2024年铁架工程分包合同3篇_第1页
2024年铁架工程分包合同3篇_第2页
2024年铁架工程分包合同3篇_第3页
2024年铁架工程分包合同3篇_第4页
2024年铁架工程分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年铁架工程分包合同本合同目录一览第一条合同双方信息1.1分包方信息1.2总包方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限第三条工程质量要求3.1质量标准3.2质量验收3.3质量保证期第四条工程进度计划4.1施工阶段划分4.2进度安排4.3进度调整第五条工程造价及付款方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件第六条材料设备供应6.1材料设备清单6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应方式6.4材料设备验收第七条施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场环保7.3施工现场文明施工7.4施工现场协调第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十条违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿10.3违约责任处理第十一条合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二条合同生效及终止12.1合同生效时间12.2合同终止时间第十三条不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力证明第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:材料设备清单14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方联系方式:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方联系方式:第二条工程概况2.1工程名称:2024年铁架工程2.2工程地点:[具体地址]2.3工程规模:[工程量及面积]2.4工程期限:自合同签订之日起[具体时间]内完成第三条工程质量要求3.1质量标准:符合国家及行业标准,具体详见附件一《工程质量标准》3.2质量验收:按照附件一《工程质量标准》进行验收,验收合格后方可进入下一工序3.3质量保证期:自竣工验收合格之日起[具体时间],提供免费维修服务第四条工程进度计划4.1施工阶段划分:分为[具体阶段数量]个阶段,具体安排详见附件二《工程进度计划》4.2进度安排:按照附件二《工程进度计划》执行,如需调整,双方协商一致后书面通知4.3进度调整:如因不可抗力等原因导致进度延误,双方协商确定新的进度计划第五条工程造价及付款方式5.1工程造价:[具体金额],详见附件三《工程造价清单》5.2付款方式:分[具体次数]期付款,具体付款时间及金额详见附件三《工程造价清单》5.3付款时间:按照附件三《工程造价清单》规定的时间节点支付5.4付款条件:工程进度达到付款条件,且质量符合要求第六条材料设备供应6.1材料设备清单:详见附件三《材料设备清单》6.2材料设备质量要求:符合国家及行业标准,具体详见附件三《材料设备清单》6.3材料设备供应方式:由分包方负责采购及供应,具体安排详见附件三《材料设备清单》6.4材料设备验收:按照附件三《材料设备清单》规定进行验收,验收合格后方可使用第七条施工现场管理7.1施工现场安全:分包方负责施工现场安全,确保施工过程中不发生安全事故7.2施工现场环保:分包方负责施工现场环保工作,遵守国家及地方环保法规7.3施工现场文明施工:分包方负责施工现场文明施工,保持施工现场整洁、有序7.4施工现场协调:双方应就施工现场问题及时沟通,协商解决第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决程序8.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,并尽快安排会面协商8.2.2如协商无果,任何一方均可向对方发出书面通知,要求进行调解8.2.3调解未果或调解期间双方未达成一致意见,任何一方均可向人民法院提起诉讼8.3争议解决期限8.3.1自争议发生之日起[具体时间]内,双方应尽力解决争议8.3.2如超过争议解决期限仍未解决,任何一方均可采取上述争议解决方式第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行9.1.2一方严重违约,经对方书面通知后[具体时间]内仍未改正9.1.3双方协商一致,决定解除合同9.2合同解除程序9.2.1任何一方要求解除合同,应提前[具体时间]书面通知对方9.2.2收到解除通知后,对方应在[具体时间]内确认或提出异议9.2.3解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜9.3合同解除后的处理9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款项9.3.2双方应各自承担因合同解除而产生的相关费用9.3.3合同解除不影响双方在合同履行过程中已取得的权益第十条违约责任10.1违约责任承担10.1.1违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失10.1.2违约方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失10.1.3违约方应承担因违约行为给对方造成的信誉损失10.2违约责任赔偿10.2.1违约责任赔偿金额由双方协商确定10.2.2如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼,由法院判决赔偿金额10.3违约责任处理10.