2024年高层建筑幕墙设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年高层建筑幕墙设计与施工合同本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2合同文件1.3术语定义2.设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围2.3设计施工一体化范围3.合同价格3.1价格构成3.2价格调整3.3支付方式4.设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延长期限的条件与流程5.质量标准与要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量保证措施6.技术与材料要求6.1技术规范6.2材料要求6.3技术创新与变更7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理8.合同的履行与监督8.1合同履行主体8.2合同履行过程监督8.3违约责任9.变更与解除合同9.1变更条件9.2解除合同的条件9.3变更与解除合同的程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁程序10.3法院诉讼11.合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包管理13.3分包责任14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数与保管第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1合同各方1.1.1本合同甲方为高层建筑幕墙设计与施工项目的委托方，具有合法的合同主体资格。1.1.2本合同乙方为高层建筑幕墙设计与施工项目的承接方，具有合法的合同主体资格及相关的设计与施工资质。1.1.3本合同丙方为监理方，负责对合同执行过程进行监督管理，确保合同的顺利进行。1.2合同文件1.2.1本合同文件包括合同协议书、设计施工方案、技术规范书、报价单、合同履行过程中形成的其他文件等。1.2.2合同文件的解释顺序为：合同协议书、设计施工方案、技术规范书、报价单、其他文件。1.3术语定义1.3.1幕墙：指建筑物外墙采用玻璃、金属板等材料制成的围护结构。1.3.2设计施工一体化：指设计与施工在合同执行过程中相互融合，共同推进项目进展。1.3.3不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.设计与施工范围2.1设计范围2.1.1乙方负责根据甲方提供的项目需求，进行高层建筑幕墙的整体设计，包括方案设计、施工图设计、施工组织设计等。2.1.2乙方应根据项目特点和需求，提供合理、经济、安全、美观的设计方案。2.2施工范围2.2.1乙方负责按照设计方案进行高层建筑幕墙的施工，包括材料采购、施工安装、调试检验等。2.2.2乙方应按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务。2.3设计施工一体化范围2.3.1乙方负责将设计与施工有机结合，实现设计与施工的协同推进，提高项目执行效率。2.3.2乙方应在设计阶段充分考虑施工的可行性，确保设计方案的顺利实施。3.合同价格3.1价格构成3.1.1本合同价格包括设计费、施工费、材料费、监理费等。3.1.2设计费根据项目规模、难度和乙方资质等级确定。3.1.3施工费根据设计方案、工程量清单和市场行情确定。3.1.4材料费根据设计方案所选材料品牌、规格和市场行情确定。3.1.5监理费根据合同金额和监理工作内容确定。3.2价格调整3.2.1合同执行过程中，如遇不可抗力、政策调整等因素导致合同价格变动，双方可协商调整合同价格。3.2.2价格调整应遵循公平、合理的原则，双方协商确定。3.3支付方式3.3.1甲方根据乙方进度完成情况，按照合同约定的比例支付设计费、施工费、材料费等。3.3.2支付方式可采用银行转账、支票等方式进行。3.3.3乙方开具合法的发票，甲方按照约定时间支付。4.设计与施工期限4.1设计期限4.1.1乙方应在合同约定的时间内完成设计任务，并向甲方提交设计成果。4.1.2设计期限自合同签订之日起计算，具体按合同约定的时间节点执行。4.2施工期限4.2.1乙方应在合同约定的时间内完成施工任务。4.2.2施工期限自设计成果验收合格之日起计算，具体按合同约定的时间节点执行。4.3延长期限的条件与流程4.3.1如因乙方原因导致设计施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3.2如因不可抗力、政策调整等原因导致设计施工进度延误，双方可协商延长合同期限。4.3.3延长期限的条件与流程，双方应协商确定，并在合同中予以明确。5.质量标准与要求5.1设计质量标准5.1.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方需求进行设计，确保设计方案的合理性、经济性、安全性。5.1.2设计成果应满足功能需求、审美要求、施工可行性等。5.2施工质量标准5.2.1乙方应按照设计方案、技术规范进行施工，确保施工质量。8.合同的履行与监督8.1合同履行主体8.1.1甲方应按照合同约定，及时提供设计施工所需的相关资料、场地、设备等。8.1.2乙方应按照合同约定，及时完成设计、采购、施工等任务，并保证质量。8.2合同履行过程监督8.2.1丙方应按照合同约定，对乙方的设计施工过程进行监督管理，确保合同的顺利进行。8.2.2丙方应定期对设计施工进度、质量、安全等方面进行审查，并提出整改意见。8.3违约责任8.3.1任何一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。8.3.2违约责任的具体赔偿方式，双方应协商确定，并在合同中予以明确。9.变更与解除合同9.1变更条件9.1.1合同执行过程中，如因甲方需求变更、政策调整等原因，需对合同内容进行变更，双方可协商一致进行变更。9.1.2变更内容应书面确认，并作为合同附件。9.2解除合同的条件9.2.1合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.2.2解除合同的条件、程序及赔偿方式，双方应协商确定，并在合同中予以明确。9.3变更与解除合同的程序9.3.1变更与解除合同，应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。9.3.2变更与解除合同的协议，经双方签字盖章后生效。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁程序10.2.1如双方约定仲裁解决争议，应共同选定仲裁委员会。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3法院诉讼10.3.1如双方未约定仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3.2诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规定，履行相关法律程序。