2024年设备监理师考试题库附答案（典型题）

2024年设备监理师考试题库

第一部分单选题（500题）

1、已知甲、乙、丙三个独立的投资方案，内部收益率分别为9%、16%

和12%,基准收益率为12虬若不存在资源限制，则下列关于方案选择

的说法，正确的是（）o

A.应同时选择甲、乙、丙三个方案

B.应只选择乙方案

C.应只选择甲方案

D.应选择乙方案和丙方案

【答案】：D

2、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线

B.与其紧后工作之间的时间间隔为零

C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】：C

3、在电子元器件中，常在一个预应力下进行元器件的筛选试验，淘汰

那些可靠性经不起考验的元器件。其采用的可靠性技术是（）o

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.应力一强度设计

D.潜在通路分析

【答案】：B

4、双代号网络计划的计算工期应等于其所有最后结束工作的（）o

A.最早完成时间最小值

B.最迟完成时间最小值

C.最早完成时间最大值

D.最迟完成时间平均值

【答案】：C

5、下列选项中，属于监理工程师责任风险转移措施的是（）。

A.投保职业责任险

B.完善法律体系

C.提高管理水平

D.严格履行合同

【答案】：A

6、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是（）o

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程

【答案】：C

7、在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是

（）。

A.设备工程监理规划/大纲

B.设备工程监理细则

C.设备工程监理服务质量标准

D.设备工程服务蓝本

【答案】：C

8、下列设备交货价中，属于进口设备装运港交货价的是（）。

A.EXW

B.FOB

C.DDP

D.DES

【答案】：B

9、建设工程从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这体现了工

程质量的（）o

A.波动大

B.评价方法的特殊性

C.隐蔽性

D.终检局限性

【答案】：C

10、FTDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和

协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是（）o

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格

【答案】：A

11、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法

律关系是（）o

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C

12、设备采购工作程序包括编制采购计划、（）等环节。

A.催交、包装、运输

B.明确该设备的接收准则

C.设备制造过程异常情况的处理

D.明确该设备的质量要求和目标

【答案】：A

13、下列关于联营体的说法，错误的是（）。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵

头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C

14、监理计划是（）了解、掌握和监督检查监理单位履行监理职责实

现监理目标的主要依据。

A.承包商

B.供货商

C.监理机构

D.委托方

【答案】：D

15、下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）o

A.成本分析法

B.功能分析法

C.德尔菲法

I）.ABC分析法

【答案】：D

16、工作上不负责任属于（）风险因素。

A.道德

B.心理

C.社会

D.客观

【答案】：A

17、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、

供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应

为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

1）.2年

【答案】：C

18、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、

工资性补贴等费用应从（）中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.业主管理费

D.生产准备费

【答案】：D

19、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，（）是工

程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】：C

20、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》

（2008年版，2010年修订），设备工程的招标文件包括（）。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B

