版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程分包合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2主承包单位信息1.3甲方信息1.4乙方信息2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期及节点3.1合同工期3.2工期节点3.3返工期限4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2支付方式4.3付款时间4.4付款比例5.工程质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4验收时间6.乙方责任及义务6.1施工安全责任6.2施工质量责任6.3施工进度责任6.4施工配合责任7.甲方责任及义务7.1提供施工条件责任7.2配合施工责任7.3质量监督责任7.4工程验收责任8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同解释13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1单位名称:________________1.1.2单位地址:________________1.1.3联系人:________________1.1.4联系电话:________________1.1.5法定代表人:________________1.2主承包单位信息1.2.1单位名称:________________1.2.2单位地址:________________1.2.3联系人:________________1.2.4联系电话:________________1.2.5法定代表人:________________1.3甲方信息1.3.1单位名称:________________1.3.2单位地址:________________1.3.3联系人:________________1.3.4联系电话:________________1.3.5法定代表人:________________1.4乙方信息1.4.1单位名称:________________1.4.2单位地址:________________1.4.3联系人:________________1.4.4联系电话:________________1.4.5法定代表人:________________2.合同标的及范围2.1工程名称:________________2.2工程地点:________________2.3工程规模:________________2.4.1电力线路敷设2.4.2变电站建设2.4.3配电设施安装2.4.4接地系统施工3.合同工期及节点3.1合同工期:自____年____月____日至____年____月____日3.2工期节点:3.2.1设计完成节点:____年____月____日3.2.2施工开始节点:____年____月____日3.2.3中期验收节点:____年____月____日3.2.4竣工验收节点:____年____月____日3.3返工期限:自验收不合格之日起____个工作日内完成返工4.合同价格及支付方式4.1合同价格:人民币____元整4.2支付方式:4.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%4.2.2进度款:按工程进度支付,每月支付合同总价款的____%4.2.3结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价款的____%4.3付款时间:每月____日支付上月进度款5.工程质量要求及验收标准5.1质量要求:5.1.1符合国家及行业相关标准5.1.2确保工程安全、可靠、经济、美观5.2验收标准:5.2.1设计文件、施工图纸及施工方案符合要求5.2.2施工过程符合国家及行业规范5.2.3工程质量达到设计要求及验收标准5.3验收程序:5.3.1乙方完成工程后,向甲方提交验收申请5.3.2甲方组织验收小组进行验收5.3.3验收合格后,双方签署验收报告6.乙方责任及义务6.1施工安全责任:6.1.1乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全6.1.2严格按照安全操作规程施工,防止事故发生6.2施工质量责任:6.2.1乙方负责施工过程中的质量控制,确保工程质量6.2.2对施工过程中出现的质量问题,乙方应立即整改6.3施工进度责任:6.3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程6.3.2因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任6.4施工配合责任:6.4.1乙方应积极配合甲方及监理单位的工作6.4.2遵守甲方及监理单位的要求,按时提供相关资料和施工图纸8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.1.1合同变更需经双方协商一致8.1.2变更内容应以书面形式明确约定8.1.3变更协议作为合同附件,具有同等法律效力8.2合同解除条件8.2.1乙方严重违约,经甲方催告后仍未整改8.2.2甲方严重违约,导致合同目的无法实现8.2.3发生不可抗力,致使合同无法履行8.3合同解除程序8.3.1一方提出解除合同,应以书面形式通知对方8.3.2双方协商确定解除合同的具体事宜8.3.3解除合同后,双方应按照约定进行结算9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按约定完成工程或未达到约定质量标准9.1.2乙方未按时支付进度款或结算款9.1.3甲方未按时提供施工条件或未履行配合义务9.1.4任何一方违反合同约定,导致合同无法履行9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失9.2.2违约方应承担因违约行为产生的全部费用9.2.3违约方应承担因违约行为给对方造成的经济损失9.3违约处理9.3.1违约方应在接到违约通知后____个工作日内采取补救措施9.3.2逾期未采取补救措施,对方有权解除合同10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1优先通过协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁不成的,依法向人民法院起诉10.2争议解决程序10.2.1双方应自争议发生之日起____个工作日内提出解决请求10.2.2争议解决过程中,双方应保持沟通,积极协商10.2.3争议解决过程中,双方应遵守相关法律法规10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地或争议发生地11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容完整、明确11.1.3合同符合法律法规要求11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.2.3合同期限届满11.3合同终止程序11.3.1双方签署合同终止协议11.3.2合同终止协议作为合同附件,具有同等法律效力12.