2024业主开发商道路施工环境影响评价合同3篇_第1页
2024业主开发商道路施工环境影响评价合同3篇_第2页
2024业主开发商道路施工环境影响评价合同3篇_第3页
2024业主开发商道路施工环境影响评价合同3篇_第4页
2024业主开发商道路施工环境影响评价合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024业主开发商道路施工环境影响评价合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.环境影响评价工作内容3.1环境现状调查3.2环境影响预测3.3环境影响评价报告编制3.4环境保护措施及效果分析4.技术标准及规范4.1国家及地方相关法律法规4.2国家及地方相关技术标准4.3行业规范及指南5.工作进度安排5.1环境现状调查进度5.2环境影响预测进度5.3环境影响评价报告编制进度5.4报告评审及修改进度6.技术成果及交付6.1环境现状调查报告6.2环境影响预测报告6.3环境影响评价报告6.4其他相关技术文件7.费用及支付方式7.1合同总价7.2费用构成7.3支付方式及时间7.4付款条件及违约责任8.知识产权8.1技术成果的知识产权归属8.2保密条款8.3技术成果的使用范围9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任及赔偿9.3违约责任的解除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜另行协商13.2本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力13.3本合同一式两份,双方各执一份14.合同附件14.1项目概况说明14.2技术方案说明14.3技术服务人员名单14.4其他相关附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:[开发商名称]法定代表人:[开发商法定代表人姓名]乙方:[业主名称]法定代表人:[业主法定代表人姓名]1.2双方联系方式甲方联系方式:[开发商联系电话];[开发商电子邮箱]乙方联系方式:[业主联系电话];[业主电子邮箱]1.3合同签订日期本合同于2024年[具体日期]签订。2.项目概况2.1项目名称[具体项目名称]2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[具体项目规模描述]2.4施工期限[具体施工开始日期]至[具体施工结束日期]3.环境影响评价工作内容3.1环境现状调查对项目所在地的自然环境、社会环境、生态环境进行调查,包括但不限于土壤、水质、空气、噪声、景观等方面。3.2环境影响预测对道路施工可能产生的环境影响进行预测,包括但不限于土壤侵蚀、水质污染、空气质量、噪声污染、生态影响等方面。3.3环境影响评价报告编制根据调查和预测结果,编制符合国家及地方相关法律法规和标准的环境影响评价报告。3.4环境保护措施及效果分析提出针对施工过程中可能产生的环境问题的环境保护措施,并分析其效果。4.技术标准及规范4.1国家及地方相关法律法规遵守《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规。4.2国家及地方相关技术标准执行《环境影响评价技术导则》、《环境影响评价技术规范》等相关技术标准。4.3行业规范及指南参照《道路工程施工及环境保护规范》等行业规范及指南。5.工作进度安排5.1环境现状调查进度[具体调查开始日期]至[具体调查结束日期]5.2环境影响预测进度[具体预测开始日期]至[具体预测结束日期]5.3环境影响评价报告编制进度[具体报告编制开始日期]至[具体报告编制结束日期]5.4报告评审及修改进度[具体评审开始日期]至[具体评审结束日期],如需修改则另行约定时间。6.技术成果及交付6.1环境现状调查报告[具体交付日期]前提交环境现状调查报告。6.2环境影响预测报告[具体交付日期]前提交环境影响预测报告。6.3环境影响评价报告[具体交付日期]前提交环境影响评价报告。6.4其他相关技术文件[具体交付日期]前提交其他相关技术文件。7.费用及支付方式7.1合同总价本合同总价为人民币[具体金额]元整。7.2费用构成包括但不限于人员费用、设备费用、材料费用、差旅费用等。7.3支付方式及时间甲方应在本合同签订后[具体时间]内支付总价款的[具体比例]%作为预付款,剩余款项在乙方完成环境影响评价报告并经甲方确认后支付。7.4付款条件及违约责任如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付[具体比例]%的违约金。8.知识产权8.1技术成果的知识产权归属本合同项下产生的技术成果的知识产权归甲方所有,乙方不得以任何形式侵犯甲方知识产权。8.2保密条款双方对本合同内容及其相关技术信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.3技术成果的使用范围甲方仅限于本合同约定的项目范围内使用乙方提供的技术成果。9.违约责任9.1违约行为及认定若乙方未按时提交环境影响评价报告或报告质量不符合约定标准,视为违约行为。9.2违约责任及赔偿乙方违约应向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价的[具体比例]%。甲方有权解除合同并要求乙方承担因此产生的全部损失。9.3违约责任的解除如乙方连续两次违约,甲方有权解除合同,并无需承担违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方选择仲裁,应向[具体仲裁机构名称]申请仲裁。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则。11.合同解除11.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,且影响合同履行的;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除前,双方应就合同解除事宜进行协商,并签署书面协议。