21、FTDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是（）的28天

内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C

22、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作

内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据

整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。

其正确的顺序是（）。

A.1-3-4-2-5

B.4-3-2-1-5

C.4-2-3-1-5

I).2-4-3-1-5

【答案】：C

23、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与（）不相符，

工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排

【答案】：A

24、关于设备工程质量的特点，下列表述有误的是（）o

A.质量影响因素多

B.质量问题的隐蔽性

C.质量波动小

D.设备类型多、数量大，技术含量高

【答案】：C

25、职业健康安全与环境管理体系的建立不包括（）o

A.最终状态评审

B.领导决策与准备

C.贯标培训

D.体系策划与设计

【答案】：A

26、过程能力指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低

可以用标准差。的大小来衡量，以下说法正确的是（）

A.过程能力越强，。越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱，。越大，则过程越不稳定

C.过程能力与。无关，与产品的技术要求有关

I）.。既决定于质量因素，又与规范有关

【答案】：B

27、指导专业监理工程师监理工作的操作指南性文件是（）。

A.设备监理大纲

B.设备监理规划

C.设备监理实施细则

D.设备监理管理条例

【答案】：C

28、（）初步确定了设计方案，其后的研制开发工作就是不断完善、

细化各项工作。

A.产品研发质量屋

B.产品策划质量屋

C.产品设计质量屋

1）.产品分析质量屋

【答案】：B

29、职业健康安全与环境管理体系进入试运行，要在（）完成以后。

A.管理体系文件编制

B.贯标培训

C.体系策划与设计

D.初始状态评审

【答案】：A

30、监理单位按照服务质量管理体系的要求建立不合格服务的控制程

序和制度，目的是％了持续（）服务质量。

A.监测

B.优化

C.改进

D.记录

【答案】：C

31、监理一词可以理解为（）。

A.依据法定的准则，对有关行为主体的行为进行监督、控制

B.依据法定的准则，对有关行为主体的行为进行监察、控制

C.依据既定的准则，对有关行为主体的行为进行监督、审核

D.依据既定的准则，对有关行为主体的行为进行监督、控制

【答案】：D

32、进口设备采用的主要运输方式为（）。

A.公路运输

B.铁路运输

C.内河航运

1）.海洋运输

【答案】：D

33、为了使工程所需要的资源按时间的分布符合优化目标，网络计划

的资源优化是通过改变（）来达到目的的。

A.关键工作的开始时间

B.工作的开始时间

C.关键工作的持续时间

D.工作的持续时间

【答案】：B

34、在实施设备工程监理过程中，设备监理工程师应履行的义务之一

是（）。

A.对设备工程的有关资料进行审核确认

B.对设备工程进度情况进行监督

C.根据所在设备工程监理机构赋予的职责，承担相应责任

D.代表设备监理机构独立执行本设备工程监理任务，参与设备形成过

程的监理工作

【答案】：C

35、设备工程监理服务招投标过程中，投标人参加踏勘和答疑通常在

（）之前完成。

A.编制招标文件

B.编制投标文件

C.获得招标文件

D.通过投标资格预审

【答案】：B

36、对于不同的主体，风险有不同的影响，这体现了风险的（）o

A.客观性

B.普遍性

C.偶然性

D.相对性

【答案】：D

37、设备工程监理资料是界定监理（）的凭据。

A.范围

B.责任

C.任务

D.大纲

【答案】：B

38、所谓监理人员合理配置，就是要求（）与项目涉及的专业及专业

重要程度相匹配。

A.人员专业配置

B.人员规模配置

C.技术人员资质

D.管理人员数量

【答案】：A

39、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央

管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生

产许可证时，应当向（）提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

I）.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】：C

40、围绕设备工程本体的设备工程管理层次，按照范围从小到大的顺

序依次为（）

A.社会环境对项目的约束、承包商的项目管理、监理的项目管理、业

主的项目管理

B.业主的项目管理、承包商的项目管理、监理的项目管理、社会环境

对项目的约束

C.监理的项目管理、承包商的项目管理、业主的项目管理、社会环境

对项目的约束

D.承包商的项目管理、监理的项目管理、业主的项目管理、社会环境

对项目的约束

【答案】：D

41、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同

内容的是（）o

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款

【答案】：D

42、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量

以及每类施工设备的数量的时间周期是（）。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C

43、建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指（）。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

【答案】：C

44、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的

是（）。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租月仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】：D

45、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险

的是（）。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用

【答案】：A

46、工期固定一资源均衡优化是在网络计划工期不变的条件下，通过

调整网络计划中（），使资源消耗尽可能达到均衡。

A.工作间的逻辑关系

B.非关键工作的开始时间

C.非关键工作的持续时间

D.资源的需求总量

【答案】：B

47、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是（）。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A

48、下列关于评审过程中让步原则的说法，错误的是（）。

A.关键特性不宜让步

B.重要特性不宜让步

C.即使让步，要明确让步偏差

1）.即使让步，要明确让步的数量和时间

【答案】：A

49、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更

引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应（）。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B

50、设计单位提出的某专业工程变更应由（）签发工程变更单。

A.业主

B.设计单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：C

51、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，

招标文件包括（）。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】：A

52、某设备工程项目有甲、乙、丙、丁四个不确定因素，当其变动百

分比均为10%时，评价指标值变动的百分比分别为5%、20%、15%和10%,

则最敏感的是（）。

A.因素甲

B.因素乙

C.因素丙

D.因素丁

【答案】：B

53、工程建设物资供应计划的编制依据之一是（）o

A.物资加工计划

B.物资采购计划

C.物资储备计划

D.物资运输计划

【答案】：C

54、下列关于项目监理机构的说法，正确的是（）o

A.项目监理机构是法人

B.项目监理机构是临时机构

C.项目监理机构向项目经理负责

D.项目监理机构的负责人是总工程师

【答案】：B

55、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5

月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8

日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产

权保护期限至（）。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C

56、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相

关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在（）时正在使

用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期

【答案】：A

57、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的

情形是（）。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功

能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】：C

58、质量管理体系认证始于（）。

A.机电产品

B.建筑行业

C.服务产品

D.食品

【答案】：A

59、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是（）。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工

