版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版高层建筑外架搭设施工分包合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订目的1.3合同生效时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程概况描述3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工要求4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2施工进度安排4.3进度调整及延误处理5.施工组织与管理5.1施工组织架构5.2管理制度5.3质量安全管理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备验收7.施工质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量事故处理8.施工安全保证8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3事故处理与报告9.造价与支付9.1造价构成9.2造价调整9.3付款方式与时间10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任免除13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件14.合同附件及补充条款14.1合同附件14.2补充条款第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称:[分包单位名称]1.2分包单位法定代表人:[法定代表人姓名]1.3分包单位注册地址:[注册地址]1.4总承包单位名称:[总承包单位名称]1.5总承包单位法定代表人:[法定代表人姓名]1.6总承包单位注册地址:[注册地址]第二条合同签订目的2.1分包单位按照总承包单位的要求,对高层建筑外架搭设进行施工。2.2本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,确保施工顺利进行。第三条工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模描述]3.4工程概况描述:[工程概况详细描述,包括建筑结构、高度、外架搭设要求等]第四条施工范围与内容4.1施工范围:[具体施工范围描述,如楼层、面积、施工部位等]4.2施工内容:[具体施工内容描述,如模板工程、脚手架工程、外墙施工等]4.3施工要求:[具体施工要求,如施工质量标准、安全文明施工要求等]第五条施工进度计划5.1施工阶段划分:[施工阶段划分,如基础施工、主体施工、装饰装修等]5.2施工进度安排:[具体施工进度安排,包括各阶段的开始和结束时间]5.3进度调整及延误处理:[进度调整程序、延误原因及处理方式]第六条施工组织与管理6.1施工组织架构:[施工组织架构图及各岗位职责描述]6.2管理制度:[施工管理制度,包括质量、安全、进度等方面的管理规定]6.3质量安全管理:[具体质量安全管理措施,如质量检验制度、安全防护措施等]第七条材料与设备7.1材料供应:[材料供应方式、材料清单及规格要求]7.2设备租赁:[设备租赁方式、设备清单及性能要求]7.3材料与设备验收:[材料与设备验收标准、验收程序及不合格处理措施]第八条施工质量保证8.1质量标准:[按照国家标准、行业标准、地方标准及工程合同要求,详细列出质量标准]8.2质量检验:[质量检验流程,包括检验项目、检验方法、检验频率等]8.3质量事故处理:[质量事故报告、调查、处理及责任追究程序]第九条施工安全保证9.1安全生产责任:[明确各方的安全生产责任,包括分包单位、总承包单位等]9.2安全防护措施:[详细列出安全防护措施,如高处作业、用电安全、消防等]9.3事故处理与报告:[安全事故报告、调查、处理及责任追究程序]第十条造价与支付10.1造价构成:[详细列出造价构成要素,如人工费、材料费、机械费、管理费等]10.2造价调整:[造价调整条件、调整方法及调整周期]10.3付款方式与时间:[付款方式(如进度款、竣工结算款等)及具体付款时间安排]第十一项争议解决11.1争议解决方式:[争议解决方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决程序:[争议解决的具体程序,包括申请、受理、审理、裁决等]11.3争议解决费用:[争议解决过程中产生的费用承担及分摊方式]第十二项合同解除与终止12.1合同解除条件:[合同解除的具体条件,如违约、不可抗力等]12.2合同终止条件:[合同终止的具体条件,如工程完成、合同双方协商一致等]12.3合同解除与终止的程序:[合同解除与终止的具体程序,包括通知、确认、结算等]第十三项违约责任13.1违约情形:[列举可能发生的违约情形,如逾期完成工程、质量不符合要求等]13.2违约责任承担:[违约责任的具体承担方式,如赔偿损失、支付违约金等]13.3违约责任免除:[因不可抗力等特殊原因导致违约的责任免除条件]第十四项合同附件及补充条款14.1合同附件:[列出合同附件清单,如施工图纸、技术规范、设备清单等]14.2补充条款:[合同双方协商一致的其他补充条款,如保密协议、知识产权归属等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,在合同执行过程中提供专业服务、技术支持或其他协助的独立实体,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同执行的效率和质量,确保工程顺利进行。16.第三方介入程序16.1第三方选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相关合作协议。