2024年购物中心停车场施工工程合同3篇_第1页
2024年购物中心停车场施工工程合同3篇_第2页
2024年购物中心停车场施工工程合同3篇_第3页
2024年购物中心停车场施工工程合同3篇_第4页
2024年购物中心停车场施工工程合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年购物中心停车场施工工程合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同履行地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准3.工程设计3.1设计依据3.2设计单位3.3设计文件3.4设计变更4.工程施工4.1施工单位4.2施工图纸4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全4.6施工环境5.材料与设备5.1材料供应5.2设备采购5.3材料与设备验收6.工程价款及支付6.1工程价款组成6.2工程价款确定方式6.3工程价款支付方式6.4工程进度款支付6.5工程竣工结算7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:材料设备清单13.其他约定13.1合同履行中的保密义务13.2合同履行中的通知义务13.3合同履行中的变更通知义务14.合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效14.3合同备案第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024年购物中心停车场施工工程合同1.2合同双方:1.2.1甲方(建设单位):购物中心1.2.2乙方(施工单位):建筑工程有限公司1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:合同双方签字盖章后生效1.5合同终止日期:工程竣工验收合格并结算完毕后终止1.6合同履行地点:购物中心停车场施工现场1.7合同履行期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止2.工程概况2.1工程名称:购物中心停车场施工工程2.2工程地点:购物中心内2.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4工程建设内容:停车场基础、道路、照明、排水、消防等设施2.5工程建设标准:按照国家相关规范和标准进行施工3.工程设计3.1设计依据:《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规3.2设计单位:建筑设计研究院3.3设计文件:包括施工图设计、施工组织设计、设计变更等3.4设计变更:在施工过程中如需变更设计,需经双方协商一致,并办理相关手续4.工程施工4.1施工单位:建筑工程有限公司4.2施工图纸:乙方按照甲方提供的设计文件进行施工4.3施工进度:按照合同约定的时间节点进行施工,确保工程按期完工4.4施工质量:严格按照国家相关规范和标准进行施工,确保工程质量达到设计要求4.5施工安全:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全4.6施工环境:乙方应采取有效措施,减少施工对周围环境的影响5.材料与设备5.1材料供应:乙方负责材料的采购、运输、验收等工作5.2设备采购:乙方负责设备的采购、安装、调试等工作5.3材料与设备验收:按照合同约定进行材料与设备的验收,确保符合质量要求6.工程价款及支付6.1工程价款组成:包括直接费、间接费、利润等6.2工程价款确定方式:按照工程量清单和合同约定进行确定6.3工程价款支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款、竣工结算款等6.4工程进度款支付:根据工程进度和质量情况,每月支付一次进度款6.5工程竣工结算:工程竣工验收合格后,进行竣工结算7.工程验收7.1验收标准:按照国家相关规范和标准进行验收7.2验收程序:按照合同约定进行验收,包括自检、初验、终验等7.3验收时间:工程完工后,乙方应向甲方提出验收申请7.4验收结果:验收合格后,乙方应向甲方提供验收报告8.违约责任8.1违约情形:8.1.1乙方未按合同约定的时间节点完成工程8.1.2乙方施工质量不符合合同约定和国家规范8.1.3乙方未按规定进行材料与设备验收8.1.4乙方未履行合同约定的保密义务8.1.5乙方未按合同约定支付工程款8.2违约责任承担:8.2.1乙方应承担因违约造成的经济损失8.2.2甲方有权要求乙方进行整改或停止施工8.2.3乙方应承担因违约给甲方造成的其他损失8.3违约责任处理:8.3.1双方协商解决,协商不成可通过仲裁或诉讼途径解决9.争议解决9.1争议解决方式:9.1.1通过友好协商解决9.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁9.1.3仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼9.2争议解决机构:9.2.1仲裁委员会9.2.2人民法院9.3争议解决程序:9.3.1双方提交争议材料9.3.2仲裁委员会或法院受理9.3.3进行调查取证、庭审9.3.4作出裁决或判决10.