作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利

用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定

对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工

期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A

60、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位

不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚,

适用法律错误，应作出的判决为（）o

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A

61、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限

为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C

62、在项目计划执行中，当某一项工作出现进度偏差超过其自由时差

时，一定会影响（）。

A.本工作的最迟完成时间

B.后续工作之一的最早开始时间

C.先行工作的最早开始时间

D.平行工作的最早完成时间

【答案】：B

63、组织实施初始状态评审之后，根据评审结果，结合组织现有的贡

源以及现有的技术水平，进行管理体系的（）。

A.领导决策

B.贯标培训

C.成立工作组

D.整体策划和设计

【答案】：D

64、对抽样方法而言，应考虑元素的隶属关系和层次关系的抽样方法

是（）。

A.简单随机抽样

B.周期系统抽样

C.分段随机抽样

D.整群随机抽样

【答案】：C

65、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，

应当在（）提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C

66、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了1.5倍。

设生产能力指数为0.6,价格调整系数为1,则按生产能力指数法计算

拟建项目的投资额将增加（）倍。

A.1.733

B.1.275

C.0.733

D.0.275

【答案】：C

67、不合格是指单位产品的任何一个质量特性不满足规范要求。根据

质量特性的重要性或不符合的严重程度分为（）类。

A.二

B.三

C.四

I）.五

【答案】：B

68、组织设计的依据不包括组织的（）o

A.目标

B.领导人选

C.内外部联系

D.内外部约束

【答案】：B

69、下列关于设备制造工艺文件的说法，正确的是（）

A.工艺文件是技术性文件，需经业主正式批准发布

B.操作者在生产过程中逐步掌握和完善工艺文件

C.制造工艺方案是进行制造管理的指导性文件

D.各种工艺文件种类繁多，无法统一和完整

【答案】：C

70、某公司购置一套生产设备，设计年产量10万件，其产品出厂价50

元，年固定成本为80万元，单位产品变动成本为34元。若公司年计

划盈余40万元，不考虑营业税金及附加，则其年产量应达到（）万件。

A.5

B.7.5

C.8.5

D.10

【答案】：B

71、下列选项中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是

（）。

A.净现值法

B.差额法

C.净年值法

I）.净将来值法

【答案】：C

72、下列关于设备工程监理资料的说法，错误的是（）。

A.设备工程监理资料是监理单位在实施监理服务的过程中形成的各类

文件和记录

B.监理资料是监理项目信息的载体，记录了所监理项目过程质量状况

和发生的问题及处理情况

C.设备工程监理资料并不能作为界定监理责任的依据

D.监理资料的管理包括日常管理和归档管理

【答案】：C

73、下列关于风险事件与后果的说法，正确的是（）。

A.风险事件都是单一因素作用的结果

B.风险事件的结果往往与预期一致

C.风险事件的结果是偏离原定目标

D.风险事件是不可避免的

【答案】：C

74、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延

的时间超过其总时差，贝M）。

A.网络计划的计算工期不会改变

B.该工作的总时差不变

C.该工作的自由时差不变

D.网络计划中关键线路改变

【答案】：D

75、下列选项中，不属于设备工程监理服务实现基本过程的是（）过

程。

A.市场开发

B.服务绩效改进

C.监理服务策划

D.监理服务提供

【答案】：B

76、价值工程的三个基本要素是价值、功能和（）o

A.生产研制成本

B.经营使用成本

C.寿命周期成本

D.质量成本

【答案】：C

77、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D

78、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第

三人完成的工作，±()o

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任

【答案】：C

79、顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质

量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以

顾客满意和希望方式的系统服务，以及()。

A.监理单位与顾客的关系

B.监理单位领导与监理人员的关系

C.监理单位和监理人员与顾客的关系

D.监理单位与管理部门的关系

【答案】：C

80、()可透彻了解系统产生故障的原因，找出薄弱环节，以便改进

系统设计、运行和维修，从而提高系统可靠性、维修性和安全性。

A.质量屋

B.故障树分析

C.质量功能展开

D.失效模式及影响分析

【答案】：B

81、F1DIC合同条件规定，如果业主在（）天内未支付进度款，则应对

延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56

【答案】：C

82、设备安装工程的直接费包括人工费、材料费、机械使用费和〔）。

A.规费

B.企业管理费

C.措施费

D.教育费附加

【答案】：C

83、（）分为有放回抽样、无放回抽样。

A.二次抽样

B.多次抽样

C.计数抽样检验

D.计件抽样检验

【答案】：A

84、不属于服务质量特性的是（）o

A.服务的性能

B.服务的舒适性

C.服务的文明性

I）.服务的经济性

【答案】：A

85、根据质量数据的正态分布规律，在正常生产情况下，产品质量特

征落在（口-3。）〜（U+3。）区间的概率是（）。

A.68.25%

B.85.45%

C.99.73%

D.97.93%

【答案】：C

86、已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥方案，其中乙方案投资大于

甲方案。通过测算得出甲、乙两方案的内部收益率务别为14%和12%,

增量内部收益率ATRR（乙-甲）=9%,基准收益率为10%,则下列说法正

确的是（）o

A.应选择甲方案

B.应选择乙方案

C.应同时选择甲、乙两个方案

D.甲、乙两方案均不应选择

【答案】：A

87、①拟定改进质量的措施；②判断质量问题；③进行统计分析；④

分析影响质量的因素；⑤收集整理质量数据。利用数据统计方法控制

质量的步骤为（）o

A.⑤③②④①

B.②③⑤④①

C.⑤②③①④

I）.②①③⑤④

【答案】：A

88、由设备出口国银行把出口信贷直接贷给买方，买卖双方以即期现

汇成交，这种出口信贷形式属于（）。

A.买方信贷

B.卖方信贷

C.出口国信贷

D.进口国信贷

【答案】：A

89、在单代号网络计划中，某工作与其仅有的四项紧后工作的时间间

隔分别是6天、3天、1天和4天，则该工作的自由时差是（）天。

A.1

B.3

C.4

1）.6

【答案】：A

90、设备工程项目监理服务过程与方法中诊断的目的是（）。

A.及时发现问题

B.验证被监理方履行合同的行为和结果是否满足质量要求

C.对需要纠偏的项目内容督促被监理方及时纠偏

D.对不符合要求的行为和结果提出处理和解决方案

【答案】：D

91、按（）分类可以分为政治风险、经济风险、技术风险和自然风险

等。

A.风险后果

B.风险的来源

C.风险影响范围

D.风险后果的承担者

【答案】：B

92、下列选项中，不属于抽样计划三部分的是（）0

A.批量IV

B.样本数n

C.合格判定数c

D.CPK值

【答案】：D

93、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是

（）。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，出出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D

94、自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用属于（）o

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

【答案】：D

95、建立设备工程项目信息管理系统的主体是（）o

A.政府主管部门

B.项目组织

C.总监理工程师

D.项目信息管理部负责人

【答案】：B

96、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单

位的注册资金不少于（）万元人民币。

A.300

B.400

C.500

D.600

【答案】：C

97、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司

在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发

出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于

5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月

15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是（）。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回

【答案】：A

98、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好

解决争议，仲裁可在不满意通知发出第（）天后开始。

A.14

B.28

C.56

I).84

【答案】：C

99、（）的目的是估计风险发生的概率和对项目的影响力，识别项目

的重大风险并进行重点管理。

A.风险管理计划

B.风险识别

C.风险定性.定量分析

D.风险控制

【答案】：C

100、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是（）。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D

