版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版钢结构工程居间合同范本(工期延误赔偿)本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同标的1.4合同工期1.5居间服务费用及支付方式2.工程进度与工期延误2.1工程进度安排2.2工期延误定义2.3工期延误赔偿计算方法2.4工期延误责任划分3.居间服务内容与标准3.1居间服务范围3.2居间服务标准3.3居间服务人员资质要求4.居间服务费用及支付4.1居间服务费用构成4.2居间服务费用支付方式4.3居间服务费用支付时间5.工程验收与质量保证5.1工程验收标准5.2工程验收程序5.3质量保证期限及责任6.违约责任与处理6.1违约行为定义6.2违约责任承担方式6.3违约纠纷解决方式7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用承担10.合同附件10.1附件一:工程进度计划表10.2附件二:居间服务费用清单10.3附件三:工程验收报告11.合同生效及其他11.1合同生效条件11.2合同修改与补充11.3合同文本及语言12.法律适用12.1合同适用法律12.2争议解决法律适用13.合同签署13.1合同签署方式13.2合同签署日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.2.1本合同签订日期为____年____月____日;1.2.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;1.3合同标的1.3.1居间人受承包人委托,负责介绍钢结构工程项目的承包方;1.3.2本合同标的为钢结构工程项目居间服务;1.4合同工期1.4.1居间服务期限自合同生效之日起至钢结构工程项目承包方确定之日止;1.4.2居间服务期限最长不超过____个月;1.5居间服务费用及支付方式1.5.1居间服务费用总额为人民币____元;1.5.2居间服务费用支付方式:承包人应在项目承包方确定后____个工作日内支付居间服务费用;2.工程进度与工期延误2.1工程进度安排2.1.1承包人应按照合同约定的时间节点完成工程进度;2.1.2居间人应协助承包人监督工程进度;2.2工期延误定义2.2.1工期延误是指承包人未按照合同约定的时间节点完成工程进度;2.3工期延误赔偿计算方法2.3.1工期延误赔偿金额为每日____元;2.3.2工期延误赔偿期限自工期延误之日起至工程进度恢复正常之日止;2.4工期延误责任划分2.4.1因承包人原因导致的工期延误,由承包人承担全部责任;2.4.2因不可抗力导致的工期延误,经双方协商一致,可适当延长工期;3.居间服务内容与标准3.1居间服务范围3.1.1负责收集钢结构工程项目信息;3.1.2负责联系并介绍符合条件的承包方;3.1.3协助双方进行谈判、签订合同;3.2居间服务标准3.2.1居间人应保证所提供信息的真实、准确、完整;3.2.2居间人应协助双方尽快达成协议;3.3居间服务人员资质要求3.3.1居间服务人员应具备相关行业经验;3.3.2居间服务人员应持有相关资格证书;4.居间服务费用及支付4.1居间服务费用构成4.1.1居间服务费用包括信息费、服务费等;4.2居间服务费用支付方式4.2.1居间服务费用支付方式:按合同约定分阶段支付;4.3居间服务费用支付时间4.3.1第一阶段支付:项目承包方确定后____个工作日内支付;4.3.2第二阶段支付:项目开工后____个工作日内支付;5.工程验收与质量保证5.1工程验收标准5.1.1工程验收标准应符合国家及行业标准;5.1.2工程验收标准应符合合同约定;5.2工程验收程序5.2.1承包人应按照合同约定的时间节点完成工程;5.2.2居间人应协助承包人进行工程验收;5.3质量保证期限及责任5.3.1质量保证期限自工程验收合格之日起____个月;5.3.2质量保证期内,若因承包人原因导致工程出现质量问题,承包人应承担全部责任;6.违约责任与处理6.1违约行为定义6.1.1违约行为是指一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定;6.2违约责任承担方式6.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;6.3违约纠纷解决方式6.3.1双方应友好协商解决违约纠纷;6.3.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等;8.1.2本合同内容及其相关文件;8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起____年;8.3保密责任8.3.1双方对本合同及保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;8.3.2违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1合同一方严重违约,经对方书面通知后____日内未予改正;9.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行;9.2合同终止条件9.2.1合同约定的居间服务期限届满;9.2.2双方协商一致解除合同;9.3合同解除或终止后的处理9.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定妥善处理剩余事务;9.3.2合同解除或终止后,居间服务费用已支付的,不予退还;未支付的,按合同约定继续支付。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;10.2争议解决机构10.2.1双方协商选择具有管辖权的仲裁委员会;10.3争议解决费用承担10.3.1争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。11.合同附件11.1附件一:工程进度计划表11.2附件二:居间服务费用清单11.3附件三:工程验收报告12.