2024年适用设计工程分包劳动协议样本

2024年适用设计工程分包劳动协议样本本合同目录一览1.协议主体与定义1.1甲方（分包商）1.2乙方（承包商）1.3丙方（工程发包方）2.分包工程内容2.1分包工程的范围与规模2.2分包工程的具体项目2.3分包工程的交付标准与要求3.合同价格与支付3.1分包工程的合同价格3.2支付方式和支付时间3.3价格调整的条件和方式4.工期与进度4.1分包工程的开工日期4.2分包工程的完工日期4.3工程进度报告和验收5.质量与验收5.1分包工程的质量标准5.2验收程序和标准5.3质量问题的处理6.安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求与措施7.变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁或诉讼地点和法院10.保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密义务和期限11.不可抗力11.1不可抗力的定义和范围11.2不可抗力事件的处理12.合同的生效、变更和终止12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的终止条件13.其他条款13.1法律适用13.2合同语言13.3通知与送达14.附件14.1分包工程详细设计文件14.2分包工程量清单14.3其他相关文件第一部分：合同如下：第一条协议主体与定义1.1甲方（分包商）：指依法成立并具有分包能力的法人或其他组织，详细名称和地址见附件一。1.2乙方（承包商）：指依法成立并具有承包能力的法人或其他组织，详细名称和地址见附件一。1.3丙方（工程发包方）：指委托乙方进行工程发包的法人或其他组织，详细名称和地址见附件一。第二条分包工程内容2.1分包工程的范围与规模：根据附件二提供的详细工程范围和规模，乙方同意分包给甲方实施。2.2分包工程的具体项目：具体项目列表见附件三。2.3分包工程的交付标准与要求：按照附件四中规定的交付标准和要求进行分包工程的实施和交付。第三条合同价格与支付3.1分包工程的合同价格：双方经协商一致，确定分包工程的合同价格为附件五中列明的金额。3.2支付方式和支付时间：甲方完成分包工程约定的阶段性工作后，乙方应按照附件五约定的方式和时间进行支付。3.3价格调整的条件和方式：价格调整的条件和方式详见附件六。第四条工期与进度4.1分包工程的开工日期：甲方应按照乙方指定的日期开始分包工程的施工，具体日期见附件七。4.2分包工程的完工日期：甲方应确保分包工程在附件七指定的完工日期前完成。4.3工程进度报告和验收：甲方应定期向乙方报告工程进度，并在分包工程完成后进行验收，具体流程见附件八。第五条质量与验收5.1分包工程的质量标准：分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准，具体要求见附件九。5.2验收程序和标准：验收程序和标准详见附件十。5.3质量问题的处理：质量问题的处理方式及流程见附件十一。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任：甲乙双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规，并承担相应的安全生产责任，具体规定见附件十二。6.2安全生产措施：甲乙双方应采取附件十二中规定的安全生产措施，确保分包工程的安全生产。6.3环保要求与措施：甲乙双方应遵守国家环保法规，采取相应的环保措施，具体要求见附件十三。第七条变更与解除7.1合同变更的条件：合同变更的条件及程序详见附件十四。7.2合同解除的条件：合同解除的条件及程序详见附件十四。第八条违约责任8.1甲方违约责任：甲方违反合同约定应承担的违约责任详细规定见附件十五。8.2乙方违约责任：乙方违反合同约定应承担的违约责任详细规定见附件十五。第九条争议解决9.1争议解决的方式：双方发生合同争议时，可以选择友好协商、调解或仲裁解决，具体方式见附件十六。9.2仲裁或诉讼地点和法院：如选择仲裁解决，仲裁地点为____；如选择诉讼，被告所在地人民法院具有管辖权。第十条保密条款10.1保密信息的定义和范围：保密信息指合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密等，具体定义见附件十七。10.2保密义务和期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同签订之日至分包工程完成之日止，具体规定见附件十七。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义和范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体定义见附件十八。11.2不可抗力事件的处理：不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并按照附件十八的规定处理。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效，具体规定见附件十九。12.2合同的变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议，具体规定见附件十九。12.3合同的终止条件：合同终止的条件及后续处理事项详见附件十九。第十三条其他条款13.1法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3通知与第八条违约责任8.1甲方违约责任：甲方违反合同约定应承担的违约责任详细规定见附件十五。8.2乙方违约责任：乙方违反合同约定应承担的违约责任详细规定见附件十五。第九条争议解决9.1争议解决的方式：双方发生合同争议时，可以选择友好协商、调解或仲裁解决，具体方式见附件十六。9.2仲裁或诉讼地点和法院：如选择仲裁解决，仲裁地点为____；如选择诉讼，被告所在地人民法院具有管辖权。第十条保密条款10.1保密信息的定义和范围：保密信息指合同履行过程中双方接触到的商业秘密、技术秘密等，具体定义见附件十七。10.2保密义务和期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同签订之日至分包工程完成之日止，具体规定见附件十七。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义和范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体定义见附件十八。11.2不可抗力事件的处理：不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并按照附件十八的规定处理。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效，具体规定见附件十九。12.2合同的变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议，具体规定见附件十九。12.3合同的终止条件：合同终止的条件及后续处理事项详见附件十九。第十三条其他条款13.1法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3通知与送达：双方之间的通知和文件送达，应按照附件二十的规定进行。第十四条附件14.1分包工程详细设计文件：见附件一。14.2分包工程量清单：见附件二。14.3其他相关文件：见附件三至附件二十。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方（分包商）详细名称和地址附件二：分包工程范围和规模附件三：分包工程具体项目列表附件四：分包工程交付标准和要求附件五：分包工程合同价格及支付方式附件六：价格调整条件和方法附件七：分包工程工期与进度计划附件八：分包工程质量标准及验收程序附件九：安全生产与环保要求附件十：争议解决方式及程序附件十一：保密信息定义和范围附件十二：不可抗力定义和范围附件十三：合同生效、变更和终止条件附件十四：合同争议解决方式及地点附件十五：违约行为及责任认定附件十六：其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间完成分包工程。2.甲方未达到约定的分包工程质量标准。3.甲方未按照约定支付合同价款。4.甲方未履行合同中的保密义务。5.甲方未遵守安全生产与环保要求。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间完成分包工程的，应按照逾期交付违约金计算方式（见附件十五）向乙方支付违约金。2.甲方未达到约定的分包工程质量标准的，乙方有权要求甲方重新施工或支付违约金。3.甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期支付违约金计算方式（见附件十五）向乙方支付违约金。4.甲方未履行合同中的保密义务的，应按照违约责任认定标准（见附件十五）向乙方支付违约金。5.甲方未遵守安全生产与环保要求的，应按照违约责任认定标准（见附件十五）向乙方支付违约金。示例说明：假设甲方未能在约定的时间内完成分包工程，根据附件十五的逾期交付违约金计算方式，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金。具体计算方式为：逾期交付违约金=分包工程合同价格×逾期交付天数×逾期交付违约金利率。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指依法成立并具有分包能力的法人或其他组织，负责按照承包商的要求完成特定的工程部分。2.承包商：指依法成立并具有承包能力的法人或其他组织，负责整个工程的管理、协调和分包商的选定。3.工程发包方：指委托承包商进行工程发包的法人或其他组织，负责提供工程的设计、资金和监督工程进度。4.分包工程：指承包商将其承担的工程中的部分工作分包给其他具有相应资质的法人或其他组织完成的行为。5.合同价格