10k当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容

约定不明确的（）。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C

102、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定

金的一方不履行约定债务的，应当（）o

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同

【答案】：C

103、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是（）o

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防龙主

【答案】：D

104、根据《保险法》，对保险合同中（）的条款，保险人在订立合同

时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注

意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确

说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任

【答案】：B

105、根据《设备监理管理暂行办法》，具体负责设备监理活动管理的

部门是（）o

A.国家发展和改革部门

B.司法行政管理部匚

C.国家质量监督检验检疫部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：C

106、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动,

根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，

（）。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】：C

107、下列（）财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产

【答案】：C

108、项目管理类企业中的项目制企业，它们的工作部门按项目设置。

这类企业从总体上说属于（）。

A.直线线组织结构

B.功能型组织结构

C.矩阵型组织结构

D.社会型组织结构

【答案】：A

109、缺陷通知期的起始日期是（）o

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

I）.接收证书上标明的竣工日期

【答案】：D

110、当项目较多时会产生人员、设施和设备的重复设置，并增加成本,

这是（）组织结构的特点。

A.职能型

B.项目型

C.弱矩阵型

D.强矩阵型

【答案】：B

111.当利用S曲线比较法将实际进展情况与计划S型曲线进行比较时,

如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与

计划S型曲线的垂直距离表示（）。

A.工程实际进度拖后的时间

B.工程实际进度拖后的任务量

C.工程实际进度超前的任务量

D.工程实际进度超前的时间

【答案】：C

112、在94版IS09001中明确要求，“所要求的检验和试验及所建立

的记录，应在质量计划或形成文件的程序详细规定”。其中“质量计

划或形成文件的程序”是指（）o

A.取样方法

B.抽样方案

C.检验文件

D.检验方法

【答案】：C

113、根据资金时间，介值的原理，在年利率为i情况下，将发生在第2、

3、4、5年年末的等额年金80万元折算到第1年年初的现值，其金额

为()万元。

A.80(P/A,i,4)

B.80(P/A,i,4)(P/F,i,1)

C.80(P/F,i,4)

D.80(P/F,i,4)(P/F,i,1)