合同生效及其他12.1合同生效条件12.1.1双方签字(或盖章)且合同条款完备;12.2合同修改与补充12.2.1合同的修改与补充应采用书面形式,经双方签字(或盖章)后生效;12.3合同文本及语言13.法律适用13.1合同适用法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律;13.2争议解决法律适用13.2.1争议解决适用中华人民共和国法律。14.其他约定事项14.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力;14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供辅助服务或参与合同履行的主体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议;15.2.2第三方介入应有利于合同的履行,提高工程质量和效率。15.3第三方责权利15.3.1第三方有权根据其职责对工程进行监督、检查和评估;15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;15.3.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露;15.3.4第三方在履行职责过程中产生的费用,由甲乙双方另行约定。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应配合第三方的工作,提供必要的协助和条件;16.1.2甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用;16.1.3甲方应确保第三方的工作不影响工程进度和质量。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应接受第三方的监督和检查,及时纠正问题;16.2.2乙方应按照第三方的建议和意见进行整改;16.2.3乙方应承担因自身原因导致第三方工作受阻而产生的责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;17.1.2第三方责任限额为人民币____元,超过部分由甲乙双方自行承担。17.2责任承担方式17.2.1第三方责任限额以实际损失为限,但不得超过约定的责任限额;17.2.2第三方责任限额的赔偿方式为货币赔偿。18.第三方变更与退出18.1第三方变更18.1.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订书面协议;18.1.2第三方变更不影响本合同的履行和效力。18.2第三方退出18.2.1第三方退出需提前____个工作日通知甲乙双方;18.2.2第三方退出后,甲乙双方应另行选择或协商新的第三方。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决;19.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决费用承担19.2.1第三方介入争议解决过程中产生的费用,由责任方承担。20.第三方介入的合同效力20.1本合同条款对第三方具有约束力;20.2第三方介入不影响本合同的履行和效力;20.3第三方介入的协议与本合同不一致的,以本合同为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划表详细要求:包括工程项目的各个阶段、时间节点、预期完成日期等。说明:此附件用于记录和跟踪工程进度,确保工程按计划进行。2.附件二:居间服务费用清单详细要求:列明居间服务费用的构成,包括信息费、服务费等。说明:此附件用于明确居间服务的费用,便于双方结算。3.附件三:工程验收报告详细要求:包括工程验收的日期、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于证明工程已经按照合同约定完成,并符合质量标准。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的条件、职责、权利、义务及费用等。说明:此附件用于明确第三方介入的具体细节,确保第三方工作顺利进行。5.附件五:保密协议详细要求:包括保密内容、保密期限、保密责任等。说明:此附件用于保护双方的商业秘密,确保信息安全。6.附件六:合同修改与补充协议详细要求:包括修改或补充的内容、日期、双方签字(或盖章)等。说明:此附件用于记录合同修改或补充的过程,确保合同内容的准确性。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、费用承担等。说明:此附件用于明确争议解决的具体流程,确保争议得到公正解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付居间服务费用责任认定标准:甲方应按照合同约定的时间节点支付费用,未按时支付构成违约。示例说明:甲方应在项目承包方确定后____个工作日内支付居间服务费用,若超过约定时间未支付,甲方需支付每日____元的违约金。2.违约行为:乙方未按工程进度计划完成工程责任认定标准:乙方应按照合同约定的工程进度计划完成工程,未按时完成构成违约。示例说明:若乙方未在合同约定的工程进度时间内完成工程,乙方需支付每日____元的工期延误赔偿金。3.违约行为:第三方泄露甲乙双方的商业秘密责任认定标准:第三方在履行职责过程中泄露甲乙双方的商业秘密,构成违约。示例说明:若第三方泄露甲乙双方的商业秘密,第三方需承担相应的法律责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.违约行为:甲方或乙方违反保密协议责任认定标准:甲方或乙方在合同履行过程中泄露对方商业秘密,违反保密协议。示例说明:若甲方或乙方泄露对方商业秘密,需承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。5.