2024版住建部劳务施工分包协议样本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版住建部劳务施工分包协议样本版本合同目录一览1.劳务施工分包协议1.1工程概况1.2合同当事人1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效、变更与解除1.5合同的终止与违约责任2.分包工程范围与内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的施工标准和要求3.分包工程的价格与支付3.1价格条款3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算3.5支付方式与时间4.工期与进度4.1工期要求4.2工程进度计划4.3工期延误的责任5.质量与安全5.1工程质量标准5.2施工安全要求5.3质量与安全事故的处理6.材料与设备6.1分包方提供的材料与设备6.2总包方提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与使用7.管理与协调7.1分包方的管理职责7.2总包方的管理职责7.3沟通协调机制8.知识产权与保密8.1知识产权的保护8.2保密条款9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力的后果处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的处理程序11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决地点与法院12.合同的签订与备案12.1合同的签订12.2合同的备案13.合同的附件13.1附件清单14.其他条款14.1违约金条款14.2保险条款14.3环境保护条款14.4其他相关事项第一部分：合同如下：第一条劳务施工分包协议1.1工程概况1.1.1工程名称：_______1.1.2工程地点：_______1.1.3工程规模：_______1.1.4工程性质：_______1.2合同当事人1.2.1分包方：_______1.2.2总包方：_______1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同协议书1.3.2合同附件1.3.3合同谈判记录1.3.4其他相关文件1.4合同的生效、变更与解除1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.4.2合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认1.4.3合同的解除需依法进行，并遵循双方约定及合同规定1.5合同的终止与违约责任1.5.1合同终止的条件：_______1.5.2违约责任：_______第二条分包工程范围与内容2.1分包工程的范围2.1.1工程分包的部位：_______2.1.2工程分包的工作内容：_______2.2分包工程的内容2.2.1工程分包的具体工作：_______2.2.2分包工程的施工标准和要求：_______2.3分包工程的施工标准和要求2.3.1施工质量标准：_______2.3.2施工安全标准：_______2.3.3施工环境保护标准：_______第三条分包工程的价格与支付3.1价格条款3.1.1分包工程的价格：_______3.1.2分包工程的价格调整条件：_______3.2预付款3.2.1预付款的金额：_______3.2.2预付款的支付时间：_______3.3工程进度款3.3.1工程进度款的支付条件：_______3.3.2工程进度款的支付比例：_______3.4竣工结算3.4.1竣工结算的时间：_______3.4.2竣工结算的方式：_______3.5支付方式与时间3.5.1支付方式：_______3.5.2支付时间：_______第四条工期与进度4.1工期要求4.1.1工程开工日期：_______4.1.2工程竣工日期：_______4.2工程进度计划4.2.1工程进度计划的内容：_______4.2.2工程进度计划的提交时间：_______4.3工期延误的责任4.3.1工期延误的责任：_______4.3.2工期延误的赔偿方式：_______第五条质量与安全5.1工程质量标准5.1.1工程质量标准：_______5.1.2工程质量验收方式：_______5.2施工安全要求5.2.1施工安全要求：_______5.2.2施工安全事故的处理方式：_______5.3质量与安全事故的处理5.3.1质量事故的处理方式：_______5.3.2安全事故的处理方式：_______第六条材料与设备6.1分包方提供的材料与设备6.1.1分包方提供的材料与设备清单：_______6.1.2分包方对提供的材料与设备的责任：_______6.2总包方提供的材料与设备6.2.1总包方提供的材料与设备清单：_______6.2.2总包方对提供的材料与设备的责任：_______6.3材料与设备的管理与使用6.3.1材料与设备的管理方式：_______6.3.2材料与设备的使用要求：_______第八条知识