二零二五年度全民健身工程工期延期补充协议书3篇_第1页
二零二五年度全民健身工程工期延期补充协议书3篇_第2页
二零二五年度全民健身工程工期延期补充协议书3篇_第3页
二零二五年度全民健身工程工期延期补充协议书3篇_第4页
二零二五年度全民健身工程工期延期补充协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度全民健身工程工期延期补充协议书本合同目录一览1.协议签订依据及背景1.1协议依据的法律、法规1.2协议签订的背景信息2.工期延期原因2.1延期原因的具体描述2.2影响工期延期的外部因素3.延期工期计算方法3.1延期工期的起始时间3.2延期工期的结束时间3.3延期工期总天数4.工期延期后的工程进度安排4.1各阶段工程进度目标4.2关键节点时间安排5.工程延期期间的费用调整5.1工程延期期间的费用计算方法5.2费用调整的具体数额5.3费用支付方式及时间6.工程延期期间的质量保证6.1质量保证措施6.2质量检验及验收标准7.工程延期期间的安全管理7.1安全管理责任划分7.2安全生产措施及应急预案8.协议双方的权利与义务8.1发包方的权利与义务8.2承包方的权利与义务9.协议的生效、变更和解除9.1协议生效条件9.2协议变更程序9.3协议解除条件及程序10.争议解决方式10.1争议解决原则10.2争议解决途径11.违约责任11.1违约情形及认定11.2违约责任承担方式12.不可抗力及风险承担12.1不可抗力事件的范围12.2不可抗力事件的处理原则13.协议的附件及补充13.1协议附件内容13.2协议补充条款14.其他约定事项14.1协议解释权归属14.2协议签订及生效日期第一部分:合同如下:1.协议签订依据及背景1.1协议依据的法律、法规1.2协议签订的背景信息2.工期延期原因2.1延期原因的具体描述2.2影响工期延期的外部因素3.延期工期计算方法3.1延期工期的起始时间:自原合同约定工期开始之日算起。3.2延期工期的结束时间:根据实际情况调整,最终以双方协商一致的时间为准。3.3延期工期总天数:根据实际情况计算,具体天数如下:第一阶段:天第二阶段:天第三阶段:天总延期天数:天4.工期延期后的工程进度安排4.1各阶段工程进度目标第一阶段:完成%第二阶段:完成%第三阶段:完成%4.2关键节点时间安排第一阶段关键节点:年月日第二阶段关键节点:年月日第三阶段关键节点:年月日5.工程延期期间的费用调整5.1工程延期期间的费用计算方法根据实际工程量及市场价格,按日计算。5.2费用调整的具体数额每日费用调整金额:元/天。5.3费用支付方式及时间费用支付方式:按月支付。费用支付时间:每月日支付上个月产生的费用。6.工程延期期间的质量保证6.1质量保证措施严格按照国家及行业标准进行施工。定期进行质量检查,确保工程质量。6.2质量检验及验收标准质量检验:由双方共同指定的第三方机构进行。验收标准:符合国家及行业标准。7.工程延期期间的安全管理7.1安全管理责任划分发包方负责整个工程的安全管理工作。承包方负责本工程施工过程中的安全管理。7.2安全生产措施及应急预案严格执行安全生产规章制度。制定并实施安全生产应急预案。8.协议双方的权利与义务8.1发包方的权利与义务8.1.1发包方有权要求承包方按照约定的工期和质量标准完成工程。8.1.2发包方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。8.1.3发包方应按照协议约定支付工程款及延期费用。8.1.4发包方应提供必要的施工条件及协调工作。8.2承包方的权利与义务8.2.1承包方有权要求发包方按照约定提供施工所需材料和设备。8.2.2承包方应按照约定的工期和质量标准完成工程。8.2.3承包方应确保施工过程中的安全,并采取必要的安全措施。8.2.4承包方有权要求发包方按照约定支付工程款及延期费用。9.协议的生效、变更和解除9.1协议生效条件9.1.1双方签字盖章。9.1.2协议内容符合法律法规。9.2协议变更程序9.2.1双方协商一致。9.2.2以书面形式签订变更协议。9.3协议解除条件及程序9.3.1发生不可抗力事件。9.3.2双方协商一致。9.3.3以书面形式通知对方。10.争议解决方式10.1争议解决原则10.1.1坚持公平、公正、公开的原则。10.1.2遵循法律法规的规定。10.2争议解决途径10.2.1协商解决。10.2.2仲裁。