违约行为:第三方未履行职责导致工程进度延误责任认定标准:第三方在履行职责过程中未履行职责,导致工程进度延误。示例说明:若第三方未履行职责导致工程进度延误,第三方需承担相应的赔偿责任,并支付甲方每日____元的工期延误赔偿金。全文完。2024版钢结构工程居间合同范本(工期延误赔偿)2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1居间方2.2施工方2.3甲方2.4乙方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.居间服务内容4.1居间方责任4.2居间方义务4.3居间方权利5.工程进度与节点5.1工程进度计划5.2工程节点时间表5.3工程延期处理6.工程质量标准6.1质量要求6.2质量检测6.3质量责任7.工程费用7.1工程合同总价7.2支付方式7.3付款节点8.工期延误赔偿8.1延期赔偿标准8.2延期赔偿计算方法8.3延期赔偿支付方式9.违约责任9.1居间方违约责任9.2施工方违约责任9.3甲方违约责任9.4乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止的程序12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案手续12.3合同备案机构13.合同附件13.1附件一:工程进度计划13.2附件二:工程质量标准13.3附件三:工程费用明细表14.其他约定14.1通知与送达14.2合同变更与补充14.3合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“居间方”是指在本合同中提供居间服务,促成甲方与施工方达成钢结构工程施工合同的第三方。1.1.2“施工方”是指在本合同中承担钢结构工程施工任务的乙方。1.1.3“甲方”是指在本合同中委托居间方提供居间服务的主体。1.1.4“乙方”是指在本合同中承担钢结构工程施工任务的主体。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.合同主体2.1居间方2.1.1居间方名称:_______________________2.1.2居间方住所:_______________________2.1.3居间方法定代表人:_________________2.2施工方2.2.1施工方名称:_______________________2.2.2施工方住所:_______________________2.2.3施工方法定代表人:_________________2.3甲方2.3.1甲方名称:_______________________2.3.2甲方住所:_______________________2.3.3甲方法定代表人:_________________2.4乙方2.4.1乙方名称:_______________________2.4.2乙方住所:_______________________2.4.3乙方法定代表人:_________________3.工程概况3.1工程名称:_______________________3.2工程地点:_______________________3.3工程规模:_______________________3.4工程期限:自____年____月____日至____年____月____日4.居间服务内容4.1居间方责任4.1.1居间方应积极协调甲方与施工方之间的关系,确保双方能够顺利签订钢结构工程施工合同。4.1.2居间方应保证提供的信息真实、准确、完整。4.2居间方义务4.2.1居间方应按照甲方的要求,提供施工方的资质证明、业绩证明等相关材料。4.2.2居间方应协助甲方与施工方就工程合同内容进行协商,确保合同条款符合甲方的利益。4.3居间方权利4.3.1居间方有权收取甲方支付的居间服务费用。4.3.2居间方有权对施工方的施工质量、进度进行监督。5.工程进度与节点5.1工程进度计划5.1.1施工方应根据工程实际情况,制定详细的工程进度计划,包括各阶段工期、质量要求等。5.1.2工程进度计划应经甲方同意后方可执行。5.2工程节点时间表5.2.1工程节点时间表应包括各节点的时间、质量要求、验收标准等。5.2.2施工方应按节点时间表执行工程,并及时向甲方报告工程进度情况。5.3工程延期处理5.3.1如因不可抗力等原因导致工程延期,施工方应及时通知甲方,并说明延期原因。5.3.2甲方应在收到延期通知后,与施工方协商确定新的工期。6.工程质量标准6.1质量要求6.1.1施工方应按照国家及行业标准、设计文件要求,确保工程质量达到合格标准。6.1.2施工方应建立健全质量管理体系,确保工程质量得到有效控制。6.2质量检测6.2.1施工方应按照合同约定,进行工程质量检测,并将检测报告报送甲方。6.2.2甲方有权对工程质量进行监督和验收。6.3质量责任6.3.1施工方对工程质量承担全部责任,如因施工方原因导致工程质量不合格,施工方应承担相应责任。8.工程费用8.1工程合同总价8.1.1工程合同总价为人民币____元整。8.1.2工程合同总价包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。8.2支付方式a)合同签订后____个工作日内,支付合同总价的____%作为预付款;b)工程进度达到合同约定的第一个节点时,支付合同总价的____%;c)工程进度达到合同约定的第二个节点时,支付合同总价的____%;d)工程进度达到合同约定的第三个节点时,支付合同总价的____%;e)工程竣工并经甲方验收合格后,支付合同总价的____%;f)工程保修期满后,支付合同总价的____%。8.3付款节点8.3.1付款节点应与工程进度节点相一致,施工方应在每个付款节点前提交付款申请及相关证明材料。9.工期延误赔偿9.1延期赔偿标准9.1.1若施工方未按合同约定的工期完成工程,每延误一日,应向甲方支付合同总价的____%作为违约金。9.1.2违约金总额不超过合同总价的____%。9.2延期赔偿计算方法9.2.1延期赔偿的计算方法如下:延误天数×合同总价×违约金比例。9.2.2延期赔偿应自实际工期延误之日起计算。