其他约定事项12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任12.1.2不可抗力发生后,双方应及时通知对方12.1.3不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复正常履行12.2合同附件12.2.1.1设计文件12.2.1.2施工图纸12.2.1.3施工方案12.2.1.4人员配备表12.2.1.5资金使用计划12.3合同解释12.3.1本合同条款如存在歧义,以双方协商一致的解释为准13.合同签署13.1合同签署日期:____年____月____日13.2合同签署地点:________________13.3合同签署人13.3.1甲方代表签字:________________13.3.2乙方代表签字:________________13.3.3监理单位代表签字:________________14.合同附件清单14.1附件一:设计文件14.2附件二:施工图纸14.3附件三:施工方案14.4附件四:人员配备表14.5附件五:资金使用计划第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或委托参与合同相关活动的外部主体。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1确保合同履行过程中的公平、公正和透明。15.2.2提高合同履行的效率和质量。15.2.3协助解决合同履行过程中出现的争议和问题。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中,因其自身过错导致的损失,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额根据第三方提供的专业服务内容、合同约定及市场行情确定。16.2责任限额确定16.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定,并由第三方在合同签署前提供相关证明文件。16.2.2.1直接经济损失16.2.2.2间接经济损失16.2.2.3潜在风险损失16.2.2.4其他可能产生的损失17.第三方责权利划分17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定,对合同履行情况进行监督、检查和评估。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息,以便履行其职责。17.1.3第三方有权对甲乙双方违反合同约定行为提出意见和建议。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。17.2.2第三方应保守甲乙双方商业秘密,不得泄露给任何第三方。17.2.3第三方应按时提交工作成果,并对工作成果的真实性、准确性负责。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应服从甲方管理,接受甲方监督。18.1.2第三方应按照甲方要求,及时调整工作计划和方法。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应服从乙方管理,接受乙方监督。18.2.2第三方应按照乙方要求,及时调整工作计划和方法。18.3第三方与监理单位的关系18.3.1第三方应与监理单位保持沟通,共同履行合同约定的职责。18.3.2第三方应配合监理单位对合同履行情况进行监督检查。19.第三方介入程序19.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,并签署相关协议。19.2第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,向第三方提供必要的工作条件和资源。19.3第三方介入过程中,甲乙双方应与第三方保持密切沟通,及时解决出现的问题。20.第三方介入的终止20.1.1第三方无法履行合同约定的职责。20.1.2第三方违反合同约定,损害甲乙双方利益。20.1.3合同履行完毕,无需第三方介入。20.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,对第三方的工作成果进行评估,并支付相应的费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:详细的设计图纸、施工图纸、设计说明书、设计计算书等,确保设计符合国家标准和甲方要求。说明:设计文件是工程实施的依据,需在合同签订前完成。2.施工图纸要求:图纸需清晰、准确,标注施工尺寸、材料、工艺要求等,确保施工质量。说明:施工图纸是施工人员施工的指导文件,需在合同签订前完成。3.施工方案要求:包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划、质量保证措施等,确保施工顺利进行。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需在合同签订前完成。4.人员配备表要求:列出施工人员的姓名、职务、工种、资质等,确保施工人员具备相应的能力。说明:人员配备表是保证施工质量的关键,需在合同签订前完成。5.资金使用计划要求:详细列出工程各阶段资金使用计划,包括资金来源、使用时间、用途等。说明:资金使用计划是确保工程顺利进行的重要保障,需在合同签订前完成。6.施工合同要求:明确甲乙双方的权利、义务和责任,包括工程内容、工期、质量、价格、支付方式等。说明:施工合同是双方履行工程责任的法律依据,需在合同签订前完成。7.验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:验收报告是工程竣工后的重要文件,需在工程竣工验收后完成。8.保修证书要求:记录保修范围、保修期限、保修联系方式等,确保工程后期维护。说明:保修证书是工程保修的重要凭证,需在工程竣工验收后完成。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按约定完成工程或未达到约定质量标准责任认定:乙方需承担返工费用、赔偿甲方损失,并支付违约金。