10.2.3诉讼。11.违约责任11.1违约情形及认定11.1.1承包方未按约定工期完成工程。11.1.2承包方工程质量不符合约定标准。11.2违约责任承担方式11.2.1承诺违约金的支付。11.2.2恢复原状或赔偿损失。12.不可抗力及风险承担12.1不可抗力事件的范围12.1.1自然灾害。12.1.2社会事件。12.2不可抗力事件的处理原则12.2.1减少损失。12.2.2协商解决。13.协议的附件及补充13.1协议附件内容13.1.1施工图纸。13.1.2工程量清单。13.1.3其他相关文件。13.2协议补充条款13.2.1双方协商一致的其他条款。14.其他约定事项14.1协议解释权归属14.1.1协议的解释权归签订协议的双方共同所有。14.2协议签订及生效日期14.2.1协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义1.1.1第三方是指在协议双方之外,为协议的履行提供专业服务、技术支持或协助的其他个人或机构。1.2第三方介入的范围a)工程监理公司或项目管理公司;b)设计单位或设计咨询公司;c)质量检测机构;d)法律顾问或争议解决机构;e)其他为协议履行提供必要服务的第三方。2.第三方介入的同意与选择2.1发包方与承包方同意第三方介入2.1.1双方同意,在必要时可邀请第三方介入协议的履行。2.2第三方的选择a)第三方的专业能力和资质;b)第三方的信誉和过往业绩;c)第三方的服务费用及支付方式。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应根据其服务内容,对协议的履行承担相应的责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求发包方和承包方提供必要的信息和条件,以便其履行职责。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与发包方的关系4.1.1第三方与发包方之间的关系是服务合同关系,第三方应向发包方提供服务。4.2第三方与承包方的关系4.2.1第三方与承包方之间的关系是监督和协助关系,第三方应监督承包方的施工质量和进度。4.3第三方与双方的划分4.3.1第三方不参与协议双方的内部协商,其职责仅限于履行其专业服务。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质和风险进行评估。5.2责任限额的确定5.2.1第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在服务协议中加以确认。6.第三方介入的程序6.1第三方介入的申请6.1.1发包方或承包方认为需要第三方介入时,应向对方提出申请。6.2第三方介入的审批6.2.1双方应在接到申请后,在合理的时间内对第三方介入的申请进行审批。6.3第三方介入的实施6.3.1第三方介入后,应根据协议和第三方服务协议的规定,开始履行其职责。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件7.1.1协议履行完毕。7.1.2第三方职责履行完毕。7.1.3双方协商一致。7.2第三方介入的终止程序7.2.1第三方介入终止前,应向双方提交终止报告。7.2.2双方应在接到终止报告后,在合理的时间内确认终止。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入费用的承担8.1.1第三方介入的费用由发包方和承包方根据协议约定和实际情况共同承担。8.2费用支付方式8.2.1第三方介入的费用应按合同约定的时间和方式支付。9.第三方介入的争议解决9.1争议解决原则9.1.1坚持公平、公正、公开的原则。9.2争议解决途径9.2.1协商解决。9.2.2仲裁。9.2.3诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:1.1图纸应按照国家及行业标准绘制。1.2图纸应包含工程的所有细节,包括结构、设备、材料等。1.3图纸应由具备相应资质的设计单位出具。2.工程量清单详细要求和说明:2.1清单应详细列出工程的所有项目,包括工程量、单价和总价。2.2清单应由具备相应资质的造价咨询机构编制。2.3清单应与施工图纸相一致。3.