




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度住宅工程延期交房赔偿补充协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.延期交房原因及确认2.1延期交房原因2.2延期交房确认3.延期交房赔偿标准3.1赔偿金额计算方式3.2赔偿金额支付方式3.3赔偿金额支付期限4.延期交房赔偿范围4.1装修延误赔偿4.2物业管理费减免4.3其他相关赔偿5.赔偿金退还条件5.1退还条件5.2退还流程5.3退还期限6.违约责任及处理6.1违约责任6.2违约处理方式7.争议解决方式7.1争议解决机构7.2争议解决程序7.3争议解决费用8.协议生效及终止8.1协议生效条件8.2协议终止条件8.3协议终止程序9.通知方式及送达9.1通知方式9.2送达地址9.3送达方式10.合同附件10.1附件一:延期交房原因说明10.2附件二:赔偿金额计算明细10.3附件三:其他相关文件11.合同变更及解除11.1变更条件11.2变更程序11.3解除条件11.4解除程序12.合同解除后的处理12.1赔偿金退还12.2其他相关处理13.合同解除后的争议解决13.1争议解决机构13.2争议解决程序13.3争议解决费用14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:业主1.2双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号栋单元室1.3双方联系方式2.延期交房原因及确认2.1延期交房原因甲方因施工进度延误,导致项目无法按原定时间交付。2.2延期交房确认甲方已向乙方发出书面延期交房通知,乙方已确认并同意延期交房。3.延期交房赔偿标准3.1赔偿金额计算方式赔偿金额按乙方已支付房款总额的万分之五每日计算。3.2赔偿金额支付方式甲方应于每月末前将赔偿金额支付至乙方指定的银行账户。3.3赔偿金额支付期限赔偿金额支付期限为自延期交房之日起至实际交房之日止。4.延期交房赔偿范围4.1装修延误赔偿因延期交房导致乙方装修延误的,甲方应赔偿乙方因装修延误产生的合理费用。4.2物业管理费减免因延期交房,甲方应减免乙方第一个月物业管理费。4.3其他相关赔偿乙方因延期交房遭受的其他损失,甲方应依法予以赔偿。5.赔偿金退还条件5.1退还条件乙方提前收房或因甲方原因导致合同解除时,甲方应退还乙方已支付的赔偿金。5.2退还流程乙方提出退还赔偿金申请,甲方审核无误后,将赔偿金退还至乙方指定账户。5.3退还期限甲方应在收到乙方退还申请之日起十个工作日内退还赔偿金。6.违约责任及处理6.1违约责任若甲方未按约定支付赔偿金,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按赔偿金额的20%计算。6.2违约处理方式若发生违约,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.协议生效及终止8.1协议生效条件本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。8.2协议终止条件(1)甲方按照协议约定的赔偿标准支付完毕所有赔偿金;(2)乙方提前收房或因甲方原因导致合同解除;(3)双方协商一致解除本协议;(4)本协议约定的其他终止条件成就。8.3协议终止程序协议终止时,双方应立即停止履行各自的权利和义务,并按照协议约定处理善后事宜。9.通知方式及送达9.1通知方式本协议项下的通知,应采用书面形式,包括但不限于信函、传真、电子邮件等方式。9.2送达地址通知送达地址为协议双方在协议中指定的地址。9.3送达方式(1)通过邮寄方式送达的,以挂号信方式寄送,以邮戳日期为送达日期;(2)通过传真方式送达的,以传真确认收件人已收到传真件为送达日期;(3)通过电子邮件方式送达的,以发送成功并收到收件人回复确认收悉为送达日期。10.合同附件10.1附件一:延期交房原因说明10.2附件二:赔偿金额计算明细10.3附件三:其他相关文件11.合同变更及解除11.1变更条件本协议的任何变更,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。11.2变更程序(1)一方提出变更请求;(2)另一方在收到变更请求之日起七个工作日内给予答复;(3)双方就变更内容达成一致意见,并以书面形式确认。11.3解除条件本协议的解除,必须符合法律、法规的规定,并经双方协商一致。11.4解除程序解除协议的程序应参照变更程序进行。12.合同解除后的处理12.1赔偿金退还合同解除后,甲方应按照协议约定的赔偿标准支付完毕所有赔偿金。12.2其他相关处理合同解除后,双方应按照协议约定处理善后事宜,包括但不限于:(1)办理产权转移手续;(2)办理物业管理交接;(3)解决遗留问题。13.合同解除后的争议解决13.1争议解决机构合同解除后产生的争议,应通过友好协商解决。13.2争议解决程序协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜,按国家相关法律法规执行。