合同解除10.1合同解除条件:10.1.1甲方严重违约,经乙方催告后仍未改正10.1.2乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序:10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方10.2.2双方就解除合同的事宜进行协商10.2.3协商一致后,签订解除合同协议10.3合同解除后果:10.3.1双方应按照协议处理剩余工程和款项10.3.2双方应承担因解除合同造成的损失11.合同终止11.1合同终止条件:11.1.1工程竣工验收合格11.1.2双方达成终止合同协议11.2合同终止程序:11.2.1乙方完成工程验收11.2.2双方签订终止合同协议11.3合同终止后果:11.3.1双方按照协议处理剩余工程和款项11.3.2双方应承担因终止合同造成的损失12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:材料设备清单13.其他约定13.1合同履行中的保密义务:13.1.1双方对本合同内容负有保密义务13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2合同履行中的通知义务:13.2.1双方应及时通知对方合同履行中的有关事项13.2.2通知应以书面形式进行13.3合同履行中的变更通知义务:13.3.1合同内容变更需经双方协商一致13.3.2变更内容应以书面形式通知对方14.合同签订与生效14.1合同签订:14.1.1双方代表签字盖章14.1.2合同文本一式两份,双方各执一份14.2合同生效:14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同备案:14.3.1双方应将合同提交相关主管部门备案第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲方和乙方之外的,参与合同履行过程中的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。1.2第三方介入原因:第三方介入可能基于合同履行过程中的特定需求,如提供专业服务、监督工程质量、进行第三方检测等。2.第三方介入的引入2.1引入方式:第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并在合同中明确第三方的角色、职责和权利。2.2引入程序:引入第三方需签订书面协议,明确第三方的职责范围、工作内容和费用承担。3.第三方责任限额3.1责任限额定义:第三方责任限额是指第三方因履行合同职责而产生的违约责任或赔偿责任的上限。3.2责任限额设定:责任限额应在第三方协议中明确,一般包括直接损失和间接损失。3.3责任限额的调整:在合同履行过程中,如需调整责任限额,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订补充协议。4.第三方权利与义务4.1第三方权利:4.1.1第三方有权根据协议要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。4.1.2第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督和检查。4.1.3第三方有权根据合同要求,提出合理的工作建议和改进措施。4.2第三方义务:4.2.1第三方应按照协议约定履行职责,确保工作质量和效率。4.2.2第三方应保守甲方和乙方商业秘密,不得泄露给任何第三方。4.2.3第三方应对自身工作行为负责,如因自身原因导致甲方或乙方损失,应承担相应责任。5.第三方与其他各方的划分5.1职责划分:5.1.1甲方负责项目的整体规划、协调和管理。5.1.2乙方负责具体的施工工作,包括但不限于材料采购、施工组织、质量保证等。5.1.3第三方负责协议中约定的职责,如监理、检测等。5.2费用承担:5.2.1第三方费用由甲方和乙方根据协议约定分摊。5.2.2第三方费用应包括但不限于工资、差旅费、材料费等。5.3责任归属:5.3.1第三方在履行职责过程中产生的违约责任,由第三方自行承担。5.3.2第三方在履行职责过程中,如因甲方或乙方原因导致损失,甲方或乙方应承担相应责任。6.第三方介入的终止6.1.1合同提前终止或完成。6.1.2第三方无法履行协议约定的职责。6.1.3第三方严重违约。6.2终止程序:终止第三方介入需经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订终止协议。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,应通过协商解决。7.2争议解决机构:协商不成,提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是确定工程价款和支付进度的重要依据。2.附件二:施工图纸详细要求:包括平面图、立面图、剖面图、节点图等。说明:施工图纸是乙方进行施工的依据,应详细、准确。3.附件三:材料设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。4.附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全管理措施等。说明:施工组织设计是指导乙方进行施工的重要文件。5.附件五:设计变更文件详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的设计图纸等。说明:设计变更是施工过程中可能出现的,需及时更新设计文件。