2024版建筑工程施工总包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程施工总包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延期4.3工期提前第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工许可和验收7.1施工许可7.2中间验收7.3竣工验收第八条安全文明施工8.1安全生产8.2环保要求8.3文明施工第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约处理第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效13.2合同变更13.3合同终止第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的补充和修改14.7合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人代表：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________3.2价格调整：3.2.1调整条件：____________3.2.2调整程序：____________3.2.3调整时间：____________3.3预付款：____________3.4进度付款：3.4.1付款条件：____________3.4.2付款比例：____________3.4.3付款时间：____________3.5竣工结算：____________3.6违约金：3.6.1违约金计算方式：____________3.6.2违约金支付时间：____________第四条合同工期4.1工期要求：____________4.2工期延期：4.2.1延期条件：____________4.2.2延期程序：____________4.2.3延期时间：____________4.3工期提前：4.3.1提前条件：____________4.3.2提前程序：____________4.3.3提前时间：____________第五条质量标准5.1工程质量：____________5.2材料质量：____________5.3施工质量：____________第六条材料和设备6.1材料供应：6.1.1材料供应方：____________6.1.2材料供应时间：____________6.1.3材料验收程序：____________6.2设备供应：6.2.1设备供应方：____________6.2.2设备供应时间：____________6.2.3设备验收程序：____________6.3材料和设备验收：6.3.1验收方：____________6.3.2验收标准：____________6.3.3验收时间：____________第八条安全文明施工8.1安全生产：8.1.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。8.1.2承包人应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施。8.1.3承包人应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。8.2环保要求：8.2.1承包人应遵守国家环保法律法规，严格执行环保措施，保护环境。8.2.2承包人应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的影响。8.2.3承包人应对废弃物进行分类处理，不得随意排放。8.3文明施工：8.3.1承包人应遵守社会公德，保持施工现场整洁有序。8.3.2承包人应尊重当地风俗习惯，避免因施工给当地居民带来不便。8.3.3承包人应加强施工现场的管理，确保施工秩序井然。第九条合同变更9.1变更条件：9.1.1在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化，双方可协商变更合同。9.1.2合同变更应书面签订，并由双方代表签字盖章确认。9.2变更程序：9.2.1提出变更的一方应向对方提交书面变更申请，说明变更的原因、内容、范围和影响。9.2.2双方应就变更事宜进行协商，达成一致后，签订书面变更协议。9.2.3变更协议签订后，双方应按照变更后的合同内容继续履行合同。9.3变更费用：9.3.1变更费用按照双方协商确定的方式计算和支付。9.3.2变更费用应在变更协议中明确。第十条违约责任10.1发包人违约：10.1.1发包人未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算的，应支付违约金。10.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法正常施工的，应承担相应责任。10.2承包人违约：10.2.1承包人未按约定完成工程、交付材料或设备的，应支付违约金。10.2.2承包人违反安全生产、环保要求和文明施工的，应承担相应责任。10.3违约处理：10.3.1双方应协商解决违约事宜，必要时可依法采取仲裁或诉讼方式解决。10.3.2违约金计算方式按照双方协商确定的方式计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2如协商无果，任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁。11.1.3如仲裁仍无法解决争议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除12.1解除条件：12.1.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。12.1.2合同解除应书面签订，并由双方代表签字盖章确认。12.2解除程序：12.2.1提出解除的一方应向对方提交书面解除申请，说明解除的原因和依据。12.2.2双方应就解除事宜进行协商，达成一致后，签订书面解除协议。12.2.3解除协议签订后，双方应按照解除后的合同内容履行相应义务。12.3解除后的处理：12.3.1合同解除后，双方应按照约定处理已发生的费用和债务。