工程进度计划详细要求和说明:3.1进度计划应包括工程的各个阶段,以及每个阶段的开始和结束时间。3.2进度计划应由承包方编制,并经发包方批准。3.3进度计划应定期更新,以反映工程的实际进度。4.质量检验报告详细要求和说明:4.1报告应由具备相应资质的质量检测机构出具。4.2报告应包含质量检验的结果,包括合格和不合格的项目。4.3报告应定期提交,以反映工程的质量状况。5.安全生产记录详细要求和说明:5.1记录应详细记录施工现场的安全生产情况,包括事故、隐患等。5.2记录应由承包方负责填写,并定期提交给发包方。5.3记录应作为安全生产的依据。6.付款凭证详细要求和说明:6.1凭证应包括付款的金额、时间、原因等信息。6.2凭证应由发包方或承包方出具,并加盖公章。6.3凭证应作为付款的依据。7.争议解决文件详细要求和说明:7.1文件应包括争议的描述、解决方案、双方签字等信息。7.2文件应由争议双方共同签署。7.3文件应作为解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方未按约定工期完成工程。1.2承包方工程质量不符合约定标准。1.3发包方未按约定支付工程款。1.4第三方未按约定提供服务。1.5双方未按约定履行其他义务。2.责任认定标准2.1承包方未按约定工期完成工程的,应支付违约金。2.2承包方工程质量不符合约定标准的,应返工或修复,并承担由此产生的费用。2.3发包方未按约定支付工程款的,应支付违约金。2.4第三方未按约定提供服务的,应承担相应的违约责任。2.5双方未按约定履行其他义务的,应根据具体情况进行处理。3.违约责任示例3.1承包方未按约定工期完成工程,延误工期10天,应支付违约金元/天。3.2承包方施工过程中发现质量问题,经检测不合格,应返工并承担返工费用元。3.3发包方未按约定支付工程款,导致承包方停工,应支付违约金元/天。全文完。二零二四年度全民健身工程工期延期补充协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方地址1.4协议双方联系方式2.延期原因及理由2.1延期原因2.2延期理由3.延期期限3.1延期起始时间3.2延期终止时间3.3延期期限计算方式4.延期后的工期安排4.1工期调整4.2工期节点调整4.3工期调整后的验收标准5.延期期间的费用及支付5.1工期延期期间费用计算方式5.2工期延期期间费用支付方式5.3工期延期期间费用支付时间6.工期延期后的工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度跟踪6.3工程进度调整7.工期延期后的质量控制7.1质量控制标准7.2质量检查及验收7.3质量问题处理8.工期延期后的安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.协议双方的权利与义务9.1协议双方权利9.2协议双方义务10.协议解除及终止10.1协议解除条件10.2协议终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.协议生效及修改12.1协议生效时间12.2协议修改程序13.其他约定事项13.1其他约定事项内容13.2其他约定事项执行14.协议附件14.1附件一:工程延期原因及理由说明14.2附件二:工期调整计划14.3附件三:费用支付计划14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1甲方:全民健身工程管理有限公司1.1.2乙方:建筑安装工程有限公司1.2协议双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3协议双方地址1.3.1甲方地址:省市区路号1.3.2乙方地址:省市区路号1.4协议双方联系方式1.4.1甲方联系人:1.4.2乙方联系人:赵六1.4.3联系电话:138xxxx56781.4.5传真号码:02756782.延期原因及理由2.1延期原因2.1.1由于近期连续降雨,施工现场出现严重积水,导致施工进度受阻。2.2延期理由2.2.1针对降雨导致的施工问题,乙方已采取有效措施,包括调整施工计划、加大人力物力投入等,但仍无法按原定工期完成施工。3.延期期限3.1延期起始时间3.1.1延期起始时间为2024年5月10日。3.2延期终止时间3.2.1延期终止时间为2024年8月10日。