6.附件六:施工日志详细要求:包括施工日期、天气、施工内容、施工人员、存在问题等。说明:施工日志是记录施工过程的重要文件,便于后期查询和追溯。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题等。说明:验收报告是工程竣工验收的重要文件,证明工程符合要求。8.附件八:合同补充协议详细要求:包括合同变更内容、变更原因、变更双方签字盖章等。说明:合同补充协议是合同履行过程中对原合同进行补充和修改的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间节点完成工程1.2乙方施工质量不符合合同约定和国家规范1.3乙方未按规定进行材料与设备验收1.4乙方未履行合同约定的保密义务1.5乙方未按合同约定支付工程款1.6第三方未按协议约定履行职责1.7甲方未按合同约定提供必要的信息和资料1.8甲方未按合同约定支付第三方费用2.责任认定标准:2.1违约责任认定应根据合同约定和相关法律法规进行。2.2乙方未按合同约定的时间节点完成工程,每延误一天,应向甲方支付一定比例的违约金。2.3乙方施工质量不符合合同约定和国家规范,造成甲方损失的,乙方应承担全部损失。2.4乙方未按规定进行材料与设备验收,导致工程不合格的,乙方应重新进行验收并承担相应费用。2.5乙方未履行合同约定的保密义务,泄露甲方商业秘密的,乙方应承担相应的法律责任。2.6乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付滞纳金。2.7第三方未按协议约定履行职责,造成甲方损失的,第三方应承担相应责任。2.8甲方未按合同约定提供必要的信息和资料,导致工程延误或损失的,甲方应承担相应责任。2.9甲方未按合同约定支付第三方费用,第三方有权拒绝继续履行职责。示例说明:若乙方未按合同约定的时间节点完成工程,延误工期10天,应向甲方支付10000元违约金。若乙方施工过程中出现质量问题,导致工程返工,乙方应承担返工产生的全部费用。全文完。2024年购物中心停车场施工工程合同1本合同目录一览1.施工工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.施工方与业主方信息2.1施工方名称及联系方式2.2业主方名称及联系方式3.工程合同签订与生效3.1合同签订日期3.2合同生效日期3.3合同期限4.施工工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任5.施工工程费用5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3工程费用调整6.施工工程质量标准6.1质量标准要求6.2质量检测与验收6.3质量问题处理7.施工工程安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.施工工程环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.施工工程变更与调整9.1变更申请与审批9.2变更费用承担9.3变更后的工期调整10.施工工程验收与交付10.1验收标准10.2验收程序10.3验收不合格的处理10.4工程交付11.施工工程保修与维修11.1保修期限11.2保修责任11.3维修费用承担12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效前的权利义务14.3合同的解释与适用法律第一部分:合同如下:1.施工工程概述1.1工程名称:2024年购物中心停车场施工工程1.2工程地点:市区购物中心1.3工程规模:占地面积10000平方米,停车位800个1.4工程内容:包括停车场土建施工、路面铺设、照明系统、排水系统、消防系统等2.施工方与业主方信息2.1施工方名称:建筑工程有限公司2.3业主方名称:购物中心管理有限公司3.工程合同签订与生效3.1合同签订日期:2024年1月1日3.2合同生效日期:合同签订之日起3.3合同期限:自合同生效之日起至工程验收合格之日止4.施工工程进度与工期4.1工程进度安排:分四个阶段进行,每个阶段工期为30天4.2工期要求:总工期为120天4.3工期延误责任:因施工方原因导致工期延误,每延误一天,应向业主方支付合同总额的1%作为违约金5.施工工程费用5.1工程费用构成:包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等5.2工程费用支付方式:分阶段支付,每个阶段完成后,业主方支付该阶段工程费用的30%5.3工程费用调整:如因政策调整、市场波动等原因导致工程费用发生变化,双方协商调整6.施工工程质量标准6.1质量标准要求:严格按照国家相关标准执行,确保工程质量合格6.2质量检测与验收:施工过程中,每道工序完成后,施工方需进行自检,验收合格后方可进行下道工序6.3质量问题处理:如发现质量问题,施工方应及时整改,并承担相应的责任7.施工工程安全管理7.1安全生产责任:施工方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全7.2安全生产措施:制定安全操作规程,定期进行安全教育培训,配备必要的安全防护设施7.3安全事故处理:发生安全事故,施工方应立即采取措施,并及时上报业主方,共同处理事故8.施工工程环境保护8.1环境保护要求:施工过程中,施工方应遵守国家环保法规,采取措施减少对周边环境的影响8.2环境保护措施:设置临时围挡,减少扬尘;合理规划施工场地,减少水土流失;设置噪音监测设备,控制施工噪音8.3环境污染处理:如发生环境污染事件,施工方应立即停止施工,采取有效措施进行治理,并承担相应的赔偿责任9.