16.2第三方职责:第三方应根据合作协议履行相应职责,并接受甲乙双方的监督。17.第三方责任限额17.1责任范围:第三方在其职责范围内提供的服务或协助,对其产生的后果承担相应责任。17.2责任限额:第三方责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度及合作协议约定确定,并在合作协议中明确。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1甲乙双方与第三方的责任划分:18.1.1甲乙双方应各自履行合同约定的义务,第三方不参与甲乙双方的合同关系。18.1.2第三方对甲乙双方提供的服务或协助,不影响甲乙双方的合同责任。18.2第三方与施工方的责任划分:18.2.1第三方对施工方提供的服务或协助,不改变施工方的合同责任。18.2.2施工方应按照合同要求,对第三方提供的服务或协助进行配合。18.3第三方与监理方的责任划分:18.3.1监理方负责监督施工过程,第三方提供的服务或协助应接受监理方的监督。18.3.2第三方对监理方提供的服务或协助,不改变监理方的监督责任。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入费用:第三方介入产生的费用,由甲乙双方按照合作协议约定承担。19.2第三方介入时间:第三方介入的时间应与工程进度相协调,确保工程顺利进行。19.3第三方介入变更:如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.第三方责任承担20.1第三方在合同执行过程中,因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失,应承担相应责任。20.2第三方责任承担方式:第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止协议等。20.3第三方责任追究程序:甲乙双方可向第三方提出索赔,第三方应在收到索赔通知后一定期限内予以答复。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件:如合同提前终止、第三方不再具备介入资格等情况,第三方介入终止。21.2第三方介入终止程序:第三方介入终止时,甲乙双方应协商一致,并签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本:包含合同、附件、补充条款及所有修改记录。2.施工图纸:包括建筑设计图、结构设计图、设备安装图等。3.技术规范:国家及行业相关技术规范、标准、规程。4.材料清单:详细列出所需材料名称、规格、型号、数量及产地。5.设备清单:详细列出所需设备名称、型号、数量、技术参数等。6.施工组织设计:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。7.质量检验报告:包括原材料、半成品、成品的质量检验报告。8.安全生产记录:包括安全培训、安全检查、安全事故记录等。9.付款凭证:包括工程进度款、材料款、设备款等付款凭证。10.争议解决文件:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。11.其他相关文件:如合作协议、委托书、授权书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1逾期完成工程:未按照合同约定的时间完成工程。1.2质量不符合要求:工程或材料质量不符合国家标准、行业标准或合同约定。1.3安全生产事故:在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。1.4违反合同约定:违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:2.1逾期完成工程:按合同约定的违约金比例支付违约金,如逾期超过一定期限,可解除合同。2.2质量不符合要求:由责任方承担修复、返工或更换等费用,并支付违约金。2.3安全生产事故:根据事故原因、损失程度及责任划分,由责任方承担相应责任。2.4违反合同约定:根据违约行为对合同目的的影响程度,由责任方承担相应责任。示例说明:1.违约行为:分包单位未按合同约定时间完成工程。责任认定:分包单位按合同约定的违约金比例支付违约金,如逾期超过一个月,可解除合同。2.违约行为:施工过程中发生安全事故,造成1人死亡。责任认定:根据事故原因、损失程度及责任划分,由分包单位承担主要责任,支付相应赔偿金。全文完。2024版高层建筑外架搭设施工分包合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2主合同方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别第三条施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工期限第四条施工质量要求4.1施工质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序第五条施工安全要求5.1施工安全标准5.2安全保证措施5.3安全事故处理第六条施工进度计划6.1施工进度安排6.2进度控制措施6.3进度调整程序第七条施工图纸及技术资料7.1施工图纸要求7.2技术资料提供7.3图纸及技术资料的修改第八条材料供应及管理8.1材料供应要求8.2材料验收及管理8.3材料损耗及赔偿第九条施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场秩序9.3施工现场环境9.4施工现场安全第十条施工协调与沟通10.1工作协调10.2沟通方式10.3争议解决第十一条付款方式及进度