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任10.3.2如违约方未履行违约责任,对方有权采取法律手段追究违约责任第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1工程按期完成,质量符合要求11.1.2双方协商一致,决定终止合同11.1.3合同约定的其他终止条件11.2合同终止程序11.2.1双方书面通知对方合同终止11.2.2收到终止通知后,对方应在[具体时间]内确认或提出异议11.2.3合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款项11.3.2双方应各自承担因合同终止而产生的相关费用11.3.3合同终止不影响双方在合同履行过程中已取得的权益第十二条合同生效及终止12.1合同生效时间12.1.1自合同双方签字盖章之日起生效12.2合同终止时间12.2.1自工程验收合格并结算完毕之日起终止第十三条不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明13.2.2不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可协商解除合同13.3不可抗力证明13.3.1不可抗力事件发生后,双方应提供相关证明材料,包括但不限于政府文件、新闻报道等第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、企业或机构,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。2.2第三方介入的申请应由甲乙双方中的任何一方提出,并提供第三方介入的合理理由和预期目标。第三条第三方介入的职责与权利3.1第三方在合同中的职责:3.1.1监理方:负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督,确保符合合同要求。3.1.2咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。3.1.3检测机构:负责对工程材料、构件、设备等进行检测,确保其符合质量标准。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系,第三方在合同履行过程中的行为视为甲乙双方的行为。4.2第三方与甲乙双方之间不承担直接的经济责任,其责任仅限于其职责范围内。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额根据其介入合同的具体职责和合同约定确定。5.2第三方的责任限额不得超过其接受委托时的保证金金额。5.3如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的,第三方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的合同内容6.1.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。6.1.2第三方的职责范围、工作内容和预期目标。6.1.3第三方的权利和义务。6.1.4第三方的责任限额和赔偿方式。6.1.5第三方介入的期限和终止条件。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的合同在履行过程中,如需变更或解除,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面协议。7.2第三方介入的合同变更或解除后,甲乙双方应按照新的合同内容继续履行合同义务。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。8.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式与合同争议解决方式相同。9.2第三方介入的争议解决程序与合同争议解决程序相同。第十条第三方介入的合同附件10.1第三方介入的合同附件包括但不限于:10.1.1第三方的资质证明文件。10.1.2第三方的服务协议或委托书。10.1.3第三方的费用清单。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程质量标准详细要求:包括国家及行业标准,具体技术规范,材料、设备、施工工艺的质量要求。说明:本附件为工程质量验收的依据,应详细列出各项质量指标和验收方法。2.附件二:工程进度计划详细要求:包括施工阶段划分,各阶段工期安排,关键节点时间表。说明:本附件为工程进度控制的依据,应确保施工进度与合同约定一致。3.附件三:工程造价清单详细要求:包括工程量清单,材料设备清单,人工费、机械费、管理费等费用明细。说明:本附件为工程结算的依据,应确保费用计算的准确性和合理性。4.附件四:材料设备清单详细要求:包括材料、设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明:本附件为材料设备采购、验收、结算的依据,应确保材料设备的规格和质量符合要求。5.附件五:施工现场安全管理措施详细要求:包括施工现场安全管理制度,安全操作规程,安全防护措施等。说明:本附件为施工现场安全管理的依据,应确保施工过程中人员安全。6.附件六:施工现场环保措施详细要求:包括施工现场环境保护管理制度,废弃物处理措施,噪音、粉尘控制措施等。说明:本附件为施工现场环保管理的依据,应确保施工过程中环境保护的要求得到满足。7.附件七:合同争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、期限等。说明:本附件为合同争议解决的依据,应确保争议能够得到及时、公正的解决。8.附件八:第三方介入协议详细要求:包括第三方的职责、权利、责任限额、费用承担等。说明:本附件为第三方介入合同的依据,应确保第三方介入的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定的工期延误赔偿标准,分包方应支付违约金。示例:若合同约定工期为90天,分包方实际工期为120天,则应支付违约金。2.违约行为:分包方提供的材料或设备质量不合格。责任认定标准:根据合同约定的质量标准,分包方应负责更换或修复不合格的材料或设备,并承担相应的费用。示例:若合同约定钢材需达到国家标准,但分包方提供的钢材不符合标准,则分包方应更换或修复,并承担相关费用。3.