【答案】：B

114、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()o

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C

115、直线型组织结构在上下层之间是直接纵向联系，相邻层次问()。

A.上二级直接控制下级

B.有部分交叉关系

C.有隔层的纵向联系

D.有部分横向关系

【答案】：A

116、在网络计划执行过程中，若某项非关键工作进度拖延，但拖延的

时间在该工作的总时差范围内、自由时差之外，贝！1()。

A.该工作的总时差不受影响

B.网络计划中关键路线的长度发生改变

C.对总工期和后期工作均产生影响

I）.影响后续工作，但不影响总工期

【答案】：D

117、下列关于分包商的说法，正确的是（）o

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】：C

118、监理工程师现场发出的口头指令及要求，事后应采用（）予以确

认。

A.监理日志

B.工作联系单

C.监理备忘录

I）.监理工程师通知单

【答案】：D

119、设备工程监理的特点不包括（）o

A.时空跨度大

B.设备工程中涉外贸易量大

C.人员流动性大

D.设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：C

120、已知工程网络计划中某工作有四项紧后工作，这些紧后工作的最

迟开始时间分别为第18天.第20无第21天和第23天。如果该工作

的持续时间为6天，则其最迟开始时间可能为第（）天。

A.12

B.14

C.15

I）.17

【答案】：A

121、具体研究与工作方法上的整体化、分析技术应用的综合化、程序

持续的科学化三大基本特征，着眼于项目整体管理的方法理论是1）o

A.决策方法论

B.可靠性分析方法

C.系统工程方法

D.创新工作方法

【答案】：C

122、根据FIDIC《”产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录

中规定的保留金扣除限额的比例是（）o

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A

123、设备质量监理形式可划分为审核、巡回、（）等。

A.跟踪、试验、抽查

B.报验、跟踪、抽查

C.测量、检验、抽查

D.试验、检查、测量

【答案】：B

124、按组织规划所建立的设备项目监理机构的特点及运行效果是（）

所要做的工作内容。

A.工作说明

B.组织影响评价

C.人员配备及培训

D.任务和责任的分配

【答案】：B

125、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】：C

126、某设备安装工程9月份拟完工程计划支出8万元，已完工程计划

支出5万元，已完工程实际支出10万元，则该设备安装工程9月份的

费用绝对偏差和相对偏差分别为（）o

A.2万元；40%

B.3万元：60%

C.5万元;100%

D.-3万元；-37.5%

【答案】：C

127、一般情况下，设备监理实施细则确定的内容包括（）。

A.项目监理组织的分工表

B.监理工作制度

C.检查控制点及目标值

D.项目总进度规划

【答案】：C

128、已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥方案，甲、乙两方案的内部

收益率分别为15%和13%,净现值分别为150万元和180万元。假如基

准收益率为12%,则下列说法正确的是（）,

A.应选择甲项目

B.应选择乙项目

C.应同时选择甲、乙两个项目

D.甲、乙两项目均不应选择

【答案】：B

129、在设备工程投资中，设备购置费由（）构成。

A.设备原价、采购与装卸费用

B.设备原价、采购与储运费用

C.设备制造费用、储运与安装费用

D.设备制造费用、采购与保管费用

【答案】：B

130、在设备工程监理机构中，总监理工程师承担的责任不包括（）。

A.刘被监理单位应承担的责任

B.对监理单位应承担的责任

C.对监理服务项目的实施和完成应承担的责任

D.对监理机构成员应承担的责任

【答案】：A

131、监理人员在监浬过程中出现麻痹思想，这属于（）。

A.客观风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素

I）.心理风险事件

【答案】：C

132、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是

（）。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石

【答案】：A

133、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经

超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在（）

天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

I）.84

【答案】：B

134、下列关于设备寿命的说法，正确的是（）。

A.在一台设备的使民寿命中，会经历多个物理寿命期

B.设备的技术寿命是指在技术上维持其价值的时期

C.设备的无形磨损决定设备的折旧寿命

D.设备的经济寿命是指一台设备达到最大年均净收益的时期

【答案】：D

135、ISO9000族的理论基础包括（）o

A.十二项质量管理体系基础

B.八项质量管理原则

C.术语和定义

D.质量管理体系要求

【答案】：B

136、应用S形曲线比较法时，通过比较实际进度S形曲线和计划进度

S形曲线，可以（）o

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】：B

137、（）是可靠性工作的第一步。

A.事前分析

B.确定可靠性指标

C.选择可靠性技术

D.可靠性设计

【答案】：B