施工工程变更与调整9.1变更申请与审批:如需对施工工程进行变更,施工方应向业主方提出书面申请,经业主方批准后方可实施9.2变更费用承担:变更产生的费用,如经双方协商一致,由变更责任方承担9.3变更后的工期调整:变更后的工期,应经双方协商确定,并相应调整合同工期10.施工工程验收与交付10.1验收标准:按照国家相关标准和合同约定进行验收10.2验收程序:验收前,施工方应将验收报告提交业主方,验收合格后,双方签署验收合格证书10.3验收不合格的处理:验收不合格的工程,施工方应在规定时间内进行整改,直至合格10.4工程交付:验收合格后,施工方将工程移交给业主方,并办理工程移交手续11.施工工程保修与维修11.1保修期限:自工程交付之日起计算,保修期为2年11.2保修责任:在保修期内,如因施工质量问题导致工程损坏,施工方应负责维修或更换11.3维修费用承担:保修期内发生的维修费用,由施工方承担12.违约责任与争议解决12.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.2争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼12.3争议解决机构:如选择仲裁,双方应选择具有管辖权的仲裁委员会;如选择诉讼,应向工程所在地人民法院提起诉讼13.合同解除与终止13.1合同解除条件:发生不可抗力、一方严重违约等情形,经双方协商一致,可以解除合同13.2合同终止条件:合同履行完毕或因其他原因导致合同终止13.3合同解除与终止的程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并办理相关手续14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括施工图纸、工程量清单、工程进度计划等14.2合同生效前的权利义务:合同生效前,双方的权利义务按照合同约定执行14.3合同的解释与适用法律:本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规执行;合同解释权归业主方所有第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,因合同执行需要而介入的任何个人、组织或实体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资方、技术支持单位等。1.2介入目的:第三方介入旨在确保合同的有效执行,提高工程质量,保障合同双方的合法权益,以及确保工程的安全、环保和进度。2.第三方选择与授权2.2第三方授权:第三方介入前,甲乙双方应与其签订书面授权协议,明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方责任限额3.1责任限额定义:第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现违约或损害时,应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定:第三方责任限额应在第三方授权协议中明确,可根据第三方的资质、信誉和介入内容等因素确定。4.第三方职责与义务a)监理单位:对工程进度、质量、安全等进行监督,确保工程按计划、按标准进行。b)检测机构:对工程材料、施工过程、工程质量等进行检测,确保符合国家标准。c)咨询顾问:提供专业建议,协助甲乙双方解决工程实施过程中遇到的问题。d)融资方:根据合同约定,提供必要的资金支持。e)技术支持单位:提供技术支持,确保工程技术的先进性和适用性。4.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规、行业标准,以及甲乙双方的要求,确保合同有效执行。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分:第三方与甲乙双方在合同中的职责应明确划分,避免职责交叉或遗漏。5.2责任划分:第三方在执行职责过程中出现的问题,应由其自行承担责任;如因第三方原因导致合同违约或损害,甲乙双方可要求第三方承担相应的责任。5.3沟通协调:甲乙双方应与第三方保持良好沟通,及时解决合作过程中出现的问题。6.第三方介入后的合同修改6.1合同修改:第三方介入后,如需对合同进行修改,甲乙双方应与第三方协商一致,并签署书面修改协议。6.2合同修改生效:合同修改协议签署后,经甲乙双方和第三方签字盖章,合同修改部分即生效。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决:第三方介入后,如出现争议,甲乙双方应与第三方协商解决。7.2争议解决机构:协商不成的,可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同终止8.1合同终止:第三方介入期间,如发生合同终止情形,甲乙双方应与第三方协商解决。8.2合同终止程序:合同终止后,甲乙双方应与第三方办理相关手续,包括但不限于解除授权协议、移交工程资料等。9.第三方介入后的费用承担9.1费用承担:第三方介入产生的费用,应由甲乙双方根据合同约定和第三方授权协议分担。9.2费用支付:第三方介入费用按约定支付,如因第三方原因导致合同违约或损害,相关费用应由第三方承担。10.