产权与保密8.1知识产权的保护8.1.1保护的知识产权范围：_______8.1.2侵犯知识产权的责任：_______8.2保密条款8.2.1保密信息的内容：_______8.2.2保密信息的保护期限：_______8.2.3泄露保密信息的后果：_______第九条不可抗力9.1不可抗力的定义9.1.1不可抗力的范围：_______9.1.2不可抗力的证明：_______9.2不可抗力的后果处理9.2.1不可抗力导致的合同终止：_______9.2.2不可抗力导致的合同变更：_______第十条争议解决10.1争议的解决方式10.1.1争议解决的途径：_______10.1.2争议解决的地点：_______10.2争议的处理程序10.2.1争议提出的时限：_______10.2.2争议处理的方式：_______第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.1.1适用的法律：_______11.1.2法律冲突的处理：_______11.2争议解决地点与法院11.2.1争议解决地点：_______11.2.2诉讼法院：_______第十二条合同的签订与备案12.1合同的签订12.1.1合同签订的日期：_______12.1.2合同签订的地点：_______12.2合同的备案12.2.1备案的时间：_______12.2.2备案的地点：_______第十三条合同的附件13.1附件清单13.1.1附件名称：_______13.1.2附件份数：_______13.1.3附件的提交时间：_______第十四条其他条款14.1违约金条款14.1.1违约金的比例：_______14.1.2违约金的计算方式：_______14.2保险条款14.2.1保险的类型：_______14.2.2保险的受益人：_______14.3环境保护条款14.3.1环境保护的要求：_______14.3.2违反环境保护规定的后果：_______14.4其他相关事项14.4.1事项名称：_______14.4.2事项的具体内容：_______第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件说明：工程图纸是本合同的重要组成部分，包括工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸。图纸应符合国家相关标准和规定，并由总包方提供给分包方。分包方应按照图纸进行施工，并确保施工质量符合图纸要求。附件二：工程量清单附件说明：工程量清单列出了分包工程所需完成的各项工作内容和工程量。分包方应根据清单进行施工，并按照清单的要求完成各项工作。工程量清单如有变更，应由总包方书面通知分包方，并进行相应的调整。附件三：施工方案与施工组织设计附件说明：施工方案与施工组织设计是分包方进行施工的指导文件，包括施工工艺、施工步骤、施工安全措施等内容。分包方应按照施工方案和施工组织设计进行施工，并确保施工过程中的安全和质量。附件四：材料与设备清单附件说明：材料与设备清单列出了分包方需要提供的材料和设备的具体规格、数量等信息。分包方应按照清单提供材料和设备，并保证其质量符合合同要求。如清单有变更，应由总包方书面通知分包方，并进行相应的调整。附件五：工程进度计划附件说明：工程进度计划是分包方按照总包方要求制定的施工进度安排。分包方应按照计划进行施工，并确保工程按时完成。如因特殊情况导致进度延误，分包方应提前书面通知总包方，并采取相应措施减轻或消除延误影响。附件六：质量与安全保证措施附件说明：质量与安全保证措施是分包方为保证工程质量和安全所采取的具体措施。分包方应按照措施进行施工，并确保施工过程中的质量和安全。附件七：合同履行过程中的其他文件附件说明：合同履行过程中可能会产生其他相关文件，如变更协议、补充协议、验收报告等。这些文件应由双方书面确认，并作为本合同的有效组成部分。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：分包方未按照合同约定的时间完成工程。责任认定：分包方应按照工程进度计划进行施工，如因分包方原因导致工期延误，应按照合同约定向总包方支付违约金。2.质量不符合约定：分包方施工的工程质量不符合合同要求。责任认定：分包方应保证施工质量符合图纸和合同要求，如出现质量问题，分包方应负责修复，并承担由此产生的费用。3.材料与设备不符合要求：分包方提供的材料与设备不符合合同要求。责任认定：分包方应按照材料与设备清单提供符合合同要求的材料和设备，如提供的材料和设备不符合要求，分包方应负责更换，并承担由此产生的费用。4.安全违规：分包方在施工过程中违反施工安全要求。责任认定：分包方应按照施工安全要求进行施工，如发生安全事故，分包方应承担相应的法律责任和赔偿责任。示例说明：如果分包方由于管理不善，导致工程进度严重延误，超过了合同约定的竣工日期，则构成工期延误的违约行为。根据合同约定，分包方应向总包方支付违约金，违约金的比例和计算方式按照合同中的约定执行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据合同约定协商解决，必要时可申请延期或终止合同。2.知识产权：指权利人对其智力劳动所创作的成果和经营