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:根据合同约定的付款方式,总包方应支付逾期付款的违约金。示例:若合同约定每月支付工程进度款,但总包方逾期未支付,则应支付违约金。4.违约行为:第三方未按协议履行职责。责任认定标准:根据第三方介入协议,第三方应承担未履行职责的责任。示例:若第三方未按协议要求提供检测报告,则应承担违约责任。全文完。2024年铁架工程分包合同16本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程内容3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围3.3工程量清单4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期安排4.3进度调整5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款进度5.4付款条件6.材料供应与验收6.1材料供应责任6.2材料验收标准6.3材料验收程序7.质量要求与验收7.1质量标准7.2质量检验7.3质量验收7.4质量责任8.施工安全与环境保护8.1施工安全管理8.2环境保护措施8.3事故处理9.保险与赔偿9.1保险责任9.2赔偿责任9.3保险费用10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建筑有限公司乙方:铁架工程公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:021876543211.4合同双方注册地址甲方注册地址:上海市浦东新区路号乙方注册地址:上海市徐汇区路号2.工程概况2.1工程名称大厦铁架工程2.2工程地点上海市区路号2.3工程规模总建筑面积:10000平方米2.4工程类别钢结构工程2.5工程内容1.钢结构制作与安装2.钢筋焊接与绑扎3.钢筋混凝土结构施工4.钢结构防腐与防火处理3.合同标的及范围3.1合同标的本合同标的为大厦铁架工程的施工及验收。3.2合同范围1.钢结构制作与安装2.钢筋焊接与绑扎3.钢筋混凝土结构施工4.钢结构防腐与防火处理3.3工程量清单详见附件一:工程量清单4.工程进度与工期4.1工程进度计划1.钢结构制作与安装:预计60天完成2.钢筋焊接与绑扎:预计40天完成3.钢筋混凝土结构施工:预计50天完成4.钢结构防腐与防火处理:预计30天完成4.2工期安排1.钢结构制作与安装:第160天2.钢筋焊接与绑扎:第61100天3.钢筋混凝土结构施工:第101150天4.钢结构防腐与防火处理:第151180天5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。5.2支付方式1.预付款:合同签订后5个工作日内支付总价款的30%2.进度款:按照工程进度支付,每月支付总价款的20%3.验收款:工程验收合格后支付总价款的40%,剩余10%作为质保金,质保期一年5.3付款进度1.预付款:合同签订后5个工作日内支付2.进度款:每月5日前支付3.验收款:验收合格后10个工作日内支付6.材料供应与验收6.1材料供应责任1.甲方负责提供施工图纸及所需材料的技术要求2.乙方负责按照技术要求及甲方提供的图纸进行材料采购及供应6.2材料验收标准1.材料质量符合国家相关标准及规范2.材料规格、型号、数量符合合同要求6.3材料验收程序1.乙方在材料进场前通知甲方进行验收2.甲方在接到通知后3个工作日内进行验收3.验收合格后,材料方可投入使用8.施工安全与环境保护8.1施工安全管理1.乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定施工安全管理制度,确保施工安全。2.乙方应设立专门的安全管理机构,配备足够的安全管理人员,对施工现场进行日常安全检查。3.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。8.2环境保护措施1.乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取有效措施减少施工过程中的环境污染。2.乙方应合理使用水资源,采取措施防止水体污染。3.乙方应妥善处理施工垃圾,避免对周围环境造成污染。8.3事故处理1.任何安全事故发生后,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并立即报告甲方。2.乙方应配合甲方调查事故原因,并提出整改措施。3.事故责任由事故原因确定,按照国家有关法律法规处理。9.保险与赔偿9.1保险责任1.乙方应自行投保建筑工程一切险、意外伤害险等险种,并将保险单提交甲方备案。2.保险责任范围包括但不限于因施工原因造成的工程损失、人员伤亡等。9.2赔偿责任1.发生保险责任范围内的事故,乙方应按照保险合同约定进行赔偿。2.保险赔偿不足部分,乙方应承担相应的赔偿责任。9.3保险费用1.保险费用由乙方承担,甲方有权要求乙方提供保险单复印件。10.合同变更与解除10.1合同变更条件1.双方协商一致,对合同内容进行修改。2.因不可抗力导致合同无法履行,需变更合同内容。10.2合同解除条件1.双方协商一致解除合同。2.因一方违约,另一方有权解除合同。10.3合同变更与解除程序1.双方书面通知对方,提出合同变更或解除的要求。2.对方在收到通知后5个工作日内给予答复。11.违约责任11.1违约行为1.乙方未按合同约定完成工程。2.乙方未按合同约定支付工程款。3.甲方未按合同约定提供材料或图纸。11.2违约责任1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。2.违约方应继续履行合同义务,直至合同目的实现。11.3违约赔偿1.违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式1.双方协商解决。2.协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内提交争议解决请求。2.争议解决机构应在收到请求后60日内作出裁决。12.3争议解决机构1.本合同争议解决机构为仲裁委员会。13.合同生效与终止13.1合同生效条件1.双方签署合同。2.合同经甲方盖章后生效。13.2合同终止条件1.工程完成并经甲方验收合格。2.