第三方介入后的合同补充10.1合同补充:第三方介入后,如需对合同进行补充,甲乙双方应与第三方协商一致,并签署书面补充协议。10.2合同补充生效:合同补充协议签署后,经甲乙双方和第三方签字盖章,合同补充部分即生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范详细要求和说明:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,并附上相关技术规范和设计说明。2.工程量清单详细要求和说明:列出工程项目的具体内容和数量,包括材料、人工、机械等费用,以及相应的单价和总价。3.工程进度计划详细要求和说明:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。4.施工合同详细要求和说明:签订正式的施工合同,明确甲乙双方的权利和义务,以及合同条款和违约责任。5.第三方授权协议详细要求和说明:与第三方签订的授权协议,明确第三方的职责、权限和责任。6.质量检测报告详细要求和说明:第三方检测机构提供的质量检测报告,证明工程材料、施工过程和工程质量的符合性。7.安全生产措施及记录详细要求和说明:制定安全生产措施,并记录施工过程中的安全检查、事故处理和安全教育培训等内容。8.环境保护措施及记录详细要求和说明:制定环境保护措施,并记录施工过程中的环保检查、污染处理和环境监测等内容。9.验收报告及合格证书详细要求和说明:工程验收报告和合格证书,证明工程已按照合同要求完成,并符合质量标准。10.保修手册及维修记录详细要求和说明:提供保修手册,说明保修范围、期限和维修流程,并记录维修记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程进度:施工方未按照合同约定的工期完成工程,造成工期延误。工程质量不合格:施工完成的工程不符合合同约定的质量标准。安全生产事故:施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。环境污染:施工过程中造成环境污染,违反国家环保法规。2.责任认定标准:违约行为发生后,甲乙双方应立即进行协商,确定违约责任。a)违约行为的严重程度b)对合同履行的影响c)给对方造成的损失3.违约责任示例说明:a)违约行为:施工方未按时完成工程进度,导致工期延误30天。违约责任:施工方应向业主方支付合同总额的1%作为违约金,并承担因工期延误导致的额外费用。b)违约行为:施工完成的工程不符合合同约定的质量标准,导致部分工程需要返工。违约责任:施工方应承担返工费用,并赔偿业主方因此遭受的损失。c)违约行为:施工过程中发生安全事故,造成1人死亡。违约责任:施工方应承担全部赔偿责任,包括赔偿死者家属的经济损失和法律责任。全文完。2024年购物中心停车场施工工程合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息第二条施工项目概述2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限第三条施工图纸及设计文件3.1施工图纸提供及审核3.2设计文件提供及审核第四条施工进度安排4.1施工阶段划分4.2阶段性验收及交付4.3施工进度调整第五条施工质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证第六条施工安全及环境保护6.1施工安全责任6.2安全防护措施6.3环境保护要求第七条材料及设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料及设备验收第八条施工费用及支付方式8.1施工费用总额8.2费用组成8.3支付方式及期限第九条甲方协助与配合9.1甲方提供条件9.2甲方配合义务9.3甲方违约责任第十条乙方责任与义务10.1乙方施工责任10.2乙方配合义务10.3乙方违约责任第十一条风险承担及保险11.1风险承担原则11.2保险责任及范围11.3保险费用及支付第十二条合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更及解除程序第十三条违约责任13.1违约责任认定13.2违约责任承担13.3违约赔偿方式第十四条争议解决与合同生效14.1争议解决方式14.2合同生效条件14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方信息甲方名称:___________甲方地址:___________甲方法定代表人:___________1.2乙方信息乙方名称:___________乙方地址:___________乙方法定代表人:___________第二条施工项目概述2.1施工项目名称购物中心停车场施工工程2.2施工地点___________2.3施工内容停车场地基处理、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、设备安装工程等2.4施工期限自____年____月____日起至____年____月____日止第三条施工图纸及设计文件3.1施工图纸提供及审核乙方应按照甲方要求,在合同签订后____日内提供完整的施工图纸及设计文件。3.2设计文件提供及审核甲方应在收到设计文件后____日内完成审核,并提出修改意见。第四条施工进度安排4.1施工阶段划分施工阶段分为地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等。