2024年给水排水工程分包协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年给水排水工程分包协议范本版本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的工程量与工程质量2.分包人的义务与责任2.1分包人应遵守的法律法规2.2分包人应具备的资质与技术条件2.3分包人的施工组织与管理2.4分包人的材料与设备要求2.5分包人的质量保证与安全防护3.发包人的权利与义务3.1发包人的责任与提供的条件3.2发包人的监督与检查3.3发包人的协调与支持3.4发包人的付款与结算4.合同价格与支付4.1合同价格的确定与调整4.2支付方式与支付时间4.3价款结算的程序与要求5.工程变更与索赔5.1工程变更的条件与程序5.2索赔的条件与程序5.3索赔的处理与赔偿6.违约责任与争议解决6.1违约责任的具体规定6.2争议解决的途径与方法7.合同的解除与终止7.1合同解除的条件与程序7.2合同终止的条件与程序8.保密条款8.1保密信息的范围与内容8.2保密信息的保护措施与期限9.合同的转让与分包9.1合同转让的条件与程序9.2分包的条件与程序10.合同的生效、修改与解除10.1合同的生效条件与时间10.2合同的修改条件与程序10.3合同的解除条件与程序11.一般规定11.1语言文字11.2法律法规11.3合同的补充与附件12.合同争议的解决12.1争议解决的途径12.2争议解决的地点与法院13.其他条款13.1保险条款13.2环境保护条款13.3知识产权保护条款14.合同的签署与备案14.1合同签署的时间与地点14.2合同备案的程序与时间第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包工程包括给水排水工程的设计、施工、设备供应、调试和验收等全部工作。分包人应按照合同约定的技术要求和质量标准完成分包工程的全部内容。1.2分包工程的地点与工期分包工程位于____（工程地点），合同约定的工期为____年__月__日至____年__月__日。分包人应按照工程进度计划和合同约定的时间完成分包工程。1.3分包工程的工程量与工程质量分包工程的工程量及工程质量标准应按照合同约定的技术要求和质量标准执行。分包人应保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计文件和合同约定的要求。第二条：分包人的义务与责任2.1分包人应遵守的法律法规分包人应遵守中华人民共和国的相关法律法规，包括但不限于《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等。2.2分包人应具备的资质与技术条件分包人应具备相应的资质，包括但不限于建筑工程施工总承包资质、专业承包资质等。分包人应具备完成分包工程所需的技术条件，包括但不限于技术管理人员、技术人员、施工人员、施工设备等。2.3分包人的施工组织与管理分包人应按照合同约定的工程进度计划和质量要求，制定施工组织设计，并进行施工。分包人应确保施工过程中的安全生产，采取有效措施防止事故的发生。2.4分包人的材料与设备要求分包人应按照合同约定的材料和设备要求，采购、运输、保管和使用材料和设备。分包人应保证材料和设备的质量，确保分包工程的质量和安全。2.5分包人的质量保证与安全防护分包人应按照合同约定的质量标准和安全生产要求，保证分包工程的质量。分包人应建立健全质量保证体系和安全防护制度，对分包工程进行质量检查和安全防护。第三条：发包人的权利与义务3.1发包人的责任与提供的条件发包人应按照合同约定的时间和要求，向分包人提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等相关资料。发包人应确保提供的资料的准确性和完整性。3.2发包人的监督与检查发包人应按照合同约定的时间节点，对分包工程的进度、质量、安全等情况进行监督和检查。发包人发现分包人不符合合同约定的要求时，有权要求分包人立即整改。3.3发包人的协调与支持发包人应负责协调分包工程与其它工程的关系，确保分包工程的顺利进行。发包人应提供必要的行政支持和服务，为分包人完成分包工程提供便利。3.4发包人的付款与结算发包人应按照合同约定的付款方式和时间，向分包人支付分包工程的价款。发包人应按照合同约定的结算方式和时间，对分包人的工程量进行计量和结算。第四条：合同价格与支付4.1合同价格的确定与调整合同价格根据分包工程的工程量、工程质量和施工周期等因素，按照合同约定的计价方式确定。合同价格如需调整，应由双方协商确定。4.2支付方式与支付时间合同价款的支付方式为____（支付方式，如银行转账、现金等），支付时间为分包人完成合同约定的工程量后，经发包人验收合格后____个工作日内。4.3价款结算的程序与要求价款结算应按照合同约定的工程量计量、质量验收和价款支付程序进行。发包人应在验收合格后____个工作日内，向分包人支付合同价款的____%。第五条：工程变更与索赔5.1工程变更的条件与程序工程变更的条件包括但不限于设计变更、工程量增减、施工周期调整等。工程变更的程序为：分包人向发包人提出变更申请，经发包人审批同意后，双方签订变更协议。5.2索赔的条件与程序索赔的条件包括但不限于发包人原因导致工程延期、工程质量问题、安全事故等。索赔的程序为：分包人向发包人提出索赔申请，经发包人审批同意后，双方协商赔偿事项。5.3索赔的处理与赔偿索赔的处理包括但不限于赔偿金额的计算、赔偿时间的确定等。赔偿金额的计算按照合同约定的赔偿标准和计算方法进行。第六条：违约责任第八条：保密条款8.1保密信息的范围与内容保密信息包括合同双方在合同执行过程中产生的技术秘密、商业秘密、合同文件、电子邮件、通信内容等。8.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息采取适当的保护措施，未经对方同意不得向第三方泄露。