山东装修施工合同

山东装修施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：_______________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：_______________鉴于业主拟对其房屋进行装修，并同意由施工方进行施工，双方为明确双方的权利义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程周期：自____年__月__日至____年__月__日。第二条施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求和本合同的约定，完成装修工程的施工。2.2施工方应保证其施工人员具备相应的资质，并遵守国家和地方的法律法规。2.3施工方应按照约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金为合同总金额的__%。2.4施工方应保证其施工质量符合国家和行业的相关标准，如施工质量不符合约定，应承担返工、维修等费用。2.5施工方在施工过程中应严格保护业主的财产和人身安全，如因施工方原因导致业主的财产损失或人身伤害，施工方应承担相应的赔偿责任。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同的约定，向施工方支付工程款。3.2业主应提供施工所需的水、电、天然气等基础设施，并保证施工期间不停水、不停电、不停气。3.3业主应协助施工方办理相关手续，包括但不限于装修许可证、临时通行证等。3.4业主应在施工期间对施工现场进行必要的保护，避免因业主原因导致施工过程中的财产损失或人身伤害。第四条工程款支付及结算4.1本工程款分为三次支付，具体支付时间及比例为：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，支付合同总金额的__%；（2）第二次支付：工程进度达到__%时，支付合同总金额的__%；（3）第三次支付：工程竣工验收合格后，支付合同总金额的__%。4.2业主支付工程款后，施工方应向业主提供等额的正规发票。4.3工程竣工验收合格后，施工方应按照约定向业主提供质保书，质保期为____年。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2本合同的违约金计算方式为：违约方应支付合同总金额的__%。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款结清之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细4.施工人员资质证明5.工程进度计划6.质量保修书7.相关法律法规证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定完成工程：未能在约定工期内完成工程，或工程进度严重滞后。2.施工方工程质量不达标：工程质量不符合国家和行业相关标准，需要重新施工或返修。3.施工方未按约定提供工程资料：未能提供完整的工程设计图纸、施工方案等资料。4.业主未按约定支付工程款：未能在约定期限内支付工程款，或支付的款项不足。5.业主未提供施工条件：未能提供合适的施工场地、基础设施或协助办理相关手续。6.双方未按约定解决争议：未能通过协商解决履行过程中产生的争议。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指合同中的施工方，承担合同约定的权利和义务。3.工程款：指为完成工程，业主按照约定支付给施工方的费用。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指施工方对工程提供的质量保证期限。6.质保书：指施工方向业主提供的工程质量保证书。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，必要时根据延误时间支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：及时停工修复，严重情况返工，费用由施工方承担。3.工程款支付纠纷：解决办法：核对工程进度及款项，按约定支付，必要时可申请第三方调解。4.施工条件不满足：解决办法：业主尽快提供施工条件，或协助解决相关问题。5.争议解决困难：解决办法：双方积极协商，无法解决可寻求法律途径，如提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于个人或企业对