11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同因下列原因终止:(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)法律、法规规定的其他终止情形。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理剩余工作,并完成费用结算。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜另行协商本合同未尽事宜,双方应另行协商解决,协商不成的,按相关法律法规处理。13.2本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力,如与合同内容不一致,以本合同为准。14.合同附件14.1项目概况说明[具体项目概况说明]14.2技术方案说明[具体技术方案说明]14.3技术服务人员名单[具体技术服务人员名单]14.4其他相关附件[其他相关附件清单]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同提供咨询、服务、监督等协助的个人或机构,包括但不限于中介方、监理单位、评估机构等。15.2第三方介入条件15.2.1甲方或乙方在履行本合同时,需要第三方的专业意见或协助。15.2.2双方同意第三方介入,并书面同意第三方的介入条件。15.3第三方责权利15.3.1责任:第三方应根据本合同约定,对提供的咨询、服务或监督等负责,确保其工作符合相关法律法规和行业标准。15.3.2权利:第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料,以便其完成相关工作。15.3.3利益:第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4第三方介入程序15.4.1甲方或乙方应提前[具体时间]向对方通知第三方介入的意向。15.4.2双方应共同与第三方协商确定介入的具体事项、服务内容和费用等。15.4.3第三方介入后,甲方、乙方和第三方应签订书面协议,明确各方的权利和义务。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入不会影响本合同的履行。16.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其工作符合本合同约定。16.1.3甲方应承担第三方因履行本合同而产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其工作符合本合同约定。16.2.3乙方应承担第三方因履行本合同而产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的专业能力和服务质量,以及本合同的具体情况,由甲乙双方协商确定。17.2责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方因履行本合同而产生的违约责任、赔偿责任或其他法律责任。17.3责任限额的调整如第三方责任限额在本合同有效期内需要调整,甲乙双方应重新协商确定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是服务与被服务的关系,第三方应向甲方提供专业服务,甲方应支付相应的服务费用。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是服务与被服务的关系,第三方应向乙方提供专业服务,乙方应支付相应的服务费用。18.3第三方与合同履行的关系第三方介入不影响本合同的履行,甲方和乙方仍需按照本合同约定履行各自的权利和义务。18.4第三方与其他各方的责任划分第三方对甲方和乙方承担责任,甲方和乙方对第三方承担责任,具体责任划分应根据第三方的专业能力和服务质量,以及本合同的具体情况确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目概况说明详细描述项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、施工期限等。2.技术方案说明详细说明项目的技术方案,包括施工方法、环境保护措施、预期效果等。3.技术服务人员名单列出参与本项目的技术服务人员名单,包括姓名、职务、专业背景等。4.环境现状调查报告详细记录环境现状调查的结果,包括土壤、水质、空气、噪声、景观等方面的数据和分析。5.环境影响预测报告预测项目施工可能对环境产生的影响,包括土壤侵蚀、水质污染、空气质量、噪声污染、生态影响等。6.环境影响评价报告根据调查和预测结果,编制符合国家及地方相关法律法规和标准的环境影响评价报告。7.环境保护措施及效果分析提出针对施工过程中可能产生的环境问题的环境保护措施,并分析其效果。8.第三方介入协议明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等。9.费用结算清单详细列出合同总价构成,包括人员费用、设备费用、材料费用、差旅费用等。10.争议解决协议明确争议解决的方式、机构、程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时提交环境影响评价报告或报告质量不符合约定标准。甲方未按约定支付款项。第三方未能按时完成其服务内容或服务质量不符合约定标准。2.责任认定标准:乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的[具体比例]%。甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为合同总价的[具体比例]%。第三方违约,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。3.示例说明:乙方未按时提交环境影响评价报告,甲方有权要求乙方支付违约金,金额为合同总价的5%。甲方未按约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,金额为合同总价的3%。