11.1付款方式11.2付款进度11.3付款条件11.4逾期付款责任第十二条税费及保险12.1税费承担12.2保险种类12.3保险责任12.4保险费用第十三条违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担13.3违约金计算13.4违约争议解决第十四条合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止程序14.4合同解除及终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系电话1.1.5分包方开户银行及账号1.2主合同方基本信息1.2.1主合同方名称1.2.2主合同方法定代表人1.2.3主合同方注册地址1.2.4主合同方联系电话1.2.5主合同方开户银行及账号第二条工程概况2.1工程名称:高层建筑外架搭设工程2.2工程地点:市区街道号2.3工程规模:地上层,地下层2.4工程类别:住宅及商业综合体第三条施工范围及内容3.1施工范围:包括但不限于高层建筑外架搭设、拆除、维护及保养等3.2施工内容:3.2.1外架搭设:按照设计图纸要求,完成高层建筑外架的搭建工作3.2.2外架拆除:在工程完成后,按照规定程序拆除外架3.2.3外架维护:对外架进行定期检查、维修和保养,确保其安全可靠3.3施工期限:自合同签订之日起个月内完成第四条施工质量要求4.1施工质量标准:严格按照国家相关标准、规范执行,确保工程质量达到优良等级4.2质量保证措施:4.2.1建立健全质量管理体系,明确质量责任4.2.2加强施工过程中的质量控制,严格执行检验、试验制度4.2.3对关键工序和隐蔽工程进行重点监控,确保施工质量4.3质量验收程序:4.3.1施工单位自检4.3.2监理单位复检4.3.3主合同方验收第五条施工安全要求5.1施工安全标准:遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全5.2安全保证措施:5.2.1建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任5.2.2加强施工过程中的安全教育培训,提高施工人员的安全意识5.2.3严格执行安全操作规程,确保施工安全5.3安全事故处理:发生安全事故时,及时上报,按照国家相关法律法规进行处理第六条施工进度计划6.1施工进度安排:详见附件一《施工进度计划表》6.2进度控制措施:6.2.1定期召开进度协调会,确保施工进度按计划进行6.2.2加强施工过程中的进度监控,及时调整施工计划6.2.3对延误的工程进度进行原因分析,采取措施加快进度6.3进度调整程序:6.3.1施工单位提出进度调整申请6.3.2监理单位审核并提出意见6.3.3主合同方批准第七条施工图纸及技术资料7.1施工图纸要求:施工单位必须按照设计单位提供的施工图纸进行施工7.2技术资料提供:施工单位需提供施工过程中所需的技术资料,包括但不限于施工方案、施工组织设计、施工日志、检验报告等7.3图纸及技术资料的修改:图纸及技术资料的修改需经过设计单位、监理单位及主合同方同意第八条材料供应及管理8.1材料供应要求8.1.1主合同方负责提供施工所需的材料、设备、构配件等,并确保其质量符合国家相关标准。8.1.2材料供应计划应提前X天提交给分包方,并按照计划进行供应。8.1.3分包方有权对供应的材料进行检查,如发现质量问题,应及时通知主合同方进行更换。8.2材料验收及管理8.2.1分包方应按照主合同方提供的材料清单和质量标准进行验收。8.2.2验收合格的材料应及时入库,并进行标识和记录。8.2.3分包方应妥善保管材料,防止损坏、丢失或浪费。8.3材料损耗及赔偿8.3.1正常施工损耗按照国家相关标准执行。8.3.2非正常损耗或人为损坏,分包方应承担相应的赔偿责任。第九条施工现场管理9.1施工现场布置9.1.1施工现场布置应合理,确保施工安全和通行便利。9.1.2施工现场应设置明显的警示标志和安全防护设施。9.2施工现场秩序9.2.1施工现场应保持整洁,垃圾及时清理。9.2.2施工人员应遵守施工现场的规章制度。9.3施工现场环境9.3.1施工现场应采取措施,减少对周边环境的影响。9.3.2施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等应进行处理,符合环保要求。9.4施工现场安全9.4.1施工现场应定期进行安全检查,发现问题及时整改。9.4.2施工人员应佩戴安全防护用品,遵守安全操作规程。第十条施工协调与沟通10.1工作协调10.1.1分包方应主动与主合同方、监理单位进行沟通协调。10.1.2定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题。10.2沟通方式10.2.1通过电话、邮件、现场会议等方式进行沟通。10.2.2沟通记录应完整,并及时归档。10.3争议解决10.3.1双方应友好协商解决施工过程中出现的争议。10.3.2协商不成,可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条付款方式及进度11.1付款方式11.1.1采取按月进度付款方式。11.1.2每月进度款为上月已完成工程量的X%。11.2付款进度11.2.1每月25日支付上月进度款。11.2.2每月进度款支付前,分包方需提交相关工程量证明材料。11.3付款条件11.3.1工程量准确无误。11.3.2质量符合合同要求。11.3.3施工进度符合合同规定。11.4逾期付款责任11.4.1主合同方逾期付款,应按每日X%支付违约金。11.4.2分包方逾期收款,不承担违约责任。第十二条税费及保险12.1税费承担12.1.1施工过程中产生的税费,由分包方承担。12.2保险种类12.2.1分包方应购买建筑工程一切险、意外伤害险等。12.3保险责任12.3.1保险责任范围按照保险合同约定执行。