3.3延期期限计算方式3.3.1延期期限为3个月,自2024年5月10日起至2024年8月10日止。4.延期后的工期安排4.1工期调整4.1.1乙方根据实际情况,对原工期计划进行调整,确保在延期期限内完成施工任务。4.2工期节点调整4.2.1调整后的工期节点如下:2024年5月20日:完成主体结构施工。2024年6月20日:完成屋面、墙面及地面施工。2024年7月20日:完成室内外装修及设备安装。2024年8月10日:完成工程竣工验收。4.3工期调整后的验收标准4.3.1工期调整后的工程验收标准按照原合同约定执行。5.延期期间的费用及支付5.1工期延期期间费用计算方式5.1.1工期延期期间,乙方的人工、材料、机械等费用按原合同约定计算。5.2工期延期期间费用支付方式5.2.1乙方每月向甲方提交延期期间的费用清单,甲方在收到清单后7个工作日内支付相应费用。5.3工期延期期间费用支付时间5.3.1费用支付时间为每月5日。6.延期后的工程进度6.1工程进度计划6.1.1乙方应根据调整后的工期节点,制定详细的工程进度计划,并及时向甲方汇报。6.2工程进度跟踪6.2.1甲方应定期对工程进度进行跟踪,确保乙方按照调整后的工期节点完成施工任务。6.3工程进度调整6.3.1如遇特殊情况,导致工程进度无法按计划完成,乙方应及时通知甲方,并协商调整工期节点。7.工期延期后的质量控制7.1质量控制标准7.1.1工期延期后的工程质量控制标准按照原合同约定执行。7.2质量检查及验收7.2.1乙方应按照调整后的工期节点,进行工程质量的检查和验收。7.3质量问题处理7.3.1如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,确保工程质量符合要求。8.工期延期后的安全生产8.1安全生产责任8.1.1乙方在工期延期期间,应继续履行安全生产责任,确保施工安全。8.1.2甲方应协助乙方做好安全生产管理工作。8.2安全生产措施8.2.1乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准。8.2.2乙方应定期进行安全生产检查,及时消除安全隐患。8.2.3乙方应加强施工现场的消防安全管理,确保消防设施完好。8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时,乙方应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大。8.3.2乙方应在事故发生后24小时内向甲方和相关部门报告事故情况。9.协议双方的权利与义务9.1协议双方权利9.1.1甲方有权要求乙方按照调整后的工期节点完成施工任务。9.1.2甲方有权对乙方在工期延期期间的费用支出进行监督。9.1.3甲方有权要求乙方对工程进度和质量进行汇报。9.2协议双方义务9.2.1乙方应按照协议约定,在延期期限内完成施工任务。9.2.2乙方应确保工程质量和安全生产。9.2.3乙方应按时提交工程进度和质量报告。10.协议解除及终止10.1协议解除条件10.1.1如乙方在延期期限内施工任务,甲方有权解除本协议。10.1.2如发生不可抗力因素,导致工程无法继续施工,双方可协商解除本协议。10.2协议终止条件10.2.1工程按期完成并验收合格,本协议终止。10.2.2双方协商一致,决定终止本协议。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。12.协议生效及修改12.1协议生效时间12.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2协议修改程序12.2.1本协议的修改需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.其他约定事项13.1其他约定事项内容13.1.1本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。13.1.2本协议附件与本协议具有同等法律效力。13.2其他约定事项执行13.2.1双方应严格按照本协议及附件的约定执行。14.协议附件14.1附件一:工程延期原因及理由说明14.2附件二:工期调整计划14.3附件三:费用支付计划14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、法律顾问等,其参与目的旨在协助协议双方履行合同义务,确保工程质量、安全、进度及费用控制。