厂房水电施工合同：机场建设篇

厂房水电施工合同：机场建设篇合同编号：__________鉴于甲方为进行机场建设，需对厂房进行水电施工，为确保施工质量和进度，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程为厂房水电施工，包括但不限于：（1）供电系统施工，包括变电站、配电室、电缆敷设等；（2）给排水系统施工，包括水源引入、排水管道敷设、污水排放等；（3）消防系统施工，包括消防水池、消防泵房、消防管道等；（4）暖通系统施工，包括供暖管道、通风管道等；（5）其他与厂房水电施工相关的设施和工程。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。2.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算，为期一年。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程进度。3.2乙方应按时完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。第四条工程款项4.1本工程款项为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方应按照乙方提交的工程进度报告和实际完成的工程量支付工程款项。4.3工程验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余工程款项。第五条违约责任5.1乙方如未按照甲方要求和国家相关标准进行施工，甲方有权要求乙方重新施工，并承担因此产生的费用。5.2乙方如未按时完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。5.3甲方如未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的千分之五。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签名）：_________代表（签名）：_________签订日期：_________一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸和施工方案；2.乙方提交的工程进度报告和实际完成的工程量记录；3.工程验收报告；4.付款凭证；5.违约金计算公式；6.法院判决书（如有）。二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方要求和国家相关标准进行施工，认定为违约行为；2.乙方未按时完成施工，认定为违约行为；3.甲方未按时支付工程款项，认定为违约行为；4.其他双方在履行合同过程中发生的，经协商无法解决的争议，可向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的甲方，即机场建设方；2.乙方：指合同中的乙方，即厂房水电施工方；3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程进行的质量、进度、安全等方面的检查；4.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程承担一定的质量保证期限；5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金；6.滞纳金：指未按时支付款项的一方按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调配人力、物力资源，确保工程按时完成；2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，重新施工，确保工程质量达到要求；3.工程款项支付延误：甲方应按时支付工程款项，避免产生滞纳金；4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场