14.2本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入条件1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同或解决合同履行过程中产生的争议而介入的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介机构、鉴定机构、调解机构、仲裁机构等。1.2第三方介入条件(1)甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入;(2)第三方具备相应的资质和能力,能够独立、公正地履行其职责;(3)第三方介入不违反法律法规和本合同的规定。2.第三方职责及权利2.1第三方职责(1)中介机构:协助甲乙双方进行沟通、协调,促成合同的履行;(2)鉴定机构:对合同履行过程中产生的争议事项进行鉴定,提供鉴定意见;(3)调解机构:对甲乙双方之间的争议进行调解,达成和解协议;(4)仲裁机构:对甲乙双方之间的争议进行仲裁,作出仲裁裁决。2.2第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供与争议相关的证据和资料;(3)第三方有权在履行职责过程中,对甲乙双方的行为进行监督。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所称责任限额,是指第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方权益受损时,应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按国家相关法律法规执行;(2)第三方责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的合法权益。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理或服务关系,甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托代理或服务关系,乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责。4.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为共同参与合同履行或争议解决的关系,第三方应公正、公平地处理甲乙双方的争议。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入费用(1)第三方介入费用由甲乙双方按照约定分担,未约定的,按实际发生费用分担;(2)第三方介入费用应计入合同履行成本,不影响合同履行的总费用。5.2第三方介入期限(1)第三方介入期限由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按实际需要确定;(2)第三方介入期限不得超过合同履行期限,如需延长,应经甲乙双方同意。6.第三方介入后的争议解决6.1第三方介入争议解决方式第三方介入争议解决方式包括但不限于调解、仲裁、诉讼等。6.2第三方介入争议解决程序第三方介入争议解决程序应参照本合同中关于争议解决的规定执行。7.第三方介入后的合同变更及解除7.1第三方介入下的合同变更第三方介入下的合同变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。7.2第三方介入下的合同解除第三方介入下的合同解除,应遵循本合同中关于合同解除的规定执行。8.第三方介入后的合同终止8.1第三方介入合同终止条件第三方介入合同终止条件包括但不限于:(1)争议解决完毕;(2)合同履行完毕;(3)合同解除;(4)本合同约定的其他终止条件。8.2第三方介入合同终止程序第三方介入合同终止程序应参照本合同中关于合同终止的规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:延期交房原因说明要求:详细说明甲方延期交房的具体原因,包括但不限于施工进度、天气原因、材料供应等。说明:该附件作为甲方延期交房的证据,需有相关证明文件支持。2.附件二:赔偿金额计算明细要求:详细列出赔偿金额的计算方法、依据及各项费用明细。说明:该附件作为赔偿金额计算的依据,需清晰、准确。3.附件三:其他相关文件要求:包括但不限于:(1)合同签订证明;(2)甲方支付赔偿金的凭证;(3)乙方收到的赔偿金凭证;(4)双方协商、调解、仲裁或诉讼等相关文件;(5)其他与合同履行或争议解决相关的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定时间交付房屋;(2)甲方未按约定支付赔偿金;(3)乙方未按约定接收房屋;(4)第三方介入争议解决过程中,未能公正、公平地履行职责。2.