2.第三方介入原因2.1第三方介入原因包括但不限于:2.1.1协议双方在合同履行过程中,需要专业意见或技术支持。2.1.2双方协商一致,认为有必要引入第三方进行监督或协助。2.1.3法律法规或合同约定需要第三方介入。3.第三方责权利3.1第三方责任:3.1.1第三方应按照协议约定,公正、公平、独立地履行职责。3.1.2第三方对提供的服务质量、准确性、及时性负责。3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。3.2第三方权利:3.2.1第三方有权要求协议双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权对协议双方的履约情况进行监督和评估。3.2.3第三方有权在履行职责过程中,提出合理化建议。3.3第三方义务:3.3.1第三方应保守协议双方商业秘密和技术秘密。3.3.2第三方应按时提交工作报告和评估结果。3.3.3第三方应配合协议双方解决合同履行过程中出现的问题。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:4.1.1第三方应向甲方提供工作成果和意见,甲方应予以采纳。4.1.2甲方有权对第三方的工作成果进行审核和确认。4.2第三方与乙方的关系:4.2.1第三方应监督乙方履行合同义务,乙方应积极配合。4.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件和便利。4.3第三方与协议双方的关系:4.3.1第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。4.3.2协议双方应共同确保第三方的工作顺利进行。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成协议双方损失的,其责任限额如下:5.1.1第三方对甲方造成的损失,责任限额为人民币万元。5.1.2第三方对乙方造成的损失,责任限额为人民币万元。5.2超过责任限额的部分,由协议双方根据实际情况另行协商解决。6.第三方介入程序6.1协议双方协商一致,确定第三方介入的事项和范围。6.2协议双方与第三方签订委托协议,明确双方的权利和义务。6.3第三方在协议双方授权范围内,独立开展相关工作。7.第三方介入费用7.1第三方介入费用由协议双方根据实际情况协商确定。7.2第三方介入费用应在委托协议中明确约定支付方式及时间。8.第三方介入期限8.1第三方介入期限根据协议双方协商确定,并在委托协议中明确。8.2第三方介入期限届满,如协议双方无异议,可协商续签委托协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因及理由说明详细要求:乙方应详细说明工程延期的具体原因,包括但不限于天气、材料供应、设计变更等,并提供相关证明材料。附件说明:本附件为乙方申请工期延期的依据,需在协议签订后10个工作日内提交。2.附件二:工期调整计划详细要求:乙方应根据实际情况,制定详细的工期调整计划,包括各阶段工作内容、时间节点、质量标准等。附件说明:本附件为调整后的施工进度安排,需在协议签订后15个工作日内提交。3.附件三:费用支付计划详细要求:乙方应制定详细的费用支付计划,包括延期期间的费用计算方式、支付时间、支付方式等。附件说明:本附件为延期期间的费用支付安排,需在协议签订后20个工作日内提交。4.附件四:其他相关文件详细要求:包括但不限于工程图纸、施工方案、安全措施、质量保证措施等。附件说明:本附件为工程实施过程中的必要文件,需在协议签订后30个工作日内提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按调整后的工期节点完成施工任务。乙方未按约定支付费用。乙方未按约定提供工程进度和质量报告。乙方未按约定履行安全生产责任。2.责任认定标准:乙方未按调整后的工期节点完成施工任务的,每延误一天,乙方应向甲方支付违约金人民币元。乙方未按约定支付费用的,每逾期支付一天,乙方应向甲方支付滞纳金人民币元。乙方未按约定提供工程进度和质量报告的,甲方有权要求乙方在3个工作日内补交,逾期未补交的,乙方应向甲方支付违约金人民币元。