12.4保险费用12.4.1保险费用由分包方承担,并在合同签订后X天内支付。第十三条违约责任13.1违约行为13.1.1分包方未按合同约定完成工程。13.1.2主合同方未按合同约定付款。13.1.3双方未按合同约定履行其他义务。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。13.3违约金计算13.3.1违约金按照合同约定比例计算。13.4违约争议解决13.4.1双方协商解决。13.4.2协商不成,提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第十四条合同解除及终止14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致。14.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程完成。14.2.2双方协商一致终止合同。14.3合同解除及终止程序14.3.1双方书面通知对方合同解除或终止。14.3.2解除或终止合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。14.4合同解除及终止后的处理14.4.1双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。14.4.2分包方应将施工现场清理干净。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等目的而介入合同关系的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。第二条第三方介入范围2.1.1工程咨询与设计2.1.2工程监理与质量检测2.1.3工程造价与审计2.1.4工程安全与环保评估2.1.5工程进度与合同管理第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应依据其提供的专业服务内容、行业规范及合同约定确定。3.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在第三方服务协议中再次确认。3.3.1第三方服务性质及重要性3.3.2第三方专业能力及经验3.3.3第三方服务费用第四条第三方责权利4.1第三方权利:4.1.1按照合同约定,独立开展专业服务。4.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和数据。4.1.3在服务过程中,对甲乙双方提出合理化建议。4.2第三方责任:4.2.1按照合同约定,保证服务质量。4.2.2对因自身原因造成的损失承担相应责任。4.2.3对因不可抗力造成的损失,按合同约定分担。4.3第三方义务:4.3.1遵守国家相关法律法规和行业标准。4.3.2对甲乙双方提供的信息和数据保密。4.3.3按时提交服务报告和成果。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系:5.1.1第三方与甲乙双方是合同关系,独立于合同双方。5.1.2第三方对甲乙双方负责,但不对第三方提供的服务质量承担责任。5.2第三方与监理单位的关系:5.2.1第三方如涉及监理服务,应与监理单位进行沟通协调。5.2.2第三方应服从监理单位的监督管理。5.3第三方与施工单位的关系:5.3.1第三方应与施工单位保持良好沟通,确保施工顺利进行。5.3.2第三方对施工单位提出的要求,应经甲乙双方同意。第六条第三方介入流程6.1甲乙双方协商确定第三方介入事宜,并签订服务协议。6.2第三方根据服务协议开展专业服务。6.3第三方定期向甲乙双方报告服务进展情况。6.4服务完成后,第三方提交服务报告和成果。第七条第三方介入费用7.1第三方介入费用由甲乙双方按合同约定分摊。7.2第三方介入费用应在合同中明确,并在服务协议中再次确认。第八条第三方介入争议解决8.1第三方介入过程中发生争议,由甲乙双方协商解决。8.2协商不成,提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入合同变更9.1第三方介入合同如需变更,应经甲乙双方同意,并重新签订服务协议。第十条第三方介入合同终止10.1第三方介入合同终止,应按照合同约定办理相关手续。10.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》要求:详细列明各阶段的施工内容、工期、质量要求等。说明:此表为施工进度控制的重要依据,应与合同一同提交。2.附件二:《材料清单及质量标准》要求:包括材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。说明:此清单为材料采购、验收、管理的依据。3.附件三:《安全生产责任书》要求:明确甲乙双方及施工人员的安全生产责任。说明:此责任书为安全生产管理的重要文件。4.附件四:《施工质量保证措施》要求:详细说明施工过程中的质量控制措施及标准。说明:此文件为质量保证的重要依据。5.附件五:《施工安全保证措施》要求:详细说明施工过程中的安全防护措施及标准。说明:此文件为安全保证的重要依据。6.附件六:《施工合同变更申请表》要求:详细说明变更原因、内容、影响及处理措施。说明:此表为合同变更申请的正式文件。7.附件七:《施工合同解除及终止申请表》要求:详细说明解除或终止合同的原因、程序及处理措施。说明:此表为合同解除或终止申请的正式文件。8.附件八:《施工合同争议解决协议》要求:详细说明争议解决的方式、程序及期限。说明:此协议为解决合同争议的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若分包方未按期完成工程,应按每日合同金额的X%支付违约金。2.违约行为:主合同方未按合同约定付款。