12.3.2合同解除后，承包人应按照发包人的要求妥善处理施工现场，清理现场。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效：13.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。13.2合同变更：13.2.1合同变更应按照本合同第九条的规定进行。13.2.2合同变更生效后，双方应按照变更后的合同内容履行义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应方、设备供应方等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于参与工程建设的所有单位和个人，以及与工程有关的其他服务提供商和咨询机构。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件：第三方介入需在甲乙双方的书面同意下进行，且第三方应具备相应的资质和能力。2.2第三方介入程序：2.2.1甲乙双方应就第三方介入的事宜进行协商，并达成一致意见。2.2.2甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。2.2.3第三方介入前，甲乙双方应核实第三方的资质和相关手续。第三条第三方责任3.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方的赔偿责任限额应在其介入合同中明确，且不应超过其收取的费用。3.2第三方责任范围：第三方应对其提供的服务或产品负责，确保其符合合同约定的质量标准和安全要求。3.3第三方权利：第三方有权按照合同约定收取费用，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。第四条甲乙方的义务4.1甲乙方的通知义务：甲乙方应在第三方介入前通知对方，并在第三方介入后及时更新合同相关条款。4.2甲乙方的协调义务：甲乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方能够顺利履行合同义务。4.3甲乙方的监督义务：甲乙方应对第三方的施工过程进行监督，确保第三方按照合同要求进行施工。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同，甲乙方不承担第三方与第三方之间的合同义务。5.2第三方与甲乙方的沟通：第三方应直接与甲乙方沟通，解决合同履行过程中的问题。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理：6.2.1甲乙方应与第三方协商解决违约事宜。6.2.2如协商无果，甲乙方有权依法采取仲裁或诉讼方式解决。第七条第三方解除合同7.1第三方解除合同：如第三方因不可抗力等原因无法继续履行合同，有权解除合同。7.2第三方解除合同程序：7.2.1第三方应书面通知甲乙方解除合同。7.2.2甲乙方与第三方协商解除后的处理事宜。第八条第三方责任转移8.1第三方责任转移：如第三方将合同义务转移给其他单位或个人，应取得甲乙方的书面同意。8.2第三方责任转移程序：8.2.1第三方应向甲乙方提交书面转移申请。8.2.2甲乙方应在收到申请后五个工作日内回复。第九条第三方保险9.1第三方保险：第三方应为其提供的服务或产品购买相应的保险，并保证保险有效期内。9.2第三方保险责任：第三方应在保险范围内对甲乙方承担赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：10.1.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商无果，任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁。10.1.3如仲裁仍无法解决争议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同变更应按照本合同第九条的规定进行。11.3合同终止：合同终止应按照本合同第八条的规定进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料和设备供应合同附件五：施工进度计划附件六：安全生产管理制度附件七：环保措施方案附件八：文明施工规定附件九：合同变更协议附件十：违约金计算公式附件十一：第三方介入协议附件十二：保险单据附件十三：支付凭证附件十四：验收报告附件一：工程设计文件详细要求：应包括工程的设计图纸、技术说明书、施工图等，由设计方提供，并经甲乙双方确认。附件二：施工图纸详细要求：应包括施工过程中的各种图纸，如结构图、水电图、暖通图等，由施工方提供，并经甲乙双方确认。附件三：工程量清单详细要求：应详细列出工程所需材料、工程量及价格，由承包人提供，并经甲乙双方确认。附件四：材料和设备供应合同详细要求：应包括材料和设备的供应方、供应时间、质量标准等条款，由甲乙双方与供应方签订。附件五：施工进度计划详细要求：应包括施工的起始日期、预计完成日期、重要节点等，由承包人提供，并经甲乙双方确认。附件六：安全生产管理制度详细要求：应包括安全生产的组织机构、职责分工、安全措施等，由承包人提供，并经甲乙双方确认。附件七：环保措施方案详细要求：应包括环保措施的具体内容、实施计划等，由承包人提供，并经甲乙双方确认。附件八：文明施工规定详细要求：应包括文明施工的具体要求、实施措施等，由承包人提供，并经甲乙双方确认。附件九：合同变更协议详细要求：应包括合同变更的条件、程序、费用等条款，由甲乙双方签订。附件十：违约金计算公式详细要求：应明确违约金的计算方式，由甲乙双方确认。附件十一：第三方介入协议详细要求：应包括第三方的职责、权利、义务等条款，由甲乙双方与第三方签订。附件十二：保险单据详细要求：应包括保险的类型、保险金额、保险期限等，由第三方提供，并经甲乙双方确认。附件十三：支付凭证详细要求：应包括支付的金额、支付时间、支付对象等，由甲乙双方提供，并经对方确认。附件十四：验收报告详细要求：应包括工程的验收标准、验收程序、验收结果等，由验收方提供，并经甲乙双方确认。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：