138、根据国家质检总局委托，负责组织评审组对申请甲、乙级资格的

设备监理单位进行评审的是（）。

A.有关行业管理机构

B.设备监理管理协调办公窜

C.中国设备监理协会

D.省（市）行政主管部门

【答案】：C

139、监理交底是指没备工程项目监理机构进驻现场后与()进行的第

一次全面沟通。

A.监理单位

B.业主

C.监管部门

D.承包人

【答案】：D

140、下列关于组织设计内容的说法，错误的是()。

A.组织设计应根据拟建立的组织的特定目标进行

B.组织设计不需要确定组织的资源

C.组织设计应明确组织中各成员的职责及其相互关系

D.组织结构设计是组织设计的内容之一

【答案】：B

14k正交试验设计的主要目的是()o

A.寻求最优水平组合

B.挑选部分有代表性的水平组合

C.用正交表来安排与分析多因素试验

D.通过对部分试验结果的分析，了解全面试验的情况

【答案】：A

142、设备投资方案甲的现时点投资25万元，此后从第一年年末开始,

年运行成本为4万元，寿命期为20年，净残值为8万元。甲方案赛用

现值为()万元。［已知(P/A,20%,20)=4.8696,(P/F,20%,

20)=0.026081

A.54.32

B.50.80

C.44.27

I).38.54

【答案】：C

143、属于与项目建设有关的其他费用的是（）o

A.企业管理费

B.施工企业临时设施费

C.检验试验费

D.工程保险费

【答案】：D

144、设备监理实施的前提是（）。

A.设备监理单位得到业主的委托和授权

B.设备监理单位得到承包商的同意

C.设备监理单位应当建立监理机构

D.设备监理单位必须具有甲级资质

【答案】：A

145、《设备工程监理规范》是用于规范设备工程监理服务活动的（）

国家标准。

A.指导性

B.约束性

C.推荐性

D.强制性

【答案】：C

146、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是（）。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】：B

147、60管理的组织最高层级者是（）。

A.倡导者

B.黑带大师

C.黑带

D.绿带

【答案】：A

148、以下关于测量值质量的说法，错误的是（）0

A.测量值质量越高越好

B.方差表征测量值的分布

C.提倡测量值质量符合使用要求即可

D.偏倚是指测量值的平均值相对标准值的位置

【答案】：A

149、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书

面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时

应当认定（）o

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责

任

【答案】：C

150、（）是设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进

行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

A.旁站

B.巡视

C.见证

D.平行检验

【答案】：C

151、即便是同类项目，也会因时间、地点、环境、资源条件等方面的

不同，做不到完全相同，因此很难将以往某个项目的建设过程完全复

制。这体现了项目的（）o

A.一次性

B.独特性

C.临时性

D.周期性

【答案】：A

152、一种重要的预防故障发生的工具是（）。

A.失效模式及影响分析

B.故障树分析

C.事件树分析

D.决策树分析

【答案】：A

153、项目是由人、技术、资金、各类资源、时间和空间等各种要素组

合在一起，为实现特定的目标而形成的一个有机整体。这体现了项目

（）特点。

A.目标性

B.系统性

C.固定性

D.临时性

【答案】：B

154、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人

将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边

抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人

是（）。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C

155、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进

行检测鉴定的单位是（）。

A.总监理工程师指定的检测单位

B.建设单位指定的检测单位

C.政府批准的有资质的法定检测单位

I）.监理工程师审查批准的施工单位实验室

【答案】：C

156、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以（）形式，形成

书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D

157、设备监理工程师在制造过程的策划活动中，首先应该确定的管理

内容是（）o

A.制造工艺方案的审查

B.检验和试验、验证方案的审查

C.对分包商工作质量进行管理

D.明确设备的质量要求和目标

【答案】：D

158、（）的核心是在多个互相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便

满足项目有关各方的要求。

A.项目整合管理

B.项目范围管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A

159、收集和整理产品的质量数据，常用的方法有抽样法和（）o

A.试验法

B.分析法

C.统计法

D.分类法

【答案】：A

160、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是（）。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】：C