责任认定标准:(1)甲方未按约定时间交付房屋,每延迟一日,应支付乙方赔偿金额的万分之五;(2)甲方未按约定支付赔偿金,应向乙方支付违约金,违约金为赔偿金额的20%;(3)乙方未按约定接收房屋,应向甲方支付违约金,违约金为房屋总价的万分之五;(4)第三方介入争议解决过程中,未能公正、公平地履行职责,应承担相应的法律责任。3.违约行为示例说明:(1)示例一:甲方未按原定时间交付房屋,导致乙方装修延误,乙方要求甲方支付装修延误赔偿金。经核实,甲方应支付乙方装修延误赔偿金,具体金额以附件二为准。(2)示例二:甲方未按约定支付赔偿金,乙方要求甲方支付违约金。经核实,甲方应支付乙方违约金,具体金额为赔偿金额的20%。(3)示例三:第三方在争议解决过程中,未能公正、公平地履行职责,导致乙方权益受损。乙方可要求第三方承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度住宅工程延期交房赔偿补充协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.延期交房赔偿条款2.1延期交房赔偿的计算方法2.2延期交房赔偿的支付方式2.3延期交房赔偿的支付时间3.延期交房赔偿的争议解决3.1争议解决方式3.2争议解决机构3.3争议解决程序4.交房条件及标准4.1交房条件4.2交房标准4.3交房验收程序5.交房期限及延期5.1交房期限5.2延期交房原因5.3延期交房通知6.逾期交房赔偿6.1逾期交房赔偿的计算方法6.2逾期交房赔偿的支付方式6.3逾期交房赔偿的支付时间7.逾期交房赔偿的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.交房保证金8.1保证金金额8.2保证金支付方式8.3保证金退还条件9.交房后相关事宜9.1业主入住手续9.2业主装修管理9.3业主权益保障10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一:交房通知12.2附件二:延期交房赔偿计算表12.3附件三:逾期交房赔偿计算表13.合同解释及适用法律13.1合同解释13.2适用法律14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条延期交房赔偿条款2.1延期交房赔偿的计算方法延期交房赔偿按每日每平方米[赔偿金额]计算,自合同约定的交房之日起至实际交房之日止。2.2延期交房赔偿的支付方式赔偿款项应通过银行转账方式支付,乙方应在收到甲方赔偿款项后[支付期限]内将赔偿款项划入甲方指定账户。2.3延期交房赔偿的支付时间赔偿款项应在实际交房后的[支付期限]内一次性支付完毕。第三条延期交房赔偿的争议解决3.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.2争议解决机构争议解决机构为[争议解决机构名称],双方同意将争议提交该机构进行仲裁。3.3争议解决程序争议解决程序按照[争议解决机构名称]的仲裁规则执行。第四条交房条件及标准4.1交房条件(1)房屋主体结构、配套设施、公共设施等均符合国家及地方相关标准;(2)房屋内部装修完毕,达到入住条件;(3)相关产权证明文件齐全。4.2交房标准(1)房屋外观整洁,无明显损坏;(2)室内装修质量符合设计要求;(3)公共设施、配套设施齐全,功能正常。4.3交房验收程序交房时,乙方应按照甲方提供的交房验收标准进行验收,如有异议,应在验收之日起[异议期限]内向甲方提出。第五条交房期限及延期5.1交房期限本合同约定的交房期限为[交房期限],即自[交房起始日期]至[交房终止日期]。5.2延期交房原因(1)不可抗力因素;(2)政府政策调整;(3)甲方合理原因导致的工期延误。5.3延期交房通知甲方应在延期交房前[通知期限]内向乙方发出书面延期交房通知,并说明延期原因及预计延期时间。第六条逾期交房赔偿6.1逾期交房赔偿的计算方法逾期交房赔偿按每日每平方米[赔偿金额]计算,自合同约定的交房之日起至实际交房之日止。6.2逾期交房赔偿的支付方式赔偿款项应通过银行转账方式支付,乙方应在收到甲方赔偿款项后[支付期限]内将赔偿款项划入甲方指定账户。6.3逾期交房赔偿的支付时间赔偿款项应在实际交房后的[支付期限]内一次性支付完毕。第七条逾期交房赔偿的争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构争议解决机构为[争议解决机构名称],双方同意将争议提交该机构进行仲裁。7.3争议解决程序争议解决程序按照[争议解决机构名称]的仲裁规则执行。第一部分:合同如下:第八条交房保证金8.1保证金金额甲方需在合同签订后[支付期限]内向乙方支付交房保证金,保证金金额为[保证金金额]元。8.2保证金支付方式保证金应通过银行转账方式支付,转账时需注明“交房保证金”字样。8.3保证金退还条件1.乙方按约定时间完成房屋验收并入住;2.甲方未发生违约行为;3.乙方在入住后[退还期限]内将保证金无息退还至乙方账户。第九条交房后相关事宜9.1业主入住手续乙方在收到交房通知后,应在[入住期限]内办理入住手续,包括但不限于签订物业管理合同、领取钥匙等。