第三方未能按时完成其服务内容,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因延迟造成的损失。全文完。2024业主开发商道路施工环境影响评价合同1本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的政策依据1.3合同订立的项目背景2.双方主体信息2.1开发商信息2.2业主信息2.3评价机构信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目建设内容4.环境影响评价内容4.1环境影响评价范围4.2环境影响评价内容4.3评价方法与技术要求5.评价报告编制要求5.1报告格式与结构5.2报告内容要求5.3报告编制时间要求6.评价费用及支付方式6.1评价费用总额6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间节点7.评价进度安排7.1评价前期工作进度7.2评价实施进度7.3评价成果提交进度8.质量保证措施8.1质量保证体系8.2质量控制措施8.3质量责任追究9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.其他约定13.1合同附件13.2通知与送达13.3合同变更与补充14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效时间14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据本合同订立依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。1.2合同订立的政策依据本合同订立依据国家和地方关于道路施工环境管理的相关政策、标准及规范。1.3合同订立的项目背景本合同订立鉴于甲方(业主)拟在地区进行道路施工项目,为评估该项目对周边环境可能产生的影响,甲方需进行环境影响评价。2.双方主体信息2.1开发商信息甲方名称:房地产开发有限公司甲方住所:省市区路号甲方法定代表人:2.2业主信息乙方名称:业主委员会乙方住所:省市区路号乙方负责人:2.3评价机构信息丙方名称:环境科技有限公司丙方住所:省市区路号丙方法定代表人:3.项目概况3.1项目名称道路施工项目3.2项目地点省市区3.3项目规模道路全长公里,路基宽度米3.4项目建设内容道路新建、扩建及配套设施建设4.环境影响评价内容4.1环境影响评价范围对项目周边大气、水、土壤、噪声、生态等环境要素进行评价。4.2环境影响评价内容评价项目施工期、运营期对环境可能产生的影响,包括环境影响预测、评价和减缓措施。4.3评价方法与技术要求采用环境影响评价技术导则及国家相关标准,采用类比分析法、预测模型法等方法进行评价。5.评价报告编制要求5.1报告格式与结构严格按照国家环境影响评价技术导则及相关标准要求编制。5.2报告内容要求报告应包含环境影响评价的背景、依据、评价方法、评价结果、减缓措施等内容。5.3报告编制时间要求丙方应在合同签订后个月内完成评价报告编制并提交甲方。6.评价费用及支付方式6.1评价费用总额评价费用总额为人民币万元整。6.2费用构成评价费用包括调查费、监测费、分析费、编制费等。6.3支付方式甲方分阶段支付评价费用,具体支付时间节点见合同附件。6.4付款时间节点甲方在合同签订后日内支付评价费用的%,在丙方提交评价报告后日内支付评价费用的%,在评价报告通过审批后日内支付评价费用的%。7.评价进度安排7.1评价前期工作进度丙方在合同签订后日内完成项目调研、资料收集、现场踏勘等工作。7.2评价实施进度丙方在合同签订后个月内完成环境影响评价报告编制工作。7.3评价成果提交进度丙方在完成评价报告编制后日内提交评价报告至甲方。8.质量保证措施8.1质量保证体系丙方应建立完善的质量保证体系,确保评价工作的质量符合国家相关标准和规范。8.2质量控制措施丙方应实施严格的质量控制措施,包括人员培训、过程控制、成果审核等。8.3质量责任追究若评价成果存在质量问题,丙方应承担相应的责任,包括重新评价、赔偿损失等。9.保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、项目信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至项目验收合格后年。9.3违约责任若任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方严重违反合同约定;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应妥善处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于费用结算、资料移交等。12.合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件出现本合同第11.1条规定的合同解除条件。12.3合同解除程序解除合同的一方应提前日书面通知对方,合同自通知到达对方时解除。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于:合同签订确认书、付款计划、保密协议等。13.2通知与送达任何一方发出的通知,应以书面形式,通过约定的联系方式送达对方。13.3合同变更与补充本合同如有变更或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.合同签署与生效14.1合同签署本合同一式份,甲乙双方各执份,丙方执份。14.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数本合同共份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中,第三方指除甲乙双方之外的,因合同履行需要介入合同关系的第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、评估机构、咨询服务机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同,提高工作效率,确保合同目的的实现。