161、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地

处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月

30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司,

但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知

乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司,

甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由（）承担该损

失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半

【答案】：B

162、（）负责监理资料的验收、分类整理。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.一般监理人员

D.资料管理人员

【答案】：D

163、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单

位的条件之一是（）。

A.技术负责人必须是注册设备监理师

B.有ISO9000体系认证证书

C.注册资金不少于400万元

D.注册设备监理师不少于20人

【答案】：A

164、设备监理工程师在其监理的设备工程项目中，应享有的权利之一

是（）。

A.为委托方提供本设备工程合同约定的监理服务，维护委托方的合法

权益

B.获得本设备工程有关方的技术秘密

C.参与本设备工程项目相关经济技术活动

D.对本设备形成的重要过程、关键部件的质量控制进行见证、检验和

审核

【答案】：D

165、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按

（）计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班人工费

I）.台班维护费

【答案】：B

166、根据《合同法》规定，招标公告属于（）。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺

【答案】：A

167、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法

院应当受理的是（）。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B

168、根据《设备监理工程师职业道德行为准则》，设备监理工程师应

做到（）。

A.公平公开，尊重事实

B.公平竞争，尊重他人

C.公平竞争，尊重同行

D.尊重同行，严于律己

【答案】：C

169、设备监理指的是在工程项目实施过程中，由取得设备监理资格的

单位，受业主委托，代表业主对建设项目实施过程中（）进行的监督

和管理。

A.设备形成过程的投资

B.设备形成过程和/或最终形成的结果

C.设备全过程的质量

D.设备最终形成结果的质量

【答案】：B

170、下列关于“香蕉”曲线比较法的说法，正确的是（）。

A.能表示设备工程的局部进展情况

B.各工作均按最早开始时间绘制

C.要求各项工作匀速进行

D.理想状况是实际进展点落在“香蕉”曲线所包含的区域内

【答案】：D

171、《设备监理管理暂行办法》要求对（）设备的设计、采购、制造、

安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

A.所有

B.重要

C.民用

D.核心

【答案】：B

172、项目制企业从整体上说属于（）组织结构。

A.功能型

B.直线型

C.矩阵型

D.职能型

【答案】：B

173、下列关于流通合格率（RTY）的说法，错误的是（）。

A.是指每个过程中首批生产合格产品的能力

B.流通合格率分析与劣质成本分析一样揭示劣质成本

C.评价结果易于量化

D.也称作企业中不增值的“隐蔽工厂”

【答案】：D

174、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应

当是（）。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

I）.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】：D

175、设备工程监理服务中的管理合同是指对监理服务范围内（）订立

的项目合同履行过程行为进行监督管理的活动。

A.业主与承包商

B.监理单位与委托方

C.业主与分包商

D.监理单位与承包商

【答案】：A

176、下列不属于设备工程投资管理原则的是（）o

A.技术与经济相结合原则

B.主动控制原则

C.令人满意原则

D.最优原则

【答案】：D

177、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是（）o

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由,

才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】：C

178、《产品质量法》规定产品质量责任包括（）。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

I）.产品责任、缺陷责任

【答案】：B

179、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是（）。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B

180、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，

货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公

司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是（）o

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】：B

181、从没备监理的角度考虑，设备工程项目信息管理系统至少应包括

投资控制、质量控制、进度控制和（）儿大功能。

A.组织机构管理

B.合同管理

C.招标代理管理

D.人力资源管理

【答案】：B

182、在费用偏差产生的原因中，属于业主方面的原因是（）o

A.自然因素

B.法律法规变化

C.投资规划不当

D.施工质量事故

【答案】：C

183、设备监理规划的内容中不包括（）o

A.工程项目的投资、进度和质量

B.设备监理工器具的使用

C.设备监理规章制度

D.各子项目工作程序

【答案】：D

184、ISO9000族标准，主要根据质量体系和产品要求的不同性质把质

量管理体系要求与产品要求加以区分。下列标准中，属于质量管理体

系要求的是（）o

A.ISO9004

B.ISO9001

C.OHSAS18000

D.ISO14000

【答案】：B

185、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）o

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续、均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