示例:乙方在施工过程中,发现工程质量不合格,需进行返工,并赔偿甲方因此产生的损失。2.乙方未按时支付进度款或结算款责任认定:乙方需支付滞纳金,并承担因延误付款导致的利息损失。示例:乙方未按约定时间支付进度款,需向甲方支付滞纳金,并承担由此产生的利息损失。3.甲方未按时提供施工条件或未履行配合义务责任认定:甲方需承担因延误施工条件或配合义务导致的损失,并支付违约金。示例:甲方未按约定时间提供施工场地,导致乙方施工进度延误,需向乙方支付违约金。4.第三方违反合同约定,损害甲乙双方利益责任认定:第三方需承担因其违约行为导致的损失,并支付违约金。示例:第三方在提供咨询服务时,因疏忽导致甲乙双方利益受损,需承担相应的赔偿责任。5.合同解除责任认定:合同解除后,双方需按照合同约定进行结算,并承担因解除合同而产生的损失。示例:因不可抗力导致合同无法履行,双方需按照合同约定进行结算,并承担由此产生的损失。全文完。2024年电力工程分包合同书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同签订背景2.1项目概况2.2项目地点2.3项目业主2.4项目投资方3.合同标的3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程范围3.4分包工程进度4.合同价款4.1分包工程总价4.2分包工程付款方式4.3分包工程付款进度4.4分包工程变更价格调整5.工期要求5.1分包工程开工时间5.2分包工程完工时间5.3工期延误处理6.质量要求6.1分包工程质量标准6.2质量检验及验收6.3质量责任与赔偿7.安全生产要求7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:分包工程量清单13.2附件二:分包工程图纸13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜协商解决14.2合同解释及争议解决14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称:电力工程有限责任公司乙方分包商名称:YY建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方分包商法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方法人注册地址:省市区街道号乙方分包商注册地址:省市区街道号2.合同签订背景2.1项目概况项目名称:电力工程项目地点:省市区项目业主:电力集团有限公司2.2项目地点省市区2.3项目业主电力集团有限公司2.4项目投资方省能源集团有限公司3.合同标的3.1分包工程内容分包工程为电力工程中的电气设备安装及调试工作3.2分包工程量电气设备安装:1000台调试工作:500项3.3分包工程范围涵盖电气设备的安装、调试、试运行及验收3.4分包工程进度分包工程自合同生效之日起3个月内开始施工,预计6个月内完成4.合同价款4.1分包工程总价分包工程总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2分包工程付款方式付款方式为分阶段支付,具体如下:首付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%进度款:每月支付已完成工程量相应的款项结算款:工程验收合格后10个工作日内支付合同价款的50%保修金:工程验收合格后30个工作日内支付合同价款的20%,保修期满后无质量问题无息退还4.3分包工程付款进度按照工程进度及质量要求进行付款4.4分包工程变更价格调整因设计变更、工程量增减等原因引起的工程价格变更,经双方协商一致后进行调整5.工期要求5.1分包工程开工时间合同签订后10个工作日内5.2分包工程完工时间分包工程预计6个月内完成5.3工期延误处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方需向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金;如因甲方原因导致工期延误,工期顺延,并相应调整付款进度6.质量要求6.1分包工程质量标准严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到合格标准6.2质量检验及验收工程施工过程中,乙方应按照合同约定及国家标准进行自检、互检和专检6.3质量责任与赔偿乙方应承担因自身原因造成工程质量问题的全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失7.安全生产要求7.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责7.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,确保施工过程中的安全7.3安全生产事故处理乙方应按照国家相关法律法规及事故处理程序,及时报告并处理安全生产事故8.保密条款8.1保密内容甲方及项目的商业秘密、技术秘密、项目信息等8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年8.3保密责任乙方不得以任何形式泄露、复制、使用或允许他人使用保密信息,除非得到甲方的书面同意9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定的时间、质量完成工程乙方未按合同约定支付工程款项乙方泄露甲方保密信息乙方违反合同约定的其他行为9.2违约责任承担乙方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿违约金为合同总价款的5%,如违约行为造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方实际损失10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序争议解决应遵循公平、公正、合理原则10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地11.合同解除11.1合同解除条件因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约,另一方有权解除合同合同约定的其他解除条件11.2合同解除程序合同解除应提前30日书面通知对方11.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及保密信息等事宜12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方签字盖章后生效12.2合同终止条件合同约定的工程完成,经双方验收合格合同解除12.