11.合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.1.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕，双方验收合格，合同即终止。11.2.2合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，并将相关资料、设备等交还甲方。11.3合同失效条件11.3.1如合同依法被撤销，或双方协商一致解除合同，合同即失效。11.3.2合同失效后，双方不再享有合同权利，承担合同义务。12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密内容的具体范围，双方应协商确定，并在合同中予以明确。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或失效之日起五年。12.2.2双方在保密期限内，未经允许不得向第三方泄露保密内容。12.3泄密责任12.3.1如一方违反保密约定，泄露对方保密内容，应承担相应的违约责任。12.3.2泄密责任的具体赔偿方式，双方应协商确定，并在合同中予以明确。13.合同的转让与分包13.1合同转让13.1.1任何一方未经对方同意，不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.1.2合同转让应签订书面协议，并提交给对方审查确认。13.2分包管理13.2.1乙方不得将合同范围内的主体工程分包给第三方。13.2.2第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入的概念与责任14.1第三方介入的概念14.1.1第三方：指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，在合同执行过程中可能涉及的协助方、监督方、咨询方等。14.1.2第三方介入的范围：包括但不限于监理方、咨询方、材料供应商、施工分包商等。14.2第三方责任与权利14.2.1第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其在合同中的义务，确保合同的顺利进行。14.2.2第三方权利：第三方有权根据合同约定，获得相应的合同价款、赔偿或其他权益。14.3第三方与其他各方的关系14.3.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。14.3.2第三方与乙方：第三方应与乙方协作，共同推进合同的履行，但不得影响乙方的独立地位。14.3.3第三方与丙方：第三方应接受丙方的监督，确保合同的顺利进行。15.第三方介入的额外条款15.1第三方选择：甲方乙方可根据合同需要，选择合适的第三方介入，并明确第三方的职责与权利。15.2第三方资格：第三方应具备相应的资质、经验和技术能力，以确保合同的顺利履行。15.3第三方介入的程序：第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于合同签订、职责划分、工作交接等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定：甲方乙方可根据合同金额、风险程度等因素，商定第三方的责任限额。16.2第三方责任限额的调整：如合同执行过程中，发生不可抗力等特殊情况，甲方乙方可协商调整第三方责任限额。16.3第三方责任限额的履行：第三方在合同约定范围内承担责任，超出责任限额的部分由甲方乙方承担。17.第三方介入的变更与解除17.1第三方变更：如因甲方乙方需求变更，导致第三方职责发生变更，双方应协商一致，并书面确认。17.2第三方解除：如因不可抗力等原因，导致第三方无法履行合同义务，双方应协商解除合同，并书面确认。18.第三方介入的违约处理18.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方乙方可按照合同约定及相关法律法规，追究第三方的违约责任。18.2第三方违约的处理程序：甲方乙方可与第三方协商解决，如协商不成，可依法采取相应的措施。19.第三方介入的保密义务19.1第三方保密义务：第三方应对其在合同执行过程中获悉的甲方乙方的商业秘密、技术秘密等予以保密。19.2第三方保密期限：第三方保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起五年。20.第三方介入的转让与分包20.1第三方转让：第三方不得将其在合同中的权利义务全部或部分转让给第三方。20.2第三方分包：第三方不得将合同范围内的主体工程分包给第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书附件说明：合同协议书是双方签订的正式文件，明确了双方的权利义务和合同履行期限等内容。2.附件二：设计施工方案附件说明：设计施工方案包括幕墙设计图纸、施工组织设计、施工进度计划等，是乙方进行施工的依据。3.附件三：技术规范书附件说明：技术规范书明确了幕墙的设计、施工、材料等的技术要求，确保合同质量。4.附件四：报价单附件说明：报价单详细列出了设计施工费用，包括设计费、施工费、材料费等。5.附件五：设计成果验收合格证书附件说明：设计成果验收合格证书是甲方对乙方设计成果验收合格的证明文件。6.附件六：施工进度报告附件说明：施工进度报告是乙方定期向甲方提交的，反映施工进展情况的重要文件。7.附件七：质量检测报告附件说明：质量检测报告是第三方检测机构对幕墙质量检测的结果，确保施工质量符合标准。8.附件八：安全文明施工证书附件说明：安全文明施工证书是政府部门对乙方施工现场安全文明施工的认可证书。9.附件九：变更协议附件说明：变更协议是在合同执行过程中，双方就合同内容变更达成的书面协议。10.附件十：解除合同协议附件说明：解除合同协议是在合同执行过程中，双方就解除合同达成的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约违约行为：未按约定时间提供设计施工所需资料、场地、设备等。责任认定：甲方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约违约行为：未按约定时间完成设计、采购、施工等任务。责任认定：乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约违约行为：第三方未按约定时间履行其在合同中的义务。责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方乙方可因此造成的损失。示例说明：若甲方未按约定时间提供设计所需资料，导致乙方无法按时完成设计任务，甲方应承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.高层建筑：指建筑物高度超过24米的建筑。2.幕墙：指建筑物外墙采用玻璃、金属板等