双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序1.双方书面通知对方合同终止。2.乙方完成工程清理工作,甲方支付剩余工程款。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构、仲裁机构等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,保障双方的合法权益。3.第三方介入的介入方式1.监理:第三方监理单位对工程施工过程进行全程监督,确保工程质量符合合同要求。2.检测:第三方检测机构对工程材料、设备、工程质量进行检测,确保符合国家相关标准。3.设计:第三方设计单位对工程进行设计,确保设计方案合理、可行。4.咨询:第三方咨询机构提供专业咨询服务,帮助解决施工过程中遇到的问题。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:2.第三方责任限额不得超过合同总价款的50%。5.甲乙双方责任划分5.1在第三方介入的情况下,甲乙双方责任划分如下:1.甲方责任:a.按时提供工程图纸、材料、设备等。b.配合第三方进行监理、检测等工作。c.对第三方工作提出合理要求和建议。2.乙方责任:a.按合同约定完成工程,确保工程质量。b.配合第三方进行监理、检测等工作。c.对第三方工作提出合理要求和建议。3.第三方责任:a.独立、客观、公正地履行监理、检测、设计、咨询等职责。b.对其工作结果承担责任。c.对其工作过程中产生的任何损失承担责任,但不超过约定的责任限额。6.第三方介入的具体条款6.1监理:1.甲方应在工程开工前与监理单位签订监理合同。2.监理单位应按照合同约定对工程施工过程进行全程监督。3.监理单位应定期向甲方提交监理报告。6.2检测:1.乙方应在工程开工前与检测机构签订检测合同。2.检测机构应按照合同约定对工程材料、设备、工程质量进行检测。3.检测机构应定期向乙方提交检测报告。6.3设计:1.甲方应在工程开工前与设计单位签订设计合同。2.设计单位应按照合同约定进行工程设计。3.设计单位应定期向甲方提交设计方案。6.4咨询:1.甲方或乙方在施工过程中需要咨询服务时,可聘请咨询机构。2.咨询机构应按照合同约定提供咨询服务。3.咨询机构应定期向甲方或乙方提交咨询报告。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更:1.双方协商一致,可对第三方介入的合同内容进行变更。2.变更内容应书面通知第三方。7.2第三方介入的解除:1.双方协商一致,可解除第三方介入的合同。2.解除合同后,第三方应按照合同约定办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列明所有施工项目的名称、规格、数量、单价和总价。单价应按照国家或行业相关标准执行。总价应与合同总价相符。2.附件二:施工图纸详细要求:包含工程平面图、立面图、剖面图等。图纸应清晰、完整,符合国家或行业相关标准。3.附件三:材料设备清单详细要求:列明所有施工所需的材料、设备的名称、规格、型号、数量和单价。单价应按照市场价或双方协商确定。4.附件四:施工进度计划详细要求:列明各个施工阶段的开始和结束时间。每个阶段应明确施工内容和预期成果。5.附件五:施工安全措施详细要求:列明施工现场的安全措施,包括人员安全、设备安全、环境安全等。应符合国家或行业相关安全标准。6.附件六:环境保护措施详细要求:列明施工现场的环境保护措施,包括废水、废气、噪音、固体废物等。应符合国家或行业相关环保标准。7.附件七:质量验收标准详细要求:列明各个施工项目的质量验收标准,包括材料、设备、工艺、施工质量等。应符合国家或行业相关质量标准。8.附件八:合同变更记录详细要求:记录合同履行过程中发生的变更事项,包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。1.2乙方未按合同约定的质量标准完成工程。1.3甲方未按合同约定支付工程款。1.4甲方未按合同约定提供材料或图纸。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每逾期一天,应支付合同总价款的1%作为违约金。2.2乙方未按合同约定的质量标准完成工程,甲方有权要求乙方返工或修复,直至符合质量标准,由此产生的费用由乙方承担。2.3甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款的利息,并按每日万分之五支付滞纳金。2.4甲方未按合同约定提供材料或图纸,每延误一天,应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。2.5第三方未按合同约定履行职责,应根据合同约定承担相应责任,如因第三方责任导致工程延误或质量问题,乙方有权向第三方追偿。3.示例说明:3.1示例一:乙方未按合同约定的时间完成工程,延误工期10天,应支付合同总价款的10%作为违约金。3.2示例二:乙方施工的某部分工程不符合质量标准,甲方要求乙方返工,乙方返工费用为合同总价款的5%,由乙方承担。全文完。2024年铁架工程分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程期限4.分包合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式及期限4.3付款条件5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制措施5.3进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量整改7.安全生产要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.人员管理8.1人员配置8.2人员培训8.3人员考核9.材料设备9.1材料设备供应9.2材料设备检验9.3材料设备保管10.