责任认定标准:根据合同约定,主合同方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若主合同方逾期付款,应按每日合同金额的X%支付违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若第三方未按时提交服务报告,应按每日服务费用X%支付违约金。4.违约行为:施工过程中发生安全事故。责任认定标准:根据国家相关法律法规和合同约定,责任方应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、追究刑事责任等。示例:若因分包方施工不当导致安全事故,分包方应承担主要责任。5.违约行为:施工过程中造成环境污染。责任认定标准:根据国家相关法律法规和合同约定,责任方应承担相应责任,包括但不限于治理污染、赔偿损失等。示例:若因施工单位未采取有效措施导致环境污染,施工单位应承担主要责任。全文完。2024版高层建筑外架搭设施工分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2施工内容4.施工图纸及资料4.1施工图纸提供4.2施工图纸审核4.3施工资料提供5.施工组织设计及方案5.1施工组织设计编制5.2施工方案编制5.3施工组织设计及方案审核6.施工进度计划6.1施工进度计划编制6.2施工进度计划审核6.3施工进度调整7.施工质量要求及验收标准7.1施工质量要求7.2验收标准7.3质量保证措施8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.造价及付款方式9.1工程造价9.2付款方式9.3付款进度10.材料供应10.1材料供应方式10.2材料质量要求10.3材料验收及保管11.合同变更及索赔11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3索赔程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称1.2.1分包单位名称:____________________1.2.2总包单位名称:____________________1.3双方地址1.3.1分包单位地址:____________________1.3.2总包单位地址:____________________1.4联系人及联系方式1.4.1分包单位联系人:____________________1.4.2分包单位联系电话:____________________1.4.3总包单位联系人:____________________1.4.4总包单位联系电话:____________________第二条项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4施工工期:自____年____月____日至____年____月____日第三条工程范围及内容3.1工程范围:____________________3.2施工内容:3.2.1外架搭设3.2.2材料运输及安装3.2.3施工现场清理第四条施工图纸及资料4.1施工图纸提供:4.1.1分包单位提供施工图纸4.1.2施工图纸应包含:施工图、设计说明、材料清单等4.2施工图纸审核:4.2.1总包单位对施工图纸进行审核4.2.2审核时间:____________________4.3施工资料提供:4.3.1分包单位提供施工资料4.3.2施工资料应包含:施工日志、质量检验报告、材料检验报告等第五条施工组织设计及方案5.1施工组织设计编制:5.1.1分包单位编制施工组织设计5.1.2施工组织设计应包含:施工方案、进度计划、安全措施等5.2施工方案编制:5.2.1分包单位编制施工方案5.2.2施工方案应包含:施工工艺、施工顺序、施工设备等5.3施工组织设计及方案审核:5.3.1总包单位对施工组织设计及方案进行审核5.3.2审核时间:____________________第六条施工进度计划6.1施工进度计划编制:6.1.1分包单位编制施工进度计划6.1.2施工进度计划应包含:分阶段进度、关键线路、进度指标等6.2施工进度计划审核:6.2.1总包单位对施工进度计划进行审核6.2.2审核时间:____________________6.3施工进度调整:6.3.1施工过程中如遇特殊情况,需调整施工进度计划6.3.2调整程序:____________________第七条施工质量要求及验收标准7.1施工质量要求:7.1.1严格按照国家及地方相关规范、标准执行7.1.2施工质量应满足设计及施工图纸要求7.2验收标准:7.2.1施工质量验收应按国家及地方相关规范、标准执行7.2.2验收程序:____________________7.3质量保证措施:7.3.1分包单位应建立健全质量保证体系7.3.2定期进行质量检查,确保施工质量合格第八条安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.1.1分包单位负责施工现场的安全生产管理8.1.2总包单位对分包单位的安全生产工作进行监督和指导8.2安全生产措施8.2.1分包单位应制定安全生产措施,包括但不限于安全操作规程、应急预案等8.2.2定期进行安全教育培训,提高员工安全意识8.3文明施工要求8.3.1施工现场应保持整洁,不得随意堆放材料8.3.2严格执行施工现场管理制度,确保文明施工第九条造价及付款方式9.1工程造价9.1.1工程造价按照双方签订的工程量清单及合同约定执行9.1.2工程造价包括但不限于人工费、材料费、机械费等9.2付款方式9.2.1付款方式为分阶段支付9.2.2首付款:合同签订后____个工作日内支付合同价的____%9.2.3进度款:每个施工阶段完成后____个工作日内支付该阶段合同价的____%9.2.4结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