游泳池翻新施工合同

游泳池翻新施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方拥有位于__________的游泳池一座，现因使用年限较长，存在一定的安全隐患，甲方为了确保游泳池的正常使用及人员安全，决定对游泳池进行翻新施工；乙方具有游泳池翻新施工的资质和经验，愿意为甲方提供游泳池翻新施工服务。经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条施工内容1.1乙方根据甲方的委托，对甲方拥有的游泳池进行全面翻新施工，包括池体、池底、池壁、溢流槽、排水沟等部位的修复、防水、防腐蚀处理，以及泳池设施的更换和安装。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关规范和标准。1.3乙方负责游泳池翻新施工期间的现场管理，确保施工安全、文明施工。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为__________个月，自双方签订合同之日起计算。2.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延长施工期限。第三条施工质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关游泳池施工及验收标准进行施工，确保施工质量。3.2施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督检查，并提出整改意见，乙方应予以积极配合并整改。3.3工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料，甲方组织有关人员对工程进行验收。3.4验收合格的工程，乙方应按照合同约定承担保修责任。第四条合同价格及支付方式4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方予以支付。4.3乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行支付。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.游泳池翻新施工图纸2.施工技术要求及标准3.施工资质证明4.施工单位法人营业执照5.施工人员身份证明6.施工保险证明7.工程质量保修书8.支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家相关标准，视为违约。4.甲方未提供施工图纸、技术要求等必要资料，导致施工无法正常进行，视为违约。5.双方未按照约定解决争议，可以向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.游泳池翻新施工：对游泳池进行修复、防水、防腐蚀处理，以及泳池设施的更换和安装。2.合同总价款：双方约定的游泳池翻新施工的费用。3.质保金：合同总价款的10%，用于保障工程质量。4.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。5.施工进度：施工过程中各项工作的完成情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更，需双方协商一致，并签订补充协议。2.施工期间遇到不可抗力因素，如自然灾害、政策变动等，导致施工无法进行，双方可协商延期或调整合同价款。3.甲方未按约定时间支付合同价款，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并依法追讨欠款。4.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或赔偿。5.双方发生争议，可通过友好协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方拥有游泳池，需进行翻新施工。2.乙方具备游泳池翻新施工资质和经验。