交工验收10.1交工验收条件10.2交工验收程序10.3交工验收标准11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](2)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:[甲方联系人姓名](2)甲方联系电话:[甲方联系电话](3)乙方联系人:[乙方联系人姓名](4)乙方联系电话:[乙方联系电话]2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程具体地址]2.3工程规模:[工程总占地面积、建筑面积等]2.4工程类型:[工程类型,如住宅、商业、工业等]3.工程分包范围3.1分包工程内容:[详细列出分包工程的具体内容,如土建、安装、装饰等]3.2分包工程量:[具体列出分包工程量的详细数据]3.3分包工程期限:[分包工程开始和结束的日期]4.分包合同价款4.1合同价款总额:[合同总价款金额]4.2付款方式及期限:[付款的具体方式,如分期付款、按工程进度付款等,以及每期付款的具体时间]4.3付款条件:[付款的条件,如达到一定工程量、完成特定节点等]5.施工进度5.1施工计划:[详细列出施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间]5.2进度控制措施:[为保障工程进度采取的具体措施]5.3进度调整:[如需调整进度时的处理方式及审批流程]6.施工质量要求6.1质量标准:[参照国家相关质量标准,明确工程的质量要求]6.2质量检验:[施工过程中的质量检验方法、频率和责任]6.3质量整改:[发现质量问题后的整改措施及责任归属]7.安全生产要求7.1安全生产责任:[甲方、乙方各自的安全生产责任和义务]7.2安全生产措施:[为保障施工安全采取的具体措施,如安全培训、防护设施等]7.3事故处理:[发生安全事故后的处理流程和责任追究]8.人员管理8.1人员配置8.1.1乙方应按照合同要求,配备相应数量的施工人员、技术人员和现场管理人员。8.1.2乙方应保证施工人员具备相应的资格和技能,并提供相关资格证书的复印件。8.2人员培训8.2.1乙方应对施工人员进行安全生产、技术操作等方面的培训。8.2.2培训记录应妥善保存,并随时接受甲方检查。8.3人员考核8.3.1甲方对乙方人员进行定期考核,考核内容包括但不限于工作态度、技能水平等。8.3.2考核结果作为评价乙方人员表现和薪酬调整的依据。9.材料设备9.1材料设备供应9.1.1乙方负责按照合同约定提供所需材料设备。9.1.2乙方应确保材料设备的品质、规格符合合同要求。9.2材料设备检验9.2.1乙方应在材料设备进场前进行自检,并确保合格。9.2.2甲方有权对材料设备进行抽检,检验不合格的,乙方应立即进行更换或修复。9.3材料设备保管9.3.1乙方应妥善保管材料设备,防止损坏、丢失。9.3.2因保管不当造成损失的,乙方应承担相应责任。10.交工验收10.1交工验收条件10.1.1工程完成,符合合同约定的质量标准。10.1.2乙方提交完整的工程资料和验收申请。10.2交工验收程序10.2.1甲方收到乙方验收申请后,应在规定时间内组织验收。10.2.2验收过程中发现的问题,双方应协商解决。10.3交工验收标准10.3.1依据国家相关标准和合同约定进行验收。10.3.2验收合格后,甲方应在验收报告上签字确认。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程或质量不合格。11.1.2乙方未按时支付工程款。11.1.3甲方未按合同约定提供施工条件。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体计算方式按合同约定执行。11.3违约金计算11.3.1违约金的计算基数和比例按合同约定执行。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1如有仲裁条款,争议提交[仲裁机构名称]仲裁。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按所选争议解决方式的相关规定执行。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同符合法律、法规的规定。13.2合同终止条件13.2.1工程完成并验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3发生不可抗力事件。13.3合同解除13.3.1合同解除需书面通知对方,并说明理由。13.3.2合同解除后,双方应按照约定处理剩余事宜。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同签订地:[合同签订地点]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或授权参与合同履行的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理机构、检测机构、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据甲乙双方授权的范围和内容,独立、客观、公正地履行职责。15.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保其工作符合合同要求。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。15.3.3第三方有权根据合同约定提出意见和建议。15.4第三方义务15.4.1第三方应保守甲乙双方商业秘密。15.4.2第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系为委托代理关系。16.2甲乙双方应分别与第三方签订委托代理协议,明确各自的权利义务。16.3第三方不得将委托事项转委托给其他第三方。17.第三方责任限额17.1第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的责任。17.2第三方责任限额根据第三方资质、业务范围和合同约定确定。17.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在委托代理协议中约定。18.第三方介入的额外条款18.1.1明确第三方介入的具体事项和职责。18.1.2约定第三方介入的时间和费用。18.1.3约定第三方介入过程中甲乙双方的权利义务。18.2第三方介

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论