乙方未按约定履行安全生产责任的,如发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方在延期期限内完成施工任务,但工程质量不符合约定标准,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方在延期期限内完成施工任务,但未按约定支付费用,甲方有权要求乙方在3个工作日内支付,逾期未支付的,乙方应向甲方支付滞纳金人民币元。全文完。二零二四年度全民健身工程工期延期补充协议书2本合同目录一览1.协议书签订背景及目的1.1项目简介1.2延期原因概述2.延期范围及内容2.1工程延期范围2.2延期工程内容3.延期期限及计算方法3.1延期期限3.2延期期限计算依据4.延期后的工程进度安排4.1工程进度调整4.2关键节点时间表5.延期期间的工程管理5.1施工单位责任5.2监理单位职责5.3设计单位配合6.工程延期期间的费用处理6.1工程延期费用计算6.2费用支付方式6.3费用调整机制7.风险责任分担7.1施工单位风险责任7.2监理单位风险责任7.3其他相关方风险责任8.争议解决机制8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.协议书的生效、变更和终止9.1协议书的生效条件9.2协议书的变更程序9.3协议书的终止条件10.其他相关条款10.1保密条款10.2通知和送达10.3适用法律和管辖11.协议书的附件11.1延期工程清单11.2相关文件及证明材料12.协议书的签署12.1签署主体12.2签署日期12.3签署地点13.协议书的份数及保管13.1协议书份数13.2协议书保管责任14.协议书的解释和补充14.1解释权14.2补充条款第一部分:合同如下:1.协议书签订背景及目的1.1项目简介1.1.1项目名称:二零二四年度全民健身工程1.1.2项目地点:[具体地点]1.1.3项目规模:[具体规模]1.2延期原因概述1.2.1天气因素:[具体天气情况]1.2.2材料供应问题:[具体材料供应情况]1.2.3设计变更:[具体设计变更内容]2.延期范围及内容2.1工程延期范围2.1.1主要建筑部分:[具体建筑名称及范围]2.1.2公共设施部分:[具体设施名称及范围]2.2延期工程内容2.2.1建筑主体结构:[具体工程内容]2.2.2水电安装工程:[具体工程内容]2.2.3绿化景观工程:[具体工程内容]3.延期期限及计算方法3.1延期期限3.1.1总延期期限:[具体延期天数]3.1.2分阶段延期期限:[具体阶段及延期天数]3.2延期期限计算方法3.2.1延期期限计算基准:[具体基准日期]3.2.2延期期限计算公式:[具体计算公式]4.延期后的工程进度安排4.1工程进度调整4.1.1调整后的总进度计划:[具体进度计划]4.1.2关键节点时间表:[具体时间表]4.2关键节点时间表4.2.1关键节点名称:[具体节点名称]4.2.2预计完成时间:[具体完成时间]5.延期期间的工程管理5.1施工单位责任5.1.1保证工程质量和安全:[具体责任内容]5.1.2提高施工效率:[具体责任内容]5.2监理单位职责5.2.1监督施工进度:[具体职责内容]5.2.2确保工程质量:[具体职责内容]5.3设计单位配合5.3.1及时提供设计变更:[具体配合内容]5.3.2解决施工过程中遇到的技术问题:[具体配合内容]6.工程延期期间的费用处理6.1工程延期费用计算6.1.1延期费用构成:[具体费用构成]6.1.2延期费用计算依据:[具体计算依据]6.2费用支付方式6.2.1费用支付比例:[具体支付比例]6.2.2费用支付时间:[具体支付时间]6.3费用调整机制6.3.1调整条件:[具体调整条件]6.3.2调整程序:[具体调整程序]7.风险责任分担7.1施工单位风险责任7.1.1因施工单位原因导致的工程延期:[具体责任内容]7.1.2因施工单位原因导致的工程损失:[具体责任内容]7.2监理单位风险责任7.2.1因监理单位原因导致的工程延期:[具体责任内容]7.2.2因监理单位原因导致的工程损失:[具体责任内容]7.3其他相关方风险责任7.3.1因设计变更导致的工程延期:[具体责任内容]7.3.2因材料供应问题导致的工程延期:[具体责任内容]8.争议解决机制8.1争议解决方式8.1.1争议解决途径:[具体途径]8.1.2首选争议解决方式:[具体方式]8.2争议解决程序8.2.1提交争议的期限:[具体期限]8.2.2争议解决流程:[具体流程]8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点:[具体地点]8.3.2适用法律:[具体法律]9.协议书的生效、变更和终止9.1协议书的生效条件9.1.1双方签署:[具体签署要求]9.1.2相关文件齐全:[具体文件要求]9.2协议书的变更程序9.2.1变更申请:[具体申请要求]9.2.2变更审批:[具体审批程序]9.3协议书的终止条件9.3.1工程完工:[具体完工条件]9.3.2双方协商一致:[具体协商条件]10.其他相关条款10.1保密条款10.1.1保密内容:[具体保密内容]10.1.2保密期限:[具体保密期限]10.2通知和送达10.2.1通知方式:[具体通知方式]10.2.2送达地址:[具体送达地址]10.3适用法律和管辖10.3.1适用法律:[具体适用法律]10.3.2管辖法院:[具体管辖法院]11.协议书的附件11.1延期工程清单11.1.1工程名称:[具体工程名称]11.1.2延期天数:[具体延期天数]11.2相关文件及证明材料11.2.1设计变更通知:[具体文件名称]11.2.2材料供应证明:[具体证明材料]12.协议书的签署12.1签署主体12.1.1施工单位代表:[具体姓名及职务]12.1.2监理单位代表:[具体姓名及职务]12.1.3设计单位代表:[具体姓名及职务]12.1.4业主单位代表:[具体姓名及职务]12.2签署日期12.2.1签署日期:[具体日期]12.3签署地点12.3.1签署地点:[具体地点]13.协议书的份数及保管13.1协议书份数13.1.1正本份数:[具体份数]13.1.2副本份数:[具体份数]13.2协议书保管责任13.2.1保管单位:[具体单位]13.2.2保管方式:[具体方式]14.协议书的解释和补充14.1解释权14.1.1解释依据:[具体依据]14.1.2解释主体:[具体主体]14.2补充条款14.2.1补充条款提出:[具体提出要求]14.2.2补充条款审批:[具体审批程序]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或法律规定,为特定目的介入合同关系,对合同履行产生影响的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同主体甲乙双方及其直接关联方。15.2第三方介入范围15.2.1评估与咨询:第三方提供项目评估、技术咨询等服务。15.2.2监理与审计:第三方担任监理或审计角色,确保合同履行符合相关标准和要求。15.2.3材料供应与设备租赁:第三方提供材料、设备等,参与项目实施。15.2.4专业分包与劳务派遣:第三方承担部分专业分包或劳务派遣工作。16.第三方介入的程序16.1第三方介入申请16.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性。16.1.2甲乙双方共同提出第三方介入申请,并明确第三方职责。16.2第三方选择16.2.1甲乙双方共同选择具备相应资质和能力的第三方。16.2.2第三方应提供相关资质证明和业绩材料。16.3第三方合同签订16.3.1甲乙双方与第三方签订第三方合同,明确双方权利义务。16.3.2第三方合同应包含本合同的相关条款。17.第三方的责任限额17.1责任限额确定17.1.1根据第三方合同约定,确定第三方责任限额。17.1.2责任限额应考虑项目规模、风险程度等因素。17.2责任限额履行17.2.1第三方在责任限额内承担相应责任。17.2.2超出责任限额的部分,由甲乙双方按合同约定分担。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方18.1.1第三方应服从甲方管理,遵守甲方相关规定。18.1.2第三方应按照甲方要求提供相关服务。18.1.3第三方对甲方负责,接受甲方监督。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应服从乙方管理,遵守乙方相关规定。18.2.2第三方应按照乙方要求提供相关服务。18.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论