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同解除手续13.合同附件13.1附件一:分包工程量清单13.2附件二:分包工程图纸13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜协商解决合同未尽事宜,由双方协商解决14.2合同解释及争议解决本合同以中文文本为准,如有歧义,由双方协商解决14.3合同份数及效力本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:合同履行过程中的监理、咨询、检测、评估、协调等工作。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方的选定由甲方负责,乙方同意并配合。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担其职责。16.3第三方合同签订甲方与第三方签订相应的合作协议或服务合同。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方在履行职责过程中,因其自身原因导致合同目的未能实现或造成损失的,应承担相应的责任。17.2第三方责任限额第三方责任限额根据其合作协议或服务合同约定,如无约定,则以第三方注册资本的20%为限。18.甲乙方与第三方的关系18.1甲方与第三方关系甲方对第三方的选择、监督及管理负有责任,乙方应积极配合。18.2乙方与第三方关系乙方应接受第三方的监理、咨询等工作,并配合第三方的工作要求。18.3第三方与其他各方关系第三方应独立于甲乙双方,公正、客观地履行职责,不偏袒任何一方。19.第三方介入后的合同条款调整19.1合同条款调整第三方介入后,如合同条款需要调整,由甲乙双方与第三方协商一致后进行修改。19.2合同条款修改通知合同条款修改后,甲乙双方应及时通知第三方。20.第三方介入后的责任划分20.1责任划分原则第三方在履行职责过程中,对因其原因导致的损失,应承担相应的责任;甲乙双方因自身原因导致的损失,各自承担责任。20.2责任划分具体条款合同中具体条款应根据第三方介入的内容进行明确,如:监理方:对工程质量、进度、安全等进行监督,对违规行为提出整改要求。咨询方:提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。检测机构:对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保符合国家标准。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决,仍按照本合同的争议解决条款执行。21.2争议解决程序争议解决程序不变,仍为友好协商、调解、仲裁或诉讼。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件,仍按照本合同的合同终止条款执行。22.2合同终止程序合同终止程序不变,仍为合同解除或期满终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单要求:详细列出分包工程的项目名称、工程量、单价、总价等,并附有相关图纸和说明。说明:本清单为合同附件,是合同履行的重要依据。2.附件二:分包工程图纸要求:提供完整、准确的分包工程图纸,包括电气、结构、设备等图纸。3.附件三:其他相关文件要求:包括但不限于施工方案、质量标准、安全措施、环境保护措施等文件。说明:这些文件是确保合同履行的重要补充,应与合同一同执行。4.附件四:合同签订及生效证明要求:提供合同签订的证明文件,包括双方签字、盖章的合同副本。说明:证明合同已签订并生效,具有法律效力。5.附件五:第三方合作协议或服务合同要求:提供甲方与第三方签订的合作协议或服务合同,明确第三方职责。说明:第三方合作协议或服务合同是第三方介入合同履行的重要依据。6.附件六:工程质量检验报告要求:提供第三方或甲乙双方认可的检测机构出具的工程质量检验报告。说明:检验报告是确保工程质量的重要依据。7.附件七:工程进度报告说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要手段。8.附件八:工程结算报告要求:工程完工后,提供工程结算报告,明确工程总价、付款方式等。说明:工程结算报告是确定工程款项的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间、质量完成工程。乙方未按合同约定支付工程款项。乙方泄露甲方保密信息。乙方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准乙方未按合同约定的时间、质量完成工程,每延误一天,支付合同总价款的0.5%作为违约金。乙方未按合同约定支付工程款项,每延迟支付一天,支付应付款项的0.1%作为滞纳金。乙方泄露甲方保密信息,赔偿甲方因此遭受的损失,最高不超过合同总价款的10%。乙方违反合同约定的其他行为,根据违约行为的性质和影响,由甲乙双方协商确定违约责任。3.违约责任示例乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误3天,应支付违约金为合同总价款的1.5%。乙方未按合同约定支付工程款项,延迟支付10天,应支付滞纳金为应付款项的1%。乙方泄露甲方保密信息,导致甲方遭受损失20万元,乙方应赔偿甲方损失20万元。全文完。2024年电力工程分包合同书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总承包单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程技术要求4.工程款项及支付方式4.1分包工程款总额4.2分包工程款支付比例4.3分包工程款支付时间4.4分包工程款支付方式5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.质量要求及保证措施6.1工程质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任及处理7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3安全生产责任及处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任及处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同解除条件13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定条款14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:____________________1.2分包单位地址:____________________1.3分包单位法定代表人:____________1.4分包单位联系电话:________________1.5分包单位开户行及账号:____________1.6总承包单位名称:____________________1.7总承包单位地址:____________________1.8总承包单位法定代表人:____________1.9总承包单位联系电话:________________1.10总承包单位开户行及账号:____________2.