9.2业主装修管理(1)取得甲方同意;(2)按照甲方提供的装修指南进行装修;(3)确保装修不影响房屋结构安全和公共安全。9.3业主权益保障甲方应保障乙方合法权益,包括但不限于:(1)提供合格的房屋及配套设施;(2)保障乙方在小区内的正常生活秩序;(3)及时处理乙方反映的问题。第十条违约责任10.1违约行为1.甲方未按约定时间交房;2.甲方提供虚假信息或隐瞒房屋瑕疵;3.乙方未按约定支付保证金或逾期交房。10.2违约责任承担1.甲方未按约定时间交房,应向乙方支付逾期交房赔偿;2.甲方提供虚假信息或隐瞒房屋瑕疵,应承担相应的赔偿责任;3.乙方未按约定支付保证金或逾期交房,应承担违约责任,并支付相应的违约金。10.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额按照合同约定执行,双方应按照约定的赔偿金额履行赔偿义务。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件1.本合同约定的期限届满;2.双方协商一致解除本合同;3.出现合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件1.一方违约,另一方有权解除合同;2.发生不可抗力,导致合同无法履行;3.法律法规或政策变化导致合同无法履行。第十二条合同附件12.1附件一:交房通知12.2附件二:延期交房赔偿计算表12.3附件三:逾期交房赔偿计算表第十三条合同解释及适用法律13.1合同解释本合同的解释以双方协商一致为准,如有争议,按照合同约定解决。13.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在履行本合同时,由甲乙双方共同指定的,为协助履行合同、提供专业服务或解决争议的独立法人或其他组织。1.2第三方的类型包括但不限于:(1)房地产中介机构;(2)建筑工程监理公司;(3)法律服务机构;(4)评估机构;(5)其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的目的是为了提高合同的履行效率、确保工程质量、解决合同争议等。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任:(1)第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,确保合同目的的实现;(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的赔偿责任;(3)第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方的权利:(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助;(2)第三方有权根据合作协议的约定,对甲乙双方的行为进行监督和指导;(3)第三方有权根据合同履行情况,提出合理化建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:(1)第三方对甲方提供的服务或协助,甲方应支付约定的费用;(2)第三方在履行职责过程中,甲方对第三方的工作成果享有所有权;(3)第三方对甲方提供的资料和协助负有保密义务。4.2第三方与乙方的划分:(1)第三方对乙方提供的服务或协助,乙方应支付约定的费用;(2)第三方在履行职责过程中,乙方对第三方的工作成果享有使用权;(3)第三方对乙方提供的资料和协助负有保密义务。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得低于法律规定的最低责任限额。5.2若第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失,其赔偿总额不得超过约定的责任限额。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的目的、职责、权利和义务进行充分协商。6.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保合同目的的实现。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入协议的变更或解除,需经甲乙双方和第三方协商一致。7.2第三方介入协议的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方和第三方协商解决。8.2协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。第九条本合同与第三方介入协议的关系9.1本合同与第三方介入协议共同构成甲乙双方的权利义务关系。9.2若第三方介入协议与本合同内容不一致,以本合同为准。第十条本条款的效力10.1本条款为本合同的附加条款,与本合同其他条款具有同等法律效力。