同价的____%9.2.5保留金:合同价的____%,在合同期满后无遗留问题退还第十条材料供应10.1材料供应方式10.1.1分包单位负责材料采购及供应10.1.2材料质量应符合国家及行业相关标准10.2材料质量要求10.2.1材料应具有出厂合格证、质量检验报告等10.3材料验收及保管10.3.1分包单位应严格按照材料验收标准进行验收10.3.2材料验收合格后方可投入使用10.3.3材料应妥善保管,防止损坏、丢失第十一条合同变更及索赔11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力、政策变化等原因导致合同内容需要变更11.1.2双方协商一致同意变更合同11.2合同变更程序11.2.1双方应以书面形式提出合同变更申请11.2.2变更内容经双方确认后生效11.3索赔程序11.3.1发生索赔事件后,分包单位应在____个工作日内向总包单位提出索赔申请11.3.2总包单位应在____个工作日内对索赔申请进行审核并答复第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议12.1.2若协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后____个工作日内向对方发出争议解决通知12.2.2争议解决期间,双方应继续履行合同义务第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.2合同解除程序13.2.1双方应以书面形式发出合同解除通知13.2.2合同解除后,双方应按照约定处理合同剩余事宜第十四条合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后合同生效14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期完成后14.2.2双方协商一致解除合同14.3附件14.3.1本合同附件包括但不限于:14.3.1.1工程量清单14.3.1.2施工图纸14.3.1.3材料清单14.3.1.4付款计划表14.3.1.5其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,为合同履行提供专业服务、技术支持或协助的其他独立主体。1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、子公司或分支机构。第二条第三方介入范围及条件2.1第三方介入的范围包括但不限于:2.1.1施工技术支持2.1.2材料采购代理2.1.3工程监理2.1.4质量检测2.1.5安全生产监督2.2第三方介入的条件:2.2.1甲乙双方协商一致2.2.2第三方具备相应的资质和条件2.2.3第三方的介入不违反国家法律法规及本合同约定第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中的责任限额如下:3.1.1第三方因自身原因造成工程损失、延误或质量问题的,应承担相应的赔偿责任。3.1.2第三方责任限额不得超过其接受委托时的报价金额。3.1.3第三方责任限额包括但不限于直接经济损失、工期延误赔偿、违约金等。第四条第三方责权利4.1第三方的权利:4.1.1按照合同约定,享有相应的服务费用及报酬。4.1.2在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。4.1.3在合同履行过程中,有权对甲乙双方的行为进行监督和建议。4.2第三方的义务:4.2.1按照合同约定,履行相应的专业服务和技术支持义务。4.2.2确保所提供的服务和技术支持符合国家法律法规及行业标准。4.2.3对合同履行过程中的信息保密,不得泄露给任何第三方。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方的关系为委托服务关系,甲方为委托方,第三方为受托方。5.1.2甲方应按照合同约定,向第三方支付服务费用及报酬。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。5.2.2乙方应按照合同约定,接受第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 房地产经纪操作实务-《房地产经纪操作实务》模拟试卷1
- 年度财务状况及展望模板
- 《论语新解》读书报告
- 人教版四年级数学上册寒假作业(十六)(含答案)
- 四川省自贡市富顺县西区九年制学校(富顺县安和实验学校)2024-2025学年上学期九年级期中考试物理试卷(含答案)
- 二零二五年度立体广告牌匾制作与安装协议3篇
- 二零二五年建筑工程项目管理实训教材编写与出版合同3篇
- 二零二五年度高速卷帘门安装与性能检测合同2篇
- 二零二五年度隗凝国际贸易合同3篇
- 2024年ESG投资发展创新白皮书
- 加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2021-2022版)
- DZ∕T 0348-2020 矿产地质勘查规范 菱镁矿、白云岩(正式版)
- 任务型阅读15篇(成都名校模拟)-2024年中考英语逆袭冲刺名校模拟真题速递(四川专用)
- 高流量呼吸湿化氧疗操作考核
- 2024年长春医学高等专科学校单招职业技能测试题库及答案解析
- 2024年正定县国资产控股运营集团限公司面向社会公开招聘工作人员高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解
- 可口可乐火炬营销案例分析
- 赤峰市松山区王府镇水泉沟矿泉水2024年度矿山地质环境治理计划书
- 某年机关老干部工作总结
- 股骨干骨折(骨科)
- 胸心外科细化标准
评论
0/150
提交评论