【答案】：C

186、在故障树分析中，引起顶事件发生的最小底事件的集合，称为

（）。

A.最大割集

B.最大径集

C.最小割集

D.最小径集

【答案】：C

187、在网络计划的工期优化过程中，若出现多条关键线路，则应进行

的优化工作是（）o

A.将各关键线路持续时间分别压缩不同数值

B.将各关键线路持续时间分别压缩同一数值

C.将部分关键线路持续时间分别压缩同一数值

D.压缩其中一条关键线路的持续时间

【答案】：B

188、乙级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规

定的工程专业中的（）。

A.一.二类设备工程的所有设备工程

B.二.三类设备工程的所有设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：C

189、下列选项中，不属于抽样检验特点的是（）。

A.不适用于破坏性检验

B.检验的单位产品数量少、费用少、时间省、成本低

C.接收批中可能包含不合格品，不接收批中也可能包含合格品

D.检验对象是一批产品

【答案】：A

190、在搭接网络计划中，工作i与工作j存在搭接关系，工作i的最

迟完成时间等于（）。

A.

B.

C.

D.

【答案】：B

191,根据《注册设备监理师继续教育暂行办法》规定，注册设备监理

师在注册有效期内应接受继续教育的累计时间每年不少于（）学时。

A.20

B.40

C.60

D.80

【答案】：B

192、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依

照（）的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受

【答案】：B

193、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的

小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向（）申请领取施

工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B

194、用来对具体监理项目的服务过程和资源做出规定的文件，即质量

计划，应由（）批准。

A.委托人

B.总监理工程师

C.设备监理机构负责人

D.设备监理单位技术负责人

【答案】：D

195、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综

合说明是响应招标文件规定的（）中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A

196、进口设备关税的计算公式为：进口关税尸（）X关税税率。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】：B

197、监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指（）。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

【答案】：D

198、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题,

招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于

《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致,

对该问题应以（）o

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】：C

199、（）用于确定符合质量管理体系要求的程度。

A.质量管理体系审核

B.质量管理体系评审

C.自我评定

D.质量管理体系评价

【答案】：A

200、下列选项中，不属于八项质量管理原则的是（）o

A.提高质量标准

B.持续改进

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：A

201、下列关于统计分析中“第1类错误”的说法，错误的是（）o

A.过程中特殊原因没有发生但操作者误认为发生了

B.采取了对待特殊原因的措施

C.拒绝了一个真实的假设

D.没有拒绝一个错误的假设

【答案】：D

202、工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其（）。

A.最迟完成时间与工作自由时差之差；

B.最早开始时间与工作自由时差之和；

C.最迟完成时间与工作总时差之差；

I）.最早开始时间与工作总时差之和。

【答案】：C

203、从整个设备形成过程来说，设备处于不同的空间和时间段；但从

制造和安装过程来说，设备工程产品的位置相对固定，这句话说明设

备工程具有（）的特点。

A.时空跨度大

B.涉及面广，专业性、综合性强

C.同时具备固定性和流动性

D.设施设备分布分散，管理难度大

【答案】：C

204、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面

培训的当事人是（）。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C

205、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是（）。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让

【答案】：B

206、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的

一部分，但使用权归（）o

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A

207、公民、法人或者其他组织对下列（）事项不服的，可以依照《行

政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政

裁决

【答案】：D

208、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方

支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有

权要求设计单位返还（）万元。

A.100

B.150

C.200

D.400

【答案】：C

209、《合同法》规定，商业广告的内容（）,视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

I）.附加了期限的

【答案】：B

210、对于不合格的施工作业人员（）有权要求承包单位予以撤换。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.资质管理部门

D.监理员

【答案】：A

211、监理的监督检查是建立在被监理方的行为和结果（）。

A.未经自评的基础上的

B.自评认为合格的基础上的

C.自评认为不合格的基础上的

D.经委托方评价合格的基础上的

【答案】：B

212、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7

天和4天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3

天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行；

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天；

C.将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行；

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天；

【答案】：A

213、下列财务评价指标中，反映项目偿债能力的指标是（）。

A.利息备付率

B.财务净现值

C.投资回收期

D.总投资收益率

【答案】：A

214、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最

终该联合体中标，应与招标人签订合同的是（）。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高