10.2本条款的签订、修改或解除,均需甲乙双方书面同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:交房通知详细要求:交房通知应包含房屋基本情况、交房时间、交房条件、验收标准、联系方式等内容。说明:交房通知是甲方通知乙方交房事宜的重要文件,乙方应在收到通知后按约定时间进行交房验收。2.附件二:延期交房赔偿计算表详细要求:赔偿计算表应包含赔偿金额计算公式、每日赔偿金额、赔偿期限等内容。说明:赔偿计算表用于计算甲方因延期交房应向乙方支付的赔偿金额。3.附件三:逾期交房赔偿计算表详细要求:赔偿计算表应包含赔偿金额计算公式、每日赔偿金额、赔偿期限等内容。说明:赔偿计算表用于计算乙方因逾期交房应向甲方支付的赔偿金额。4.附件四:第三方介入协议详细要求:协议应包含第三方名称、介入目的、职责、权利义务、费用支付、争议解决等内容。说明:第三方介入协议是甲乙双方与第三方合作的重要文件,用于明确各方的权利义务。5.附件五:保证金退还协议详细要求:协议应包含保证金退还条件、退还时间、退还方式等内容。说明:保证金退还协议是甲乙双方在满足退还条件后,退还保证金的重要文件。6.附件六:业主入住手续清单详细要求:清单应包含入住手续所需文件、办理流程、联系方式等内容。7.附件七:装修管理协议详细要求:协议应包含装修要求、审批流程、安全责任等内容。说明:装修管理协议是乙方进行房屋装修时,需遵守的规范文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定时间交房。甲方提供虚假信息或隐瞒房屋瑕疵。乙方未按约定支付保证金或逾期交房。乙方未按约定时间办理入住手续。乙方违反装修管理协议,造成房屋损坏或影响公共安全。2.责任认定标准:甲方未按约定时间交房,应向乙方支付逾期交房赔偿。甲方提供虚假信息或隐瞒房屋瑕疵,应承担相应的赔偿责任。乙方未按约定支付保证金,应承担违约责任,并支付相应的违约金。乙方逾期交房,应向甲方支付逾期交房赔偿。乙方未按约定时间办理入住手续,应承担违约责任,并支付相应的违约金。乙方违反装修管理协议,造成房屋损坏或影响公共安全,应承担赔偿责任。3.示例说明:甲方未按约定时间交房,导致乙方入住时间延误10天,甲方应支付乙方[赔偿金额]元的逾期交房赔偿。乙方在装修过程中,未取得甲方同意,擅自改动房屋结构,导致房屋损坏,乙方应承担修复费用及赔偿甲方[赔偿金额]元。全文完。二零二四年度住宅工程延期交房赔偿补充协议2本合同目录一览1.协议签订背景及目的2.延期交房原因分析3.延期交房期限及具体时间4.赔偿方式及标准5.赔偿金的计算方法6.赔偿金的支付方式及时间7.双方责任及义务8.争议解决方式9.协议生效及终止条件10.协议附件及补充说明11.协议变更及解除12.协议的签署及生效13.协议的保管及通知14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议签订背景及目的1.2本协议的签订目的是为了保障乙方合法权益,确保乙方在住宅工程延期交房的情况下能够获得相应的经济补偿。第二条延期交房原因分析2.1甲方应详细列明导致住宅工程延期交房的具体原因,包括但不限于设计变更、材料供应不足、施工质量问题等。2.2甲方应提供相关证明材料,以证明延期交房原因的合理性。第三条延期交房期限及具体时间3.1甲方应明确告知乙方延期交房的具体期限,包括起始日期和预计完成日期。3.2如延期交房期限超过原定交房日期,甲方应提前一个月书面通知乙方。第四条赔偿方式及标准4.1甲方应按照本协议约定的赔偿标准,向乙方支付延期交房赔偿金。4.2赔偿标准为每月按房屋总价款的千分之一计算,自原定交房日期起至实际交房日期止。第五条赔偿金的计算方法5.1赔偿金计算公式:赔偿金=房屋总价款×延期交房月份×赔偿标准比例。5.2房屋总价款以乙方实际支付给甲方的购房款为准。5.3赔偿标准比例根据双方协商确定,如无特殊约定,默认为千分之一。第六条赔偿金的支付方式及时间6.1甲方应在每月十个工作日内,将当月应支付的赔偿金支付至乙方指定的银行账户。6.2甲方未按时支付赔偿金的,应按每日千分之二的逾期付款违约金向乙方支付。第七条双方责任及义务7.1甲方应按照本协议约定,按时支付赔偿金,并承担因延期交房给乙方造成的损失。7.2乙方应按照本协议约定,接受甲方支付的赔偿金,并不得因甲方延期交房而拒绝收房。7.3双方应友好协商解决本协议履行过程中产生的争议,如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条争议解决方式8.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至双方所在地的人民法院诉讼解决。8.3争议解决过程中,双方应继续履行本协议的其余条款。第九条协议生效及终止条件9.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2.1双方协商一致解除本协议;9.2.2本协议约定的终止条件成就;9.2.3依法被判决或裁定无效或解除。