4.2阶段性验收及交付每个施工阶段完成后,甲方应组织验收,乙方应确保达到合同约定的质量标准。4.3施工进度调整如遇不可抗力因素或其他特殊情况导致施工进度延迟,双方应协商调整施工进度。第五条施工质量要求及验收标准5.1质量要求施工质量应符合国家及行业相关标准,确保工程质量达到优良。5.2验收标准施工验收标准参照国家及行业相关标准执行。5.3质量保证乙方应提供质量保证书,保证工程质量。第六条施工安全及环境保护6.1施工安全责任乙方应确保施工安全,遵守国家及地方有关安全生产法律法规。6.2安全防护措施乙方应制定并落实安全防护措施,确保施工人员及现场安全。6.3环境保护要求乙方应遵守国家及地方有关环境保护法律法规,采取有效措施保护环境。第七条材料及设备供应7.1材料供应乙方应按照合同约定,在施工过程中提供合格的建筑材料及设备。7.2设备供应乙方应按照合同约定,提供符合要求的施工设备。7.3材料及设备验收甲方应在材料及设备进场时进行验收,如发现不合格情况,乙方应立即更换或处理。第八条施工费用及支付方式8.1施工费用总额本合同施工费用总额为人民币___________元整。8.2费用组成施工费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械费、临时设施费、保险费、管理费、利润等。8.3支付方式及期限(1)合同签订后____日内,甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。(2)每个施工阶段完成后,乙方提交阶段性结算报告,甲方在____日内审核无误后支付该阶段合同价的____%。(3)工程竣工验收合格后,甲方在____日内支付剩余合同价的____%。(4)质量保修期满后,甲方在____日内支付剩余合同价的____%。第九条甲方协助与配合9.1甲方提供条件甲方应提供施工所需的场地、道路、水源、电源等条件,并确保施工不受外部干扰。9.2甲方配合义务甲方应按时提供施工图纸及设计文件,协助乙方办理施工许可等相关手续。9.3甲方违约责任如甲方未能履行协助义务,导致施工进度延误或增加费用,甲方应承担相应责任。第十条乙方责任与义务10.1乙方施工责任乙方应按照合同约定,保质保量完成施工任务。10.2乙方配合义务乙方应配合甲方进行工程验收,并及时修复验收过程中发现的质量问题。10.3乙方违约责任如乙方未能履行施工责任,导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方损失。第十一条风险承担及保险11.1风险承担原则施工过程中发生的一切风险,除不可抗力外,均由乙方承担。11.2保险责任及范围乙方应办理工程保险,保险责任及范围应包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。11.3保险费用及支付保险费用由乙方承担,乙方应在合同签订后____日内向保险公司办理投保手续。第十二条合同变更与解除12.1合同变更条件经双方协商一致,可以对本合同进行变更。12.2合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)发生不可抗力,导致合同无法履行。12.3合同变更及解除程序任何合同变更或解除,均应书面通知对方,并经双方签字确认。第十三条违约责任13.1违约责任认定违约责任根据违约事实、程度及损失情况进行认定。13.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿方式违约赔偿以实际损失为依据,双方协商确定赔偿金额。第十四条争议解决与合同生效14.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同生效日期本合同生效日期为____年____月____日。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定参与合同履行、提供相关服务或进行监督、咨询的任何自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、设计咨询、材料供应、设备采购、施工管理等。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成甲方或乙方损失的,其责任限额由合同中约定,不得超过人民币___________元。3.2第三方责任限额的确定应考虑第三方的资质、信誉、服务性质等因素。第四条第三方介入程序4.1甲方或乙方如需引入第三方,应提前____日通知对方,并提交第三方资质证明文件。4.2对方收到通知后____日内,有权对第三方资质进行审核,并提出异议。4.3如对方无异议,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确第三方在本合同中的职责和权利。第五条第三方权利与义务5.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方履行合同情况进行监督和检查。5.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,维护甲乙双方的合法权益。5.3第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应向甲方提供符合合同约定的服务或产品。(2)甲方有权要求第三方提供相关证明文件,以证明其履行合同的能力。(3)甲方对第三方的违

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论