16.第三方介入程序16.1第三方选定第三方由甲乙双方协商确定,或由一方推荐,经另一方同意后选定。16.2第三方介入协议第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的协议,明确各方的权利义务。17.第三方权利17.1第三方有权根据协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2第三方有权根据协议对甲乙双方的行为进行监督和指导。17.3第三方有权根据协议对评价结果进行审核和确认。18.第三方义务18.1第三方应按照协议要求,独立、客观、公正地履行职责。18.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。18.3第三方应按时完成协议约定的任务。19.第三方责任19.1第三方在履行协议过程中,因故意或重大过失导致合同目的无法实现的,应承担相应的法律责任。19.2第三方在履行协议过程中,因不可抗力导致合同目的无法实现的,不承担法律责任。19.3第三方责任限额第三方责任限额为协议约定金额,如未约定,则责任限额为人民币万元。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方第三方与甲方之间建立的是委托关系,甲方为委托方,第三方为受托方。20.2第三方与乙方第三方与乙方之间建立的是服务关系,乙方为服务对象,第三方为服务提供方。20.3第三方与丙方第三方与丙方之间建立的是合作关系,丙方为合作方,第三方为合作伙伴。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入后,甲乙双方应就合同相关条款进行必要变更,以适应第三方介入的需要。21.2合同变更应书面通知第三方,并取得其同意。22.第三方介入的合同解除22.1第三方介入期间,如出现本合同第11.1条规定的合同解除条件,甲乙双方有权解除合同。22.2合同解除后,第三方应按照协议约定处理相关事宜。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决。23.2协商不成的,按本合同第10条规定的争议解决方式处理。24.第三方介入的合同终止24.1第三方介入期间,如合同履行完毕或双方协商一致终止合同,第三方应按照协议约定处理相关事宜。25.第三方介入的保密义务25.1第三方应遵守本合同的保密条款,对甲乙双方的商业秘密和项目信息保密。26.第三方介入的其他约定26.1第三方介入的具体事宜,甲乙双方应在协议中明确约定。26.2本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书要求:双方签字盖章,确认合同内容无误。说明:作为合同生效的初步证明。2.付款计划要求:详细列出付款时间节点、金额及支付方式。说明:确保合同履行过程中的资金流转有序。3.保密协议要求:明确保密内容、保密期限及违约责任。说明:保护甲乙双方的商业秘密和项目信息。4.第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、权利义务、责任限额等。说明:规范第三方介入行为,保障合同履行。5.环境影响评价报告要求:符合国家相关标准和规范,内容完整、准确。说明:作为项目环境影响评价的重要依据。6.评价成果审核意见要求:第三方对评价报告进行审核,提出意见或建议。说明:确保评价报告的质量。7.争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构及费用承担。说明:为解决合同履行过程中的争议提供依据。8.合同变更协议要求:双方协商一致,书面修改合同内容。说明:适应合同履行过程中的变化。9.合同解除协议要求:双方协商一致,书面解除合同关系。说明:明确合同解除后的处理事宜。10.其他相关文件要求:根据合同履行过程中的具体需求,提供相关文件。说明:确保合同履行过程中的各项工作顺利进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:违反合同约定的行为。说明:包括但不限于未按时付款、未按时提交报告、泄露商业秘密等。2.责任认定标准要求:根据违约行为的性质、程度及对合同履行的影响进行认定。2.1未按时付款责任认定:按照合同约定,甲方未按时支付乙方款项,构成违约。示例:甲方应在合同签订后日内支付乙方评价费用,若逾期未支付,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按日计算,每日为应付款项的%。2.2未按时提交报告责任认定:按照合同约定,丙方未按时提交评价报告,构成违约。示例:丙方应在合同签订后个月内完成评价报告编制并提交甲方,若逾期未提交,甲方有权要求丙方支付违约金,违约金按日计算,每日为合同总金额的%。2.3泄露商业秘密责任认定:任何一方泄露商业秘密,构成违约。示例:任何一方泄露商业秘密,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024业主开发商道路施工环境影响评价合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则2.合同主体2.1开发商信息2.2业主信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目性质4.环境影响评价范围4.1环境影响评价区域4.2环境影响评价内容5.评价方法与标准5.1评价方法5.2评价标准6.评价工作内容6.1评价大纲编制6.2现场调查与监测6.3数据分析6.4影响预测与评价7.报告编制与提交7.1报告编制要求7.2报告提交时间7.3报告质量要求8.费用与支付8.1评价费用总额8.2费用支付方式8.3费用支付时间9.知识产权9.1报告知识产权归属9.2技术秘密保护10.违约责任10.1开发商违约责任10.2业主违约责任10.3违约金计算方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:环境影响评价大纲13.2附件二:评价费用清单14.