保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第九条：合同的转让与分包9.1合同转让的条件与程序合同不得转让给第三方，除非经双方协商一致。转让合同应遵守相关法律法规，并办理必要的转让手续。9.2分包的条件与程序分包必须经过发包人同意，分包的工程范围、质量标准、进度要求等应符合合同约定。分包合同由分包人与第三方签订，并承担相应的责任。第十条：合同的生效、修改与解除10.1合同的生效条件与时间合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的生效条件还包括双方履行了合同约定的义务和条件。10.2合同的修改条件与程序合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议经双方签字或盖章后生效。10.3合同的解除条件与程序合同解除的条件包括但不限于双方协商一致、合同履行完毕、一方违约等。合同解除应遵循相关法律法规，并办理必要的解除手续。第十一条：一般规定11.1语言文字合同的语言文字为中文。合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。11.2法律法规双方应遵守中华人民共和国的相关法律法规，包括但不限于《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等。11.3合同的补充与附件合同的补充和附件是合同不可分割的部分，具有同等法律效力。补充和附件的内容不得与合同相抵触。第十二条：合同争议的解决12.1争议解决的途径合同争议的解决途径包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。双方应通过友好协商解决争议。12.2争议解决的地点与法院争议解决的地点为合同签订地。双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，或提交合同签订地人民法院诉讼。第十三条：其他条款13.1保险条款分包人应按照合同约定的范围和标准，为施工人员、材料和设备等购买相应的保险。13.2环境保护条款分包人应遵守环境保护法律法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染。13.3知识产权保护条款分包人应尊重发包人的知识产权，不得侵犯发包人的专利、商标、著作权等权利。第十四条：合同的签署与备案14.1合同签署的时间与地点合同签署时间为____年__月__日，地点为____（地点）。14.2合同备案的程序与时间合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案至相关部门。备案时间为签署后____个工作日内。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：给水排水工程分包协议技术要求详细列出分包工程的施工图纸、设计文件、技术规范、质量标准等相关技术要求。附件二：分包工程施工组织设计详细描述分包工程的施工组织结构、施工计划、施工工艺、安全措施等。附件三：分保工程材料和设备清单列出分包工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。附件四：分包工程进度计划详细列出分包工程的施工进度计划，包括各个阶段的开始时间、结束时间、工程量等。附件五：分包工程质量保证措施详细描述分包人应采取的质量保证措施，包括质量检查、质量控制、质量验收等。附件六：分包工程安全防护措施详细描述分包人应采取的安全防护措施，包括施工现场安全管理、安全事故处理等。附件七：合同价款计算明细详细列出合同价款的计算依据、计算方法、价款支付时间等。附件八：工程变更申请单用于分包人向发包人提出工程变更的申请。附件九：索赔申请单用于分包人向发包人提出索赔的申请，包括索赔的原因、索赔的金额等。附件十：保密协议详细描述双方在合同执行过程中应遵守的保密义务和保密措施。附件十一：合同转让和分包申请表用于分包人向发包人提出合同转让或分包的申请。附件十二：合同修改协议用于双方对合同进行修改时签订的协议。附件十三：合同解除协议用于双方对合同进行解除时签订的协议。附件十四：保险单据用于分包人向发包人提供购买的保险单据，证明保险已经购买。附件十五：环境保护措施证明用于分包人向发包人提供环境保护措施的证明，证明分包人已经采取相应的环保措施。附件十六：知识产权保护承诺书用于分包人向发包人承诺尊重发包人的知识产权，不会侵犯发包人的专利、商标、著作权等权利。说明二：违约行为及责任认定：1.分包人未能按照合同约定的时间、质量完成分包工程。2.分包人未能按照合同约定的技术要求、质量标准进行施工。3.分包人未能按照合同约定的时间节点完成工程量的计量。4.分包人未能按照合同约定的保密义务和保密措施保护发包人的保密信息。5.分包人未能按照合同约定的条件和技术要求采购、运输、保管和使用材料和设备。6.分包人未能按照合同约定的质量保证措施保证分包工程的质量。7.分包人未能按照合同约定的安全防护措施进行施工，发生安全事故。8.分包人未经过发包人同意进行合同转让或分包。9.分包人未经过发包人同意修改合同。10.分包人未经过发包人同意解除合同。违约责任认定标准：1.分包人未能按照合同约定的时间、质量完成分包工程的，应按照合同约定的违约金计算方式向发包人支付违约金。2.分包人未能按照合同约定的技术要求、质量标准进行施工的，发包人有权要求分包人立即整改，并按照合同约定的方式计算违约金。3.分包人未能按照合同约定的时间节点完成工程量的计量的，应按照合同约定的违约金计算方式向发包人支付违约金。4.分包人未能按照合同约定的保密义务和保密措施保护发包人的保密信息的，应按照合同约定的违约金计算方式向发包人支付违约金，并承担相应的法律责任。5.分包人未能按照合同约定