住宅小区配电房施工协议

住宅小区配电房施工协议合同编号：__________鉴于甲方是住宅小区的开发商，负责小区的建设工作，其中包括配电房的施工；乙方是具有资质的电力施工企业，愿意承担住宅小区配电房的施工任务；双方为了保证施工的顺利进行，保证施工质量，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本协议。第一条工程概况1.1工程名称：住宅小区配电房施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于配电房的设计、施工、设备安装、调试、验收等。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订本协议之日起计算。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1乙方应按照电力行业标准和设计要求进行施工，保证施工质量。3.2乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，不得擅自修改设计。3.3乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。第四条材料供应4.1乙方应按照甲方提供的材料清单，向甲方采购施工所需材料。4.2甲方应按照约定时间提供乙方所需的材料，如因甲方原因导致材料供应不及时，甲方应承担相应的违约责任。第五条工程款支付5.1本工程的工程款支付分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）第二次支付：工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）第三次支付：工程验收合格后，支付合同总价的40%。5.2乙方应按照约定的时间和比例向甲方提交工程进度报告和工程款支付申请。5.3甲方应按照约定时间和比例向乙方支付工程款。第六条验收和保修6.1本工程验收分为初步验收和最终验收。6.2初步验收在施工完成后进行，由甲方、乙方和监理共同参加，验收合格后进入最终验收阶段。6.3最终验收在工程完工后____个月内进行，由甲方、乙方和监理共同参加，验收合格后甲方支付剩余工程款。6.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至验收合格。6.5工程验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和范围承担保修责任。第七条违约责任7.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.材料清单3.工程进度报告4.工程款支付申请5.验收记录6.保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款，认定为违约。3.乙方未按照设计要求或施工规范进行施工，认定为违约。4.乙方擅自修改设计，认定为违约。5.乙方未采取必要的安全防护措施，导致安全事故发生，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指住宅小区的开发商，负责小区的建设工作。2.乙方：指具有资质的电力施工企业，承担住宅小区配电房的施工任务。3.施工期限：指本工程的施工期限，自双方签订本协议之日起计算。4.违约金：指一方违约时，向另一方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按照约定时间支付工程款时，向乙方支付的逾期付款的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保施工进度。2.材料供应不及时：乙方应提前与甲方沟通，确保材料供应的及时性。3.验收不合格：乙方应按照甲方的要求整改，直至验收合格。4.工程款支付不及时：甲方应按照约定时间向乙方支付工程款，避免逾期付款。5.安全事故发生：乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。五、所有应用场景：1.住宅小区配电房施工。2.电