其他约定14.1合同份数14.2合同修订14.3合同语言第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“业主”指在本合同中指明的业主单位或个人。1.1.2“开发商”指在本合同中指明的开发商单位或个人。1.1.3“项目”指本合同所指的道路施工项目。1.1.4“环境影响评价”指对项目施工可能对周围环境产生的影响进行评估和预测。1.1.5“评价报告”指依据本合同要求编制的环境影响评价报告。1.1.6“合同”指本《2024业主开发商道路施工环境影响评价合同》。1.2合同解释原则1.2.1本合同所称“本合同”或“本协议”均指本《2024业主开发商道路施工环境影响评价合同》。1.2.2本合同中所有术语和定义均应按照本合同中的解释执行。2.合同主体2.1开发商信息2.1.1开发商名称:________________2.1.2开发商法定代表人:________________2.1.3开发商联系方式:________________2.2业主信息2.2.1业主名称:________________2.2.2业主法定代表人:________________2.2.3业主联系方式:________________3.项目概况3.1项目名称:________________3.2项目地点:________________3.3项目规模:________________3.4项目性质:________________4.环境影响评价范围4.1环境影响评价区域:________________4.2环境影响评价内容:________________5.评价方法与标准5.1评价方法:________________5.2评价标准:________________6.评价工作内容6.1评价大纲编制:________________6.2现场调查与监测:________________6.3数据分析:________________6.4影响预测与评价:________________7.报告编制与提交7.1报告编制要求:________________7.2报告提交时间:________________7.3报告质量要求:________________8.费用与支付8.1评价费用总额:人民币______元整(大写:_______________________元整)。8.2费用支付方式:8.2.1开发商应在合同签订后____个工作日内向业主支付合同总价款的_____%作为预付款。8.2.2业主收到预付款后____个工作日内,开发商应向业主提交评价大纲。8.2.3开发商完成环境影响评价工作后,业主应在____个工作日内支付剩余的合同价款。8.3费用支付时间:8.3.1预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。8.3.2剩余费用支付时间:评价报告提交后____个工作日内。9.知识产权9.1报告知识产权归属:9.1.1评价报告的著作权归业主所有。9.1.2开发商在履行本合同过程中产生的技术成果,如需申请专利或著作权登记,需经业主同意。9.2技术秘密保护:9.2.1开发商在评价过程中知悉的技术秘密,应予以保密,未经业主同意不得向任何第三方泄露。10.违约责任10.1开发商违约责任:10.1.1开发商未按时完成环境影响评价工作,每逾期一日,应向业主支付_____%的违约金。10.1.2开发商提供虚假评价报告,业主有权解除合同,并要求开发商承担相应的赔偿责任。10.2业主违约责任:10.2.1业主未按时支付费用,每逾期一日,应向开发商支付_____%的滞纳金。10.2.2业主违反保密条款,泄露技术秘密,应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均有权将争议提交至______仲裁委员会仲裁。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件:12.2.1评价报告提交并经业主确认后,合同终止。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。13.合同附件13.1附件一:环境影响评价大纲13.2附件二:评价费用清单14.其他约定14.1合同份数:本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。14.2合同修订:对本合同的任何修改,均需双方书面同意,并签署书面协议。14.3合同语言:本合同以中文书写,如双方同意,可附加其他语言版本,以中文版本为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在本合同中非业主和开发商的任何个人或单位,包括但不限于咨询机构、评估机构、监理机构、检测机构、法律顾问等。15.1.2“中介方”特指为业主和开发商提供中介服务,促成双方达成协议的第三方。15.2第三方介入的条件15.2.1业主或开发商根据合同需要,可邀请第三方介入合同执行过程中。15.2.2第三方介入需经业主和开发商协商一致,并书面通知对方。15.3第三方介入的职责15.3.1第三方应根据合同要求,履行其专业职责,包括但不限于:a.提供专业咨询意见;b.进行评估、检测或监理;c.协助解决合同执行中的争议。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和其专业职责,要求业主和开发商提供必要的资料和条件。15.4.2第三方有权要求业主和开发商支付其提供服务的合理费用。15.5第三方义务15.5.1第三方应保守合同秘密,不得泄露业主和开发商的任何商业秘密或技术秘密。15.5.2第三方应按照合同约定的时间和质量要求,完成其工作。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额由业主和开发商在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。16.2第三方的责任限额应包括但不限于:a.因第三方过失导致业主或开发商遭受的直接经济损失;b.第三方因违反合同约定而应承担的违约责任;c.第三方因故意

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论