项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目工期:自合同生效之日起____个月3.分包工程内容3.1分包工程范围:____________________3.2分包工程量:____________________3.3分包工程技术要求:____________________4.工程款项及支付方式4.1分包工程款总额:人民币____元整4.2分包工程款支付比例:首付款____%,进度款____%,竣工结算款____%4.3分包工程款支付时间:首付款在合同签订后____个工作日内支付;进度款在每完成约定工程量后____个工作日内支付;竣工结算款在工程验收合格后____个工作日内支付4.4分包工程款支付方式:银行转账5.工程进度及验收5.1工程进度安排:____________________5.2工程验收标准:____________________5.3工程验收程序:____________________6.质量要求及保证措施6.1工程质量标准:____________________6.2质量保证措施:____________________6.3质量责任及处理:____________________7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求:____________________7.2环境保护要求:____________________7.3安全生产责任及处理:____________________8.保密条款8.1保密内容:双方在本合同项下所知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他秘密信息。8.2保密期限:自本合同签订之日起至合同终止后____年。8.3保密责任及处理:任何一方违反保密义务,应立即停止泄露行为,并承担相应的法律责任。9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于未按时支付工程款、未按约定完成工程、工程不符合质量标准、泄露对方商业秘密等。9.2违约责任:违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为____元/天,并赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约处理:双方应友好协商解决违约问题,协商不成时,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.合同解除及终止10.1合同解除条件:包括但不限于合同一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。10.2合同终止条件:合同约定的工程完工,且双方无其他未了事项。10.3合同解除及终止程序:一方提出解除或终止合同时,应提前____个工作日书面通知对方,并说明理由。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决机构:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序:诉讼应在合同签订地人民法院提起,诉讼费用由败诉方承担。12.合同生效及期限12.1合同生效条件:双方签字盖章后,经双方法定代表人或授权代表签字确认。12.2合同期限:自合同生效之日起至工程验收合格并结清全部款项之日止。12.3合同解除条件:合同双方协商一致,或出现合同约定的解除条件。13.其他约定13.1其他约定事项:双方在本合同中未明确约定的事项,按相关法律法规执行。13.2其他约定条款:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方包括但不限于工程监理单位、质量检测机构、资金监管机构、保险机构等。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度管理、资金监管、风险评估、保险理赔等。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额为人民币____元,超过此限额的部分,由甲方和乙方按照合同约定比例分担。4.第三方介入程序4.1第三方的介入应经甲方和乙方协商一致,并签订相应的合作协议。4.2第三方介入后,应按照合作协议和本合同的相关规定履行职责。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和配合,以确保其履行职责。5.2第三方有权对工程进度、质量、资金等进行监督检查,并提出相应的意见和建议。6.第三方义务6.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,公正、公平、公开地履行职责。6.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的机构,其服务对象为甲方,但需
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版房屋代持业务合同范本3篇
- 二零二五版电机维修智能化改造合同范本3篇
- 二零二五年度房地产经纪服务合同7篇
- 二零二五版购房借款及房地产开发商风险控制担保服务合同3篇
- 二零二五版商业地产买卖合同模板下载3篇
- 二零二五年度高等教育机构外国专家项目合作合同参考书3篇
- 二零二五版家用空调安装与室内环境改善合同3篇
- 二零二五年度成都上灶师父招聘与餐饮业人才服务合同2篇
- 展会创意展示合同(2篇)
- 2025年度油气田2#配电房土建安装与防爆电气设备合同3篇
- 下肢皮牵引护理PPT课件(19页PPT)
- 台资企业A股上市相关资料
- 电 梯 工 程 预 算 书
- 参会嘉宾签到表
- 机械车间员工绩效考核表
- 形式发票格式2 INVOICE
- 2.48低危胸痛患者后继治疗评估流程图
- 人力资源管理之绩效考核 一、什么是绩效 所谓绩效简单的讲就是对
- 山东省医院目录
- 云南地方本科高校部分基础研究
- 废品管理流程图
评论
0/150
提交评论