商业大厦施工合同执行台账

商业大厦施工合同执行台账合同编号：__________鉴于甲方为商业大厦的建设项目业主，乙方具有相关施工资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方承建商业大厦施工工程事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：商业大厦施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。二、合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方在合同签订后向甲方提交工程预算，甲方审核确认后按约定的付款方式支付合同价款。三、合同工期3.1工程开工日期：自双方签订合同之日起。3.2工程竣工日期：自工程开工之日起，预计________个月完成。3.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。四、乙方义务4.1按约定时间、质量、安全标准完成施工任务。4.2严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求进行施工。4.3负责工程现场的管理、协调和人员配置。4.4承担施工过程中产生的噪音、扬尘、废水等环保问题处理。4.5负责工程资料的整理和归档。五、甲方义务5.1按约定时间支付合同价款。5.2提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3负责办理工程所需的各种审批手续。5.4协助乙方解决施工过程中的外部关系。六、合同的履行和验收6.1乙方应按合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。6.2甲方应按约定时间支付合同价款。6.3工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。6.4验收合格后，乙方应按合同约定提供相关资料，办理移交手续。七、违约责任7.1乙方未按约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。7.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。7.3双方因违反合同导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程预算2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.安全生产责任书6.环保措施方案7.工程验收标准8.付款凭证9.工程移交清单二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按约定时间支付合同价款的，视为违约。3.工程验收不合格的，视为乙方违约。4.乙方违反国家法律法规、行业标准和甲方要求的，视为违约。5.甲方不履行合同约定的义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指商业大厦的建设项目业主。2.乙方：指具有相关施工资质的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价。4.工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.工期：自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日止。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的赶工措施，乙方按约定承担相应的违约责任。2.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，乙方负责修复并承担修复费用。3.付款纠纷：解决办法：双方依据合同约定和付款凭证进行核实，协商解决。4.外部关系处理：解决办法：甲方协助乙方解决施工过程中的外部关系问题。五、所有应