情况制定施工方案。2.1.2乙方需在合同签订后______天内向甲方提交施工方案。2.2乙方提供施工队伍2.2.1乙方负责提供具备相应资质和经验的施工队伍。2.2.2乙方需确保施工队伍在施工过程中遵守相关法律法规和合同约定。2.3乙方责任2.3.1乙方对施工质量、进度、安全等承担直接责任。2.3.2乙方需在合同期限内完成项目施工,并确保项目验收合格。2.4乙方技术支持2.4.1乙方需在项目实施过程中提供必要的技术支持和服务。2.4.2乙方需在项目验收合格后提供______年的售后服务。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对项目进行监督管理,确保项目按照合同要求进行。3.1.2第三方中介需在合同签订后______天内向双方提供项目监督管理方案。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方和乙方按比例承担。3.2.2第三方中介费用在合同签订后______天内支付。3.3第三方中介责任3.3.1第三方中介对项目监督管理过程中的失误承担相应责任。3.3.2第三方中介需在合同期限内完成项目监督管理任务。3.4第三方中介与双方关系3.4.1第三方中介与双方均保持独立关系,不得偏袒任何一方。3.4.2第三方中介需在合同期限内保持中立,确保项目顺利进行。3.5第三方中介沟通机制3.5.1第三方中介需定期与双方沟通项目进展情况。3.5.2双方需积极配合第三方中介的工作,及时反馈项目相关信息。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设备清单2.技术参数3.安装图纸4.质量检验报告5.付款凭证6.第三方中介监督管理方案7.争议解决机构名单8.合同变更记录9.违约行为认定及处理记录二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方违约:i.未按时提供所需资源。ii.未按时支付款项。iii.项目验收不合格。b.乙方违约:i.未按时完成施工。ii.施工质量不合格。iii.违反合同约定的保密条款。c.第三方中介违约:i.未按时提供监督管理服务。ii.未履行中立职责。2.违约行为认定:a.由合同约定的争议解决机构根据事实和证据进行认定。b.违约行为的认定需有书面记录。三、法律名词及解释:1.仲裁:指当事人根据事先或事后达成的仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。2.诉讼:指当事人根据法律规定,通过人民法院解决民事纠纷的一种诉讼程序。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.质量检验:指对产品或工程进行检验,以确定其是否符合预定标准或要求。5.质量验收:指对工程或产品完成后的检查,以确定其是否满足合同规定的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:调整施工计划,增加人力资源,确保施工进度。2.问题:施工质量不合格。解决办法:重新施工,或要求乙方进行整改,直至合格。3.问题:甲方未按时付款。解决办法:甲方需提供合理的解释,并按时支付款项。4.问题:第三方中介未履行职责。解决办法:更换第三方中介,或与现有中介协商解决问题。五、所有应用场景:1.数据中心新建或改造项目。2.冷却系统设备采购与安装项目。3.专业施工单位与建设单位之间的合作。4.第三方中介参与的项目监督管理。5.涉及争议解决和违约责任的项目合作。全文完。2025年度数据中心冷却系统安装合同范本5合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(请填写其他相关方名称)地址:(请填写其他相关方地址)联系人:(请填写其他相关方联系人)联系电话:(请填写其他相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:2.2目的:本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心冷却系统安装过程中的权利、义务和责任,确保冷却系统安装工程顺利进行,提高数据中心运行效率。三、定义与解释3.1专业术语:1.数据中心:指为存储、处理、传输和管理数据而专门设计的场所。2.冷却系统:指为数据中心提供冷却服务的设备、管道、控制系统等。3.安装工程:指乙方按照合同约定,对甲方数据中心冷却系统进行设计、施工、调试等全过程。3.2关键词解释:1.本合同中所称“冷却系统”是指包括但不限于冷水机组、冷却塔、水泵、风冷机组、管道、控制系统等。2.本合同中所称“安装工程”是指乙方根据甲方要求,对冷却系统进行设计、施工、调试等全过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成冷却系统安装工程。2.甲方应按照合同约定,向乙方支付安装工程款项。3.甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于场地、设备、材料等。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成冷却系统安装工程。2.乙方应确保安装工程的施工质量,符合国家相关标准和规范。3.乙方应负责安装工程的施工安全,确保施工过程中的人身和财产安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为2025年度。5.2合同履行地点:甲方数据中心所在地。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,对甲方数据中心冷却系统进行设计、施工、调试等全过程。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的安装工程完成;2.双方协商一致;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止协议;2.乙方完成合同约定的安装工程;3.双方办理合同终止手续。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将冷却系统交付甲方使用;2.双方应按照合同约定,结算合同款项;3.合同终止后,双方应按照国家相关法律法规,处理合同终止后的有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.设计费:根据乙方设计方案的复杂程度和工程量,按实际发生费用计算。2.材料费:包括但不限于冷却设备、管道、控制系统等材料费用。3.人工费:包括但不限于施工、安装、调试等人工费用。4.机械设备费:包括但不限于租赁施工机械设备所产生的费用。5.其他费用:包括但不限于运输、监理、验收等费用。7.2支付方式:1.乙方在签订合同后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.乙方完成设计并经甲方确认后,甲方支付合同总价款的40%。3.乙方完成安装工程并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的20%。4.乙方提供完整竣工资料和保修承诺书后,甲方支付合同总价款的10%。7.3支付时间:1.预付款:合同签订后5个工作日内。2.设计确认后支付:设计完成后10个工作日内。3.验收合格后支付:安装工程验收合格后10个工作日内。4.竣工资料提供后支付:竣工资料和保修承诺书提供后10个工作日内。7.4支付条款:1.甲方应在约定的时间内,将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后,及时向甲方提供相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约:1.乙方未按约定完成设计、施工、调试等工作的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。2.乙方未按约定保证工程质量的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约方应按照本合同约定的违约金标准向守约方支付违约金。2.守约方有权要求违约方赔偿因违约行为造成的实际损失。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均为保密内容。9.2保密期限:本合同签订之日起,至合同终止后三年内。9.3保密履行方式:1.双方对本合同中的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。十、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络安全防护体系-第2篇-洞察分析
- 音乐干预对认知功能的提升-洞察分析
- 移动应用安全防护-洞察分析
- 2025年人教A版八年级科学下册阶段测试试卷含答案
- 2025年北师大版九年级地理上册月考试卷
- 2025年人教五四新版七年级化学上册月考试卷
- 物联网安全协议设计-洞察分析
- 2025年度户外广告设施虫鼠害防治与设施维护服务合同4篇
- 2025年度橱柜安装与旧房翻新工程合同范本4篇
- 2025年度打印机设备销售与维修培训合同4篇
- 新型电力系统简介演示
- 特种设备行业团队建设工作方案
- 眼内炎患者护理查房课件
- 肯德基经营策略分析报告总结
- 买卖合同签订和履行风险控制
- 中央空调现场施工技术总结(附图)
- 水质-浊度的测定原始记录
- 数字美的智慧工业白皮书-2023.09
- -安规知识培训
- 2021-2022学年四川省成都市武侯区部编版四年级上册期末考试语文试卷(解析版)
- 污水处理厂设备安装施工方案
评论
0/150
提交评论