第十条协议附件及补充说明10.1本协议附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。10.2如有补充说明,应作为本协议的附件或单独文件,与本协议一并执行。第十一条协议变更及解除11.1本协议的任何变更或解除,必须以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)确认。11.2未按本条规定进行变更或解除的,任何一方不得单方面改变或解除本协议。第十二条协议的签署及生效12.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。12.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。第十三条协议的保管及通知13.1本协议由甲乙双方各自妥善保管。13.2任何一方需通知对方的,应以书面形式进行,并确保通知送达对方。第十四条其他约定事项14.1本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本协议的解释权归甲乙双方共同所有。14.3本协议自签订之日起至履行完毕之日止,对甲乙双方具有法律约束力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方、材料供应商等。第二条第三方介入的条件及程序2.1.1双方协商一致;2.1.2第三方具备相应的资质和能力;2.1.3第三方介入不违反法律法规及本合同约定。2.2第三方介入的程序如下:2.2.1双方签署书面协议,明确第三方介入的具体事项;2.2.2第三方根据双方协议,履行相应的职责和义务;2.2.3第三方在介入过程中,应遵守本合同及相关法律法规。第三条第三方的责任及权利3.1.1按照双方协议约定,履行监理、设计、施工、材料供应等职责;3.1.2对其履行职责的行为承担相应的法律责任;3.1.3对因自身原因导致合同履行受阻或违约承担责任。3.2.1要求甲方和乙方提供必要的资料和协助;3.2.2在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和指导;3.2.3依照法律法规和合同约定,行使相应的权利。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额根据其介入的具体事项和合同约定确定。4.2第三方责任限额不得超过其在本合同中所承担的合同金额。4.3如第三方责任超出其责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在介入过程中,应明确其与甲乙双方的关系,避免混淆。5.2第三方与甲乙双方的关系如下:5.2.1第三方与甲方的关系:第三方为甲方提供相关服务,甲方支付相应费用;5.2.2第三方与乙方的关系:第三方为乙方提供相关服务,乙方支付相应费用;5.2.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为甲乙双方的共同参与者,应维护双方利益。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。6.2第三方介入期间,如因第三方原因导致合同履行受阻或违约,由第三方承担责任。6.3第三方介入期间,甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保合同顺利履行。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入期间发生的争议,应通过友好协商解决。7.2协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条第三方介入后的协议变更8.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式进行。8.2第三方介入后的协议变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025至2030全球及中国拨杆和摇臂开关行业产业运行态势及投资规划深度研究报告
- 世界视力活动方案
- 丙烯油画diy活动方案
- 业主宴请活动方案
- 业主联系活动方案
- 业务攻坚活动方案
- 大班+幼儿画展活动方案
- 城管元宵活动方案
- 地质灾害宣传月活动方案
- 夏季课间活动方案
- 2025年中考数学热点题型归纳与变式演练(全国)专题09 几何最值问题(原卷版)
- 六年级20道说理题
- 两个女儿断绝关系协议书范文
- 备品备件保障方案
- OCEAN脚本简明教程
- 幼儿教师专业成长支持体系构建研究
- 举一反三系列高考高中数学同步及复习资料人教A版必修1专题5.15 三角函数的图象与性质的综合应用大题专项训练(30道)(含答案及解析)
- CSTM-窗口晶体 紫外级氟化钙晶体编制说明
- 广东省安全生产管理台账表格与说明
- 2025年日历A4纸打印
- 设备部物资管理岗位试题
评论
0/150
提交评论