9.3延期赔偿支付方式9.3.1甲方应在收到施工方提交的延期赔偿申请及证明材料后____个工作日内支付违约金。10.违约责任10.1居间方违约责任10.1.1居间方如未履行合同约定的居间服务,应向甲方支付合同总价的____%作为违约金。10.1.2居间方如提供虚假信息,导致甲方或施工方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。10.2施工方违约责任10.2.1施工方如未按合同约定的质量、进度完成工程,应承担相应的违约责任。10.2.2施工方如未按合同约定的支付方式支付居间服务费用,应向居间方支付合同总价的____%作为违约金。10.3甲方违约责任10.3.1甲方如未按合同约定的支付方式支付工程费用,应向施工方支付合同总价的____%作为违约金。10.3.2甲方如未按合同约定的时间进行工程验收,应承担相应的违约责任。10.4乙方违约责任10.4.1乙方如未按合同约定的质量、进度完成工程,应承担相应的违约责任。10.4.2乙方如未按合同约定的支付方式支付居间服务费用,应向居间方支付合同总价的____%作为违约金。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同双方发生争议,应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方可以解除合同。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并经甲方验收合格,合同终止。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除或终止的程序12.3.1合同解除或终止,应提前____个工作日书面通知对方。12.3.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一:工程进度计划13.2附件二:工程质量标准13.3附件三:工程费用明细表14.其他约定14.1通知与送达14.1.1合同双方的通知应以书面形式发送,自发送之日起____个工作日视为送达。14.1.2通知应以挂号信或特快专递方式发送,并保留相关凭证。14.2合同变更与补充14.2.1合同的变更或补充,应经合同双方书面同意,并作为合同附件。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,包括但不限于工程验收、工程费用结算等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、监督、评估或调解等辅助功能的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总价的____%。15.2.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方自身过错导致合同无法履行或履行不当而产生的损失。15.3第三方介入条件15.3.1第三方的介入应基于合同双方的共同意愿,并经书面同意。15.3.2第三方的介入应有助于提高合同履行的效率和质量。15.4第三方职责a)提供专业服务,如设计审查、施工监理、质量检测等;b)监督合同双方履行合同义务;c)评估合同履行情况,提出改进建议;d)在必要时,进行调解或仲裁。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料;15.5.2第三方有权根据合同约定,对合同双方的行为进行监督和评估;15.5.3第三方有权在必要时,提出终止合同或采取其他措施的建议。15.6第三方与其他方的划分说明15.6.1第三方与合同双方的关系是独立的,第三方不承担合同双方的责任。15.6.2第三方与合同双方的权利义务关系,由合同约定。15.6.3第三方在履行职责过程中,如需与合同双方进行沟通,应通过甲乙双方指定的联络人进行。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款16.1.2甲方可要求第三方在介入前,提供相关资质证明和服务方案。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方介入合同履行,并提供必要的支持和协助。16.2.2乙方应遵守第三方的监督和评估,及时纠正不符合合同约定的问题。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030年中国除湿机行业市场发展趋势及竞争策略研究报告
- 2025-2030年中国芦荟化妆品行业发展现状规划研究报告
- 2025-2030年中国膜片式微孔曝气器行业发展现状及投资前景分析报告
- 2025-2030年中国罗汉果茶市场运行状况及发展趋势预测报告
- 2025-2030年中国管壳式换热器市场运营状况及投资策略建议报告
- 2025-2030年中国盾构机行业市场发展现状及前景趋势分析报告
- 2025-2030年中国生化黄腐酸行业市场发展趋势及投资策略分析报告新版
- 2025-2030年中国热饮品行业市场发展规模及前景趋势预测报告
- 2025-2030年中国液压变量柱塞泵行业运行状况规划研究报告
- 2025-2030年中国泵用直流电机(车载液压动力单元)运行态势及投资前景规划研究报告
- 《新生儿预防接种》课件
- 小学五年级上册数学寒假作业每日一练
- 2025年1月八省联考高考综合改革适应性测试-高三化学(陕西、山西、宁夏、青海卷) 含解析
- DB1303T382-2024 创伤性休克患者护理指南
- 2024年03月内蒙古中国银行内蒙古分行春季校园招考笔试历年参考题库附带答案详解
- 链家、贝壳专业租房协议、房屋租赁合同、房屋出租协议
- 2024-2025学年华东师大新版八年级上册数学期末复习试卷(含详解)
- 《道路车辆 48V供电电压的电气及电子部件 电性能要求和试验方法》文本以及编制说明
- 2024年新高考I卷数学高考试卷(原卷+答案)
- 十八项医疗核心制度考试题与答案
- 大学生职业规划大赛生涯发展报告
评论
0/150
提交评论