2024年玻璃幕墙门窗安装合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年玻璃幕墙门窗安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义第二条合同范围与工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2交付条件4.3延期交付第五条质量标准与保修5.1质量标准5.2质量控制5.3保修期限第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2环境保护要求第七条违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式第十一条其他条款11.1不可抗力11.2合同的份数与保管第十二条合同附件12.1附件清单第十三条双方签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章第十四条合同日期14.1签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义（1）玻璃幕墙：指由玻璃幕墙面板、框架、连接件等组成的，以玻璃为主要装饰材料和围护结构的墙体。（2）门窗：指包括门、窗在内的各类室内外金属门窗及其配件。第二条合同范围与工程量2.1工程范围本合同包括但不限于玻璃幕墙门窗的设计、制造、运输、安装、调试、验收等全部工作。2.2工程量清单详见附件一：工程量清单。2.3工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价款发生变化的，双方应友好协商，签订书面变更协议。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币元整（大写：人民币元整），详见附件二：合同价格明细表。3.2支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）验收合格后一次性支付。3.3支付时间表详见附件三：支付时间表。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程的安装工作，具体进度计划详见附件四：工程进度计划。4.2交付条件本工程安装调试完毕，经甲方验收合格，并支付乙方合同价款后，视为交付完成。4.3延期交付如乙方因自身原因导致工程延期交付的，应按照逾期交付部分工程价款的1%向甲方支付违约金。第五条质量标准与保修5.1质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准的要求，详见附件五：质量标准。5.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系，确保工程质量满足合同约定。5.3保修期限本工程的保修期限为竣工验收合格之日起两年。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施乙方应按照国家和行业有关安全生产的规定，制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。6.2环境保护要求乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。第七条违约责任与争议解决7.1违约责任（1）乙方如未按合同约定完成工程，应按照逾期交付部分工程价款的1%向甲方支付违约金。（2）甲方如未按约定时间支付合同价款，应按照逾期支付部分价款的1%向乙方支付违约金。7.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。8.3合同终止（1）合同履行完毕，双方签订书面终止协议，合同即告终止。（2）如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。第九条保密条款9.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限乙方的保密期限为合同终止之日起三年。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。11.2合同的份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条合同附件12.1附件清单附件一：工程量清单附件二：合同价格明细表附件三：支付时间表附件四：工程进度计划附件五：质量标准第十三条双方签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章第十四条合同日期14.1签署日期第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、施工单位、材料供应商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其在合同中的职责，并对因其原因造成的工程质量、安全等问题承担相应责任。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择16.2第三方协调乙方应负责与第三方的沟通协调工作，确保工程顺利进行。如因第三方原因导致工程进度延误、质量问题等，乙方应承担相应责任。16.3第三方支付如第三方参与工程所需的费用由甲方承担，乙方应在合同价款中予以单独列明，并按照甲方要求进行支付。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲方根据本合同约定，对第三方承担的最高赔偿责任限额。17.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、工程风险等因素进行评估确定，并在合同中予以明确。17.3第三方责任限额的调整如第三方在合同履行过程中出现重大违约行为，甲方有权根据实际情况调整第三方责任限额。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方为合同关系，第三方应向甲方履行合同约定的义务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方为协作关系，乙方应协助甲方对第三方进行管理和监督。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约如第三方发生违约行为，甲方有权要求第三方承担违约责任。19.2乙方责任乙方应协助甲方追究第三方的违约责任，如乙方未能履行协助义务，甲方有权要求乙方承担相应责任。第二十条第三方保险20.1第三方保险要求第三方应根据工程风险，购买必要的保险，并保证保险有效期内覆盖工程全部风险。20.2第三方保险的提供第三方应在合同约定的时间内，向甲方提供保险单据，以证明保险的有效性。第二十一条第三方退出21.1第三方退出的条件如第三方发生严重违约行为，甲方有权终止第三方合同，并要求其退出工程。21.2第三方退出的程序第三方退出工程时，应按照合同约定办理相关手续，并承担因其退出导致的损失。第二十二条第三方与工程验收22.1第三方参与验收第三方应按照合同约定，参与工程的验收工作。22.2第三方验收责任第三方应对其参与验收的工程部分承担质量责任。第二十三条第三方与合同解除23.1第三方原因导致合同解除如第三方严重违约导致合同解除的，甲方有权要求第三方承担违约责任。23.2合同解除后的第三方责任合同解除后，第三方仍应承担因其违约行为导致的损失赔偿责任。第二十四条第三方与保密条款24.1第三方保密义务第三方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。24.2第三方保密期限第三方的保密期限为合同终止之日起三年。第二十五条第三方与争议解决25.1第三方争议解决双方在履行合同过程中发生的与第三方的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十六条附则本修正条款与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本修正条款为准。本修正条款未涉及的部分，仍按照原合同执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出玻璃幕墙门窗安装工程的各项工程量，包括材料种类、数量、规格等。附件二：合同价格明细表详细列出合同总价款以及各项费用的明细，包括工程款、材料费、人工费等。附件三：支付时间表明确支付时间节点、支付金额以及支付条件。附件四：工程进度计划详细列出工程各阶段的时间节点、工程内容以及完成标准。附件五：质量标准列出玻璃幕墙门窗安装工程的质量标准，包括材料标准、施工工艺标准等。附件六：安全防护措施方案详细列出施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、材料安全、现场管理等。附件七：环境保护措施方案明确施工过程中的环境保护措施，包括废弃物处理、噪音控制等。附件八：设计文件提供玻璃幕墙门窗安装工程的设计图纸、技术说明等设计文件。附件九：施工图纸提供玻璃幕墙门窗安装工程的施工图纸，包括构造详图、安装图等。附件十：材料合格证提供工程所需材料的合格证明文件，包括材料检测报告、厂家资质等。附件十一：施工单位资质证明提供施工单位的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。附件十二：监理单位资质证明提供监理单位的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。附件十三：验收标准及程序详细列出工程验收的标准、程序以及验收机构。附件十四：保险单据提供第三方保险单据，证明保险的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方使用不符合合同约定的材料。4.乙方未按合同约定的施工工艺进行施工。5.乙方未按约定时间提交相关文件、资料。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款的，应按照逾期支付部分价款的1%向乙方支付违约金。2.乙方未按约定时间完成工程的，应按照逾期交付部分工程价款的1%向甲方支付违约金。3.乙方使用不符合合同约定的材料的，甲方有权要求乙方更换材料，并承担因此产生的费用。4.乙方未按合同约定的施工工艺进行施工的，甲方有权要求乙方按正确工艺重新施工，并承担因此产生的费用。5.乙方未按约定时间提交相关文件、资料的，甲方有权要求乙方及时提交，并承担因此产生的费用。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按照逾期交付部分工程价款的1%向乙方支付违约金。例如，如果乙方延期交付100平方米的玻璃幕墙门窗，甲方有权要求乙方支付1万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.玻璃幕墙：指由玻璃幕墙面板、框架、连接件等组成的，以玻璃为主要装饰材料和围护结构的墙体。2.门窗：指包括门、窗在内的各类室内外金属门窗及其配件。3.第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、施工单位、材料